# Развитие (модернизация) подсистем «Поликлиника», «Стационар», «Управление потоками пациентов», «Интеграции с внешними системами», «Онкологический консилиум» государственной информационной системы «Единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области» в 2026-2027 годах

- Номер: 0148200005426000444 (44-ФЗ)
- Заказчик: КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- НМЦК: 290 802 441,84 ₽
- Подача заявок до: 28.10.2026
- Карточка ЕИС: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0148200005426000444

**Требование к опыту:** Опыт обязателен (3 г.) — Карточка ЕИС (ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ, ПП № 2571): исполненный контракт/договор за 3 года на сумму не менее 20% НМЦК без неоплаченных неустоек
**Суть:** Нужно доработать и развить уже работающую медицинскую ГИС «ЕМИАС Московской области» (подсистемы «Поликлиника», «Стационар», «Управление потоками пациентов», «Интеграции с внешними системами», «Онкологический консилиум») по заказу Минздрава Московской области в 2026-2027 годах. Это крупный многоэтапный госконтракт (12 очередей внедрения) с интеграцией в федеральную медицинскую инфраструктуру.
**Тип проекта:** Доработка
**Сроки:** Работы на 2026-2027 годы, 12 очередей внедрения (каждая — пусконаладка → предварительные испытания → опытная эксплуатация → приёмочные испытания). Точные календарные даты этапов приведены в приложении 2 к контракту, которое не вошло в извлечённый текст. Срок подачи заявок — до 28.10.2026 10:00 (МСК)
**Оплата:** Цена контракта твёрдая на весь срок исполнения, аванс не предусмотрен (п. 2.10 проекта контракта). Оплата — после приёмки работ (по этапам/очередям), приёмка — после экспертизы и предоставления обеспечения гарантийных обязательств. Неустойки (штрафы, пени) удерживаются заказчиком из суммы оплаты
**Права на результат:** Исключительные права на все результаты работ (программы для ЭВМ, базы данных, иные объекты интеллектуальной собственности) переходят субъекту РФ (заказчику). Подрядчик обязан передать исходный код, зависимости, скрипты сборки и документацию в объёме, достаточном для дальнейшей эксплуатации и развития системы без привлечения подрядчика
**Только СМП/СОНКО:** нет
**Очное присутствие:** Неясно
**Про присутствие:** В ТЗ упомянуты формы учёта пользователей, прошедших «очную подготовку» и «дистанционную подготовку» по работе с подсистемами (Приложения 3 и 4 к ТЗ) — то есть обучение может проходить и очно, но само содержание требования к очному обучению в прочитанном фрагменте текста не раскрыто. Техническое обслуживание площадки ЕИТО МО выполняет оператор системы, а не подрядчик
**Можно ли сразу:** Нужна история/допуск
**Пояснение:** Нужны: подтверждённый опыт исполнения контрактов на ~58 млн руб. за 3 года, обеспечение заявки 14,54 млн руб. и обеспечение контракта 87,24 млн руб., а также глубокое знание действующей системы ЕМИАС МО и её интеграций — без этого нельзя даже подать заявку, не говоря про начало работ
**Существующая система:** ГИС «Единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области» (ЕМИАС МО) — подсистемы Поликлиника, Стационар, Управление потоками пациентов, Интеграции, Онкоконсилиум, эксплуатируется с 2012 года, множество ранее заключённых контрактов на её создание и сопровождение
**Как выбирают:** Открытый конкурс в электронной форме (44-ФЗ); оценка не только по цене — в составе заявки учитывается наличие у участника квалифицированных специалистов (форма — Приложение №3 к Порядку рассмотрения и оценки заявок). Точные веса критериев в извлечённом тексте не приведены
**Сложность:** high
**Комментарий:** Не подходит небольшой студии: контракт на 290,8 млн руб. с обеспечениями в десятки миллионов, обязательный финансовый опыт ~58 млн руб., глубокая интеграция с действующей федеральной и региональной медицинской ИТ-инфраструктурой

## Признаки заточки под исполнителя: 0% (низкий)
Признаков из каталога не найдено. Неценовые критерии весят 70% (опыт — по общей цене исполненных договоров, специалисты — по числу людей с профильным ИТ-образованием), но опыт засчитывается по любым госинформсистемам, а не по ЕМИАС или медицине, поэтому узкой «заточки» нет. Сроки по очередям заданы в приложении к контракту, которого в выгрузке нет; ранее созданную документацию на подсистемы заказчик обязуется предоставить по запросу. Брендов без «или эквивалент» не найдено.
Возможные честные причины: Крупный контракт (290,8 млн ₽) с огромными обеспечениями и порогом опыта 20% НМЦК сам по себе отсекает небольшие компании — это масштаб закупки, а не признак заточки. Параллельно идёт контракт по тем же подсистемам (№ 0148200005426000326) со сроком до 31.12.2026, что даёт фору действующему подрядчику в знании системы.

## Что сделать
- Доработка 5 подсистем ЕМИАС МО: Поликлиника, Стационар, Управление потоками пациентов, Интеграции с внешними системами, Онкологический консилиум
- Доступ граждан к медданным и сервисам через мобильное приложение «Добродел Здоровье» (быстрый вызов, статус рецептов, FAQ, запись к врачу)
- Интеграция с внешними/смежными системами (Система-103, ЭРС ФСС, ЕГИСЗ и др.)
- Доработка формирования протоколов диагностических исследований, доступ к «второму мнению»
- 12 очередей работ, каждая проходит пусконаладку, предварительные испытания, опытную эксплуатацию и приёмочные испытания
- Обновление технической и рабочей документации на систему
- Передача заказчику исходного кода, дистрибутивов и документации в объёме, достаточном для дальнейшего развития без подрядчика

## Платформа и технологии
- ПО из Единого реестра российского и/или евразийского ПО
- инфраструктура ЕИТО МО (обслуживается оператором системы, не подрядчиком)

## Допуски, пропуска, режим
- Подписание соглашения о конфиденциальности (Приложение 7 к ТЗ)

## Штрафы и риски
- Обеспечение заявки 14 540 122,09 руб. и обеспечение исполнения контракта 87 240 732,55 руб.
- Обязательный опыт на сумму не менее 20% НМЦК (~58,2 млн руб.) за последние 3 года — жёсткий фильтр участников
- Неустойки удерживаются заказчиком из суммы оплаты по контракту
- При неустранении недостатков по мотивированному отказу заказчик может в одностороннем порядке отказаться от контракта

_Выжимка сделана автоматически по документам закупки; юридически значимы только сами документы (файлы в папке «Документы» и текст в 01_ТЕКСТ_ВСЕХ_ДОКУМЕНТОВ.txt)._


# ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТОВ

=== ФАЙЛ: ТЗ_ЕМИАС_развитие_РБ_2026_2027_МВК | docs/0148200005426000444/ТЗ_ЕМИАС_развитие_РБ_2026_2027_МВК.pdf
Приложение 5 к контракту
от «____» ___________ 20___г.
№ ________________________
Министерство здравоохранения Московской области
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на развитие (модернизацию) подсистем «Поликлиника», «Стационар», «Управление
потоками пациентов», «Интеграции с внешними системами», «Онкологический консилиум»
государственной информационной системы «Единая медицинская информационно-аналитическая
система Московской области» в 2026-2027 годах
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.ХХХХХХХХ.ХХХХХ-ХХ ХХ ХХ
Листов 316
Московская область,
г. Красногорск
2026
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.............................................................................................................................. 4
1.1. Полное и сокращенное наименование Подсистем государственной информационной системы 4
1.2. Сведения о государственном заказчике............................................................................................. 4
1.3. Основание для выполнения работ.......................................................................................................4
1.4. Сроки выполнения работ.....................................................................................................................4
1.5. Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ................................................4
1.6. Термины и сокращения........................................................................................................................ 5
2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ......................8
2.1. Цели и назначение развития Подсистем............................................................................................ 8
2.1.1. Цели развития Подсистем.................................................................................................................8
2.1.2. Назначения Подсистем......................................................................................................................9
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ..............................................................10
3.1. Основные сведения об объекте автоматизации............................................................................... 10
3.2. Сведения об условиях эксплуатации Подсистем............................................................................10
3.3. Сведения о ранее заключенных государственных контрактах на создание, развитие и
сопровождение Подсистем.......................................................................................................................11
3.4. Сведения о разработанной документации на Подсистемы............................................................13
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ................................................................................................14
4.1. Требования к структуре Подсистем в целом...................................................................................14
4.1.1. Перечень Подсистем (при их наличии), их назначение и основные характеристики..............14
4.1.2. Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия
компонентов Подсистем......................................................................................................................... 222
4.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей развиваемых Подсистем со смежными и
внешними информационными системами............................................................................................ 222
4.1.4. Требования к режимам функционирования Подсистем............................................................228
4.1.5. Требования по диагностированию Подсистем...........................................................................229
4.1.6. Перспективы развития, модернизации Подсистем....................................................................229
4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым Подсистемами..............................................229
4.3. Требования к видам обеспечения Подсистем................................................................................245
4.3.1. Требования к математическому обеспечению............................................................................245
4.3.2. Требования к информационному обеспечению..........................................................................245
4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению..........................................................................245
4.3.4. Требования к программному обеспечению.................................................................................246
4.3.5. Требования к техническому обеспечению..................................................................................247
4.3.6. Требования к метрологическому обеспечению..........................................................................247
4.3.7. Требования к организационному обеспечению..........................................................................247
4.3.8. Требования к методическому обеспечению................................................................................247
4.4. Общие технические требования к Подсистемам........................................................................... 251
4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей Подсистем............251
4.4.2. Требования к показателям назначения........................................................................................ 252
4.4.3. Требования к надежности.............................................................................................................252
4.4.4. Требования по безопасности........................................................................................................ 252
4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике....................................................................253
4.4.6. Требования к транспортабельности для подвижных Подсистем..............................................253
4.4.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению
компонентов Подсистем......................................................................................................................... 253
4.4.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа...................................254
4.4.9. Требования по сохранности информации при авариях.............................................................254
4.4.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий.........................................................255
2
4.4.11. Требования к патентной чистоте и патентоспособности.........................................................255
4.4.12. Требования по стандартизации и унификации.........................................................................256
4.4.13. Дополнительные требования...................................................................................................... 256
5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ ПОДСИСТЕМ......................................258
5.1. Календарный план............................................................................................................................ 258
5.2. Требования к разработке документации на Подсистемы.............................................................295
5.3. Требования к разработке/адаптации программного обеспечения, разработке рабочей
документации на Подсистемы................................................................................................................295
5.4. Требования к выполнению пусконаладочных работ Подсистем.................................................295
5.5. Требования к проведению предварительных испытаний Подсистем.........................................295
5.6. Требования к проведению опытной эксплуатации Подсистем....................................................295
5.6.1. Требования к подготовке пользователей по вопросам работы с Подсистемами....................295
5.6.2. Общие требования к проведению опытной эксплуатации Подсистем на объектах ввода в
действие 296
5.6.3. Требования к приему и устранению замечаний к работе Подсистем и по подготовке сводных
предложений по развитию Подсистем.................................................................................................. 297
5.7. Требования к проведению приемочных испытаний Подсистем..................................................297
6. ПОРЯДОК РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ......................................298
7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПОДСИСТЕМ................................................................298
8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА
АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ПОДСИСТЕМ В ДЕЙСТВИЕ.........................................................299
9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ...............................................................................299
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА............................................................................................299
11. ИСТОЧНИК РАЗРАБОТКИ............................................................................................................ 299
Приложение 1. Форма журнала опытной эксплуатации......................................................................300
Приложение 2. Форма Отчета о недоступности СПО..........................................................................301
Приложение 3. Ведомость пользователей, прошедших очную подготовку по вопросам работы с
Подсистемами.......................................................................................................................................... 302
Приложение 4. Ведомость пользователей, прошедших дистанционную подготовку по вопросам
работы с Подсистемами..........................................................................................................................303
Приложение 5. Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.................................................304
Приложение 6. Форма акта размещения исходного кода....................................................................305
Приложение 7. Соглашение о конфиденциальности...........................................................................306
3
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное
и
сокращенное
наименование
Подсистем
государственной
информационной системы
Полное наименование Подсистем: подсистемы «Поликлиника», «Стационар», «Управление
потоками пациентов», «Интеграции с внешними системами», «Онкологический консилиум»
государственной информационной системы «Единая медицинская информационно-аналитическая
система Московской области».
Сокращенное наименование Подсистем: Подсистемы ЕМИАС (далее – Подсистемы).
1.2. Сведения о государственном заказчике
Государственный заказчик: Государственное казенное учреждение Московской области
«Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области»
(далее – Заказчик).
Место нахождения: 143401, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, корп. 1,
БЦ «КУБИК» Секция А, 3 этаж.
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, корп. 1.
Юридический адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, пер. Оптический, д. 7.
Электронная почта: info@gku-mo.ru
Телефон: +7 (495) 646-72-99.
1.3. Основание для выполнения работ
Основанием для работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, является
распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 12.02.2026 № 47-Р
«О развитии (модернизации) государственной информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской области» в 2026 году» (в редакции
распоряжения Министерства здравоохранения Московской области от 28.05.2026 № 187-Р).
1.4. Сроки выполнения работ
Начало выполнения работ – с даты заключения Контракта.
Окончание выполнения работ – согласно Приложению 2 к Контракту.
Детализированные сроки выполнения работ указаны в Таблице 15 Календарного плана
пункта 5.1 Технического задания.
Работы могут быть выполнены Исполнителем досрочно по согласованию с Заказчиком.
1.5. Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ
Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета Московской области,
предусмотренных пунктом 3.1 «Мероприятие 03.01. «Создание, внедрение, техническое
сопровождение и развитие информационной системы Московской области в сфере
здравоохранения» подраздела 6.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие
информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье»
на 2023-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 04.10.2022 № 1059/35 (с изменениями и дополнениями) (подробнее в Error: Reference source not
found).
4
Таблица 1 - Источники финансирования работ
№
п/п
Источник
финансирования
1.
Средства
бюджета
Московской
области
2026 года
и 2027 года
Наименование
и реквизиты
Программы
(подпрограммы)
Государственная
программа
Московской области
«Цифровое
Подмосковье»
на 2023-2030 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Московской области
от 04.10.2022
№ 1059/35
(с изменениями
и дополнениями)
Номер
мероприятия
в подпрограмме
Мероприятие 03.01.
«Создание,
внедрение,
техническое
сопровождение
и развитие
информационной
системы Московской
области в сфере
здравоохранения»
Код по
Общероссийскому
Код
классификатору
бюджетной
продукции по видам
классификации
экономической
деятельности
КБК
ОКПД2:
825 0909
62.01.11.000 - Услуги
1520300610
по проектированию
246
и разработке
информационных
КОСГУ 320
технологий для
прикладных задач
и тестированию
программного
обеспечения
КТРУ:
отсутствует
КОЗ2:
21.205.04.02.01.01.002
- Разработка, развитие
(доработка и
модернизация)
специального
программного
обеспечения
прикладных систем
(условная единица)
Подпрограмма 2
«Развитие
информационной
и технологической
инфраструктуры
экосистемы
цифровой
экономики
Московской
области»
1.6. Термины и сокращения
Перечни используемых терминов и сокращений представлены в Таблица 2 и Таблица 3.
Таблица 2 - Перечень терминов
Термин
Доступ к
информации
Информация
Сбой
Отказ
Длительность
решения, Т2
Инцидент
Оператор системы
Модуль
Функциональный
Определение
Возможность получения информации и ее использования
Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления
Самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным
вмешательством оператора
Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния Подсистем
Время, фактически затраченное СТП Исполнителя на обработку обращения. Период времени от
присвоения заявке статуса «Зарегистрировано» до присвоения статуса «Выполнено». Время, в
течение которого заявка находится в статусе «Приостановлено», не входит в длительность
решения
Информация о частичном/полном нарушении в работе или некорректном функционировании
СПО
Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной системы,
в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30.07.2018 № 474/26
«О государственной информационной системе «Единая медицинская информационноаналитическая система Московской области» оператором Подсистем, входящих в состав
основных базовых и обеспечивающих подсистем ЕМИАС МО, является Министерство
здравоохранения Московской области
Независимая структурная единица информационной системы, предназначенная для
выполнения определенных задач
Структурная единица модуля информационной системы
5
Термин
Определение
Сокращение
Описание
Автоматизированное рабочее место «Лечебно-профилактическое учреждение» Подсистем
управления страховыми выплатами на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством Федеральной государственной информационной системы Единая
интегрированная информационная система «Соцстрах»
Федеральная государственная информационная система «Платформа вертикальноинтегрированных медицинских информационных систем»
Высокотехнологичная медицинская помощь
Вспомогательные репродуктивные технологии
Государственный информационный ресурс, содержащем сведения о гражданах
Диспансеризация взрослого населения
Диспансерное наблюдение
Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая
система по проведению медико-социальной экспертизы
Единая автоматизированная информационная система Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Единая автоматизированная информационная система обеспечения социальной защиты и
социального обслуживания населения Московской области «Социальная защита и социальное
обслуживание населения Московской области»
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
Единая государственная информационная система социального обеспечения
Государственная
информационная
система
«Централизованная
система
ведения
бухгалтерского учета Московской области»
Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг
Московской области (модуль «Реестр личных дел и документов)
Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг
Московской области (модуль «Реестр личных дел и документов»)
Единая инфраструктура технологического обеспечения Правительства Московской области
Государственная информационная система «Единая медицинская информационноаналитическая система Московской области»
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Единая система идентификации и аутентификации
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
Информационная система
Подсистема «Интеграционная шина» государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система Московской области»
Интегрированная электронная медицинская карта
Компонент «Концентратор услуг» Подсистем «Федеральная электронная регистратура»
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Квалифицированная электронная подпись
Подсистема «Лаборатория» государственной информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской области»
Лечебно-профилактическое учреждение
Министерство здравоохранения Московской области
Медицинские изделия
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области
Медицинская информационная система
Медицинская организация
Медико-социальная экспертиза
Единая цифровая платформа в сфере образования
Нормативно-справочная информация
Острый коронарный синдром
Острое нарушение мозгового кровообращения
Общее программное обеспечение (операционная система, программы технического
обслуживания и вспомогательные программы)
Операционная система
блок
Таблица 3 - Перечень сокращений
АРМ ЛПУ
«ЭРС ФСС»
ВИМИС
ВМП
ВРТ
ГИР ВУ
ДВН
ДН
ЕАВИИАС
ФБ МСЭ
ЕАИС
ЕАИС СОЦ МО
ЕГИСЗ
ЕГИССО
ЕИСБУ
ЕИСОУ
ЕИСОУ РЛДД
ЕИТО/ЕИТО МО
ЕМИАС МО
ЕПГУ
ЕСИА
ИПРА
ИС
ИШ
ИЭМК
КУ ФЭР/ФЭР
КЭП
ЛИС
ЛПУ
МЗ МО
МИ
МИНГОС
МИС
МО
МСЭ
МЭШ
НСИ
ОКС
ОНМК
ОПО
ОС
6
ПИК ЕАСУЗ
ПМО
ПО
Подсистема
«ЕРИС»
Подсистема
«Лаборатория»
Подсистема
«Стационар»
Подсистема
«УЛО»
Подсистема
«УПП»
Подсистема
«УРО»
РПГУ
РЦОД
РЭМД
Система - 103
Система - 112
СКЗИ
СМЭВ
СПО
СТП
СУБД
СУТП
СЭМД
ТАП
ТЗ
ТФОМС МО
УЗ МО
ФБ
ФГИС ФРИ
ФИЭМК
ФНСИ
ФР 14н
ФР Covid-19
ФР ВИЧ
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками
Профилактический медицинский осмотр
Программное обеспечение
Специальное программное обеспечение Подсистем «Единая рентгенологическая
информационная система» государственной информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской области»
Специальное программное обеспечение Подсистем «Лаборатория» государственной
информационной системы «Единая медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Специальное программное обеспечение подсистема «Стационар» государственной
информационной системы «Единая медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Специальное программное обеспечение управления лекарственным обеспечением населения
Московской области государственной информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской области»
Специальное программное обеспечение Подсистем «Управление потоками пациентов»
государственной информационной системы «Единая медицинская информационноаналитическая система Московской области»
Специальное программное обеспечение Подсистем «Управление ресурсным обеспечением»
государственной информационной системы «Единая медицинская информационноаналитическая система Московской области»
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области
Резервный центр обработки данных
Подсистема «Реестр электронных медицинских документов» Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения
Специальное программное обеспечение Подсистем «Единая автоматизированная система
управления службой скорой медицинской помощи» государственной информационной
системы «Единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области»
Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Московской области
Средства криптографической защиты информации
Система межведомственного электронного взаимодействия
Специальное программное обеспечение, созданное и создаваемое в рамках развития Подсистем
Система технической поддержки
Система управления базами данных
Система управления технической поддержкой – программное обеспечение, в котором
производится отражение фактов регистрации и обработки Обращений
Структурированный электронный медицинский документ
Талон амбулаторного пациента
Описание объекта закупки (Техническое задание)
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области
Учреждение/я здравоохранения Московской области
Функциональный блок – структурная единица информационной системы, предназначенная
для выполнения определенной задачи
Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов»
Подсистема «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Подсистема «Реестр нормативно-справочной информации системы здравоохранения» Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Система «Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фиброгена),
VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей»
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Компонент «Регистр covid-19» Подсистем ведения специализированных регистров пациентов
по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Компонент «Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека»
7
ФРБТ
ФРВ
ФРМО
ФРМР
ЭЛН
ЭМК
ЭПМЗ
ЭРМИ
Подсистем ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям
и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской
помощи и санаторно-курортного лечения Единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения
Компонент «Федеральный регистр больных туберкулёзом» Подсистем ведения
специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан,
мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторнокурортного лечения Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения
Компонент для осуществления сбора информации о лицах, иммунизированных
с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (covid-19)
(регистр вакцинированных) Подсистем ведения специализированных регистров пациентов по
отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Подсистема «Федеральный регистр медицинских организаций» Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения
Подсистема «Федеральный регистр медицинских работников» Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения
Электронный лист нетрудоспособности
Электронная медицинская карта
Электронные персональные медицинские записи
Электронный реестра медицинских изделий
2.
ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПОДСИСТЕМ
2.1. Цели и назначение развития Подсистем
2.1.1. Цели развития Подсистем
Целью развития Подсистем является:
 обеспечение доступа граждан к личным медицинским данным и сервисам посредством
мобильного приложения «Добродел Здоровье»;
 цифровая трансформация процессов ведения пациента на этапах назначения и исполнения
медицинских вмешательств, в том числе выполнение диагностических исследований
медицинскими работниками с учетом аналогичных исследований, выполненных ранее пациенту,
развитие механизмов управления льготным лекарственным обеспечением;
 повышение уровня преемственности лечебно-диагностического процесса между
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Московской области
путем развития механизмов обмена и актуализации медицинских данных.
Показатели достижения целей представлены в Таблица 4.
Таблица 4 - Целевые показатели
Значения показателя
Базовое
Планируемое
№
Наименование показателя
Единица
(на начало
(на момент
п/п
достижения цели
измерения
выполнения работ завершения работ
по Контракту)
по Контракту)
Цель: обеспечение доступа граждан к личным медицинским данным и сервисам посредством мобильного
приложения «Добродел Здоровье»
Доля пользователей мобильного приложения
1.
с доступом к функции быстрого вызова экстренной
процент
0
100
службы
Уровень доступности рецептов с полной
2.
информацией (статус, QR-код) в мобильном
процент
0
не менее 70
приложении (размещение на «главная страница»)
Доступность раздела «Часто задаваемые вопросы»
3.
факт
нет
да
(FAQ) в мобильном приложении
8
№
п/п
Наименование показателя
достижения цели
Единица
измерения
Значения показателя
Базовое
Планируемое
(на начало
(на момент
выполнения работ завершения работ
по Контракту)
по Контракту)
Доступность функции записи на прием к врачу
другого
человека
(по
номеру
полиса
факт
нет
да
и дате рождения) в мобильном приложении
Цель: цифровая трансформация процессов ведения пациента на этапах назначения и исполнения медицинских
вмешательств, в том числе выполнение диагностических исследований медицинскими работниками с учетом
аналогичных исследований, выполненных ранее пациенту, развитие механизмов управления льготным
лекарственным обеспечением
Формирование
протокола
по
результатам
диагностического исследования с возможностью
просмотра результатов выполненных пациенту
5.
аналогичных
диагностических
исследований
факт
нет
да
(просмотр снимков МКАБ, МКСБ с использованием
фильтров:
срочность,
наименование,
время
проведения)
6.
Доля заявок на продление льготного рецепта,
полученных от пациентов через мобильное
0
100
процент
приложение и переданных в работу медицинским
работникам
Цель: повышение уровня преемственности лечебно-диагностического процесса между медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения Московской области путем развития механизмов обмена
и актуализации медицинских данных
Из подсистемы «Лаборатория» по лабораторным
исследованиям успешно переданы в ЕМИАС
статусы «Брак пробы»; «Заказ аннулирован» (заказ
7.
оформлен вручную ошибочно медицинскими
факт
нет
да
работниками лабораторной службы; пациент не
сдал биоматериал; по истечении срока давности
(2 месяцев) к заказу биоматериал не поступил)
8.
Доля диагностических исследований, по которым
доступно направление на второе мнение без
процент
0
100
предварительного снятия электронной подписи
врача
4.
2.1.2. Назначения Подсистем
Основным назначением Подсистем является ведение электронных медицинских карт (ЭМК)
пациентов и организация комплексного учета всех этапов лечения пациента, начиная с посещения
регистратуры, включая посещения врачей и профильных подразделений, заканчивая оформлением
необходимых документов. Подсистемы обеспечивают сбор, хранение и анализ персональных
результатов выполненных мероприятий и процедур.
Подсистемы предназначены для:
– ведения электронного расписания приема врачей (с указанием способов записи и
контролем изменений расписания);
– создания ЭМК и актуализации регистрационных данных в ЭМК;
– предоставления медицинских услуг: запись на прием и вызов врача на дом через Call-центр
(колл-центр), информационный терминал, РПГУ, ЕПГУ; запись в лист ожидания; получение и
обработка заявлений на прикрепление к медицинской организации из РПГУ и ЕПГУ; независимая
оценка качества предоставляемых услуг (в том числе в электронном виде);
– обеспечения взаимодействия с внешними/смежными подсистемами/системами для
предоставления/передачи сведений из Подсистем;
– обмена данными между Подсистемами и федеральными специализированными регистрами
пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан;
9
– мониторинга беременных, начиная от этапа постановки на учет, до родоразрешения
(или другого исхода беременности);
– ведения информации о прикреплении застрахованных лиц к медицинской организации
и медицинскому работнику, об откреплениях от медицинской организации, обеспечение
информационного взаимодействия с ТФОМС в части передачи соответствующих данных;
– обеспечения
автоматизированного
планирования
и
учета
проведения
иммунопрофилактики, диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан;
– обеспечения возможности формирования и учета медицинских документов;
– обеспечения процессов подготовки реестров счетов за оказанную помощь в соответствии
с действующими организационно-техническими регламентами;
– обеспечения графического представления аналитических данных и значений ключевых
показателей эффективности деятельности;
– обеспечения регламентного (в том числе архивного) хранения и предоставления
авторизованным пользователям, программным сервисам и приложениям оперативного доступа к
структурированным электронным медицинским документам (СЭМД) и сведениям в составе ИЭМК;
– автоматизации всех бизнес-процессов, связанных с госпитализацией пациента,
от формирования направления до выписки из стационара;
– управления потоками пациентов и персонифицированного учета оказанной медицинской
помощи;
– управления внутренним товарным учетом лекарственных средств в отделениях
и больничной аптеке учреждения;
– ведения персонифицированного учета медикаментов, назначенных и израсходованных
в процессе лечения пациента;
– контроля
назначения
медикаментозной
терапии,
выявления
непоказанных
и противопоказанных препаратов;
– автоматизации процессов организации, планирования и проведения и учета консультаций
между пациентами и сотрудниками медицинских организаций, а также между сотрудниками
медицинских организаций, включающие обмен и совместную обработку необходимой
медицинской информации и документации в процессе их проведения, организация консилиумов
по формированию тактики лечения, совместного формирования протоколов лечения;
– автоматизированного учета пациентов, обеспечения контроля маршрутизации пациентов
на всех этапах наблюдения до окончательной постановки диагноза в рамках нормативных сроков.
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
3.1. Основные сведения об объекте автоматизации
Объектом автоматизации является организация деятельности сотрудников медицинских
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Московской области, в части
ведения электронных медицинских карт (ЭМК) пациентов и организация комплексного учета всех
этапов лечения пациента, начиная с посещения регистратуры, включая посещения врачей
и профильных подразделений, заканчивая оформлением необходимых документов, обеспечения
сбора, хранения и анализа персональных результатов выполненных мероприятий и процедур.
3.2. Сведения об условиях эксплуатации Подсистем
Подсистемы должны функционировать на программном обеспечении из Единого реестра
российского и/или евразийского программного обеспечения и не требовать дополнительных
расходов Заказчика, а также быть совместимы с подсистемами ЕМИАС МО.
10
Все компоненты Подсистем должны быть установлены на базе ЕИТО МО. Техническое
обеспечение, обслуживание и сопровождение площадки ЕИТО МО для корректного
функционирования Подсистем обеспечивает Оператор системы.
Необходимую сетевую связанность с текущей инфраструктурой Подсистем и необходимый
доступ для оказания услуг обеспечивает Оператор системы.
Подсистемы должны предоставлять пользователям доступ к функциям ежедневно,
круглосуточно, за исключением времени технического обслуживания.
3.3. Сведения о ранее заключенных государственных контрактах на создание,
развитие и сопровождение Подсистем
Сведения о ранее заключенных государственных контрактах на создание, развитие и
сопровождение Подсистем представлены в Error: Reference source not found.
Таблица 5 - Сведения о ранее заключенных государственных контрактах
Реквизиты
государственного
контракта (номер, дата)
Предмет государственного контракта
№ 130
от 23.07.2012
Выполнение работ по созданию и внедрению
компонентов 1-й очереди Единой медицинской
информационно-аналитической системы Московской
области
№ 77
от 23.09.2013
Выполнение работ по созданию и внедрению
компонентов 2-й очереди Единой медицинской
информационно-аналитической системы Московской
области
№ 2014.358681
от 04.12.2014
Создание, внедрение и техническое сопровождение
специального программного обеспечения подсистемы
введения основных регистров и реестров отдельных
групп пациентов ЕМИАС МО
№ 2014.361325
от 04.12.2014
№ 2014.371782
от 12.12.2014
№ 0148200005417001247
от 19.12.2017
№ 0148200005419000502
от 07.11.2019
№ 0148200005419000494
от 31.10.2019
Выполнение работ по созданию, внедрению
в
деятельность
стационарных
учреждений
здравоохранения Московской области и техническому
сопровождению
специального
программного
обеспечения подсистемы управления потоками
пациентов ЕМИАС МО в 2014-2015 годах
Выполнение работ по развитию, внедрению
и техническому сопровождению специального
программного обеспечения подсистемы ведения
электронной медицинской карты пациентов ЕМИАС
МО в учреждениях здравоохранения Московской
области (детство и родовспоможение)
Оказание
услуг
по
сопровождению
Единой
медицинской информационно-аналитической системы
Московской области
Выполнение работ по развитию и оказание услуг
по сопровождению специального программного
обеспечения
подсистемы
«Стационар»
государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Выполнение работ по развитию и оказание услуг
по сопровождению специального программного
обеспечения подсистемы «Управление потоками
11
Ссылка на
официальный сайт Единой
информационной системы
в сфере закупок
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=01482000039130
00113
http://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=01482000039130
00452
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=01482000039140
00973
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=01482000039140
00972
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=01482000039140
00996
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656170
00599
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656190
00416
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
Реквизиты
государственного
контракта (номер, дата)
№ 0148200005419000495
от 22.10.2019
№ 0348200081021001947
от 13.12.2021
№ 0348200081021001949
от 15.12.2021
№ 0348200081021001948
от 15.12.2021
№ 0148200005422000283
от 06.06.2022
№ 0348200081022001905
от 24.08.2022
№ 0148200005422000442
от 25.08.2022
№ 0348200081023001544
от 22.06.2023
Предмет государственного контракта
пациентов»
государственной
информационной
системы «Единая медицинская информационноаналитическая система Московской области»
Выполнение работ по развитию и оказанию услуг
по сопровождению специального программного
обеспечения
подсистемы
«Поликлиника»
государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Предоставление
прав
на
условиях
простой
(неисключительной) лицензии на использование
программного обеспечения для функционирования
подсистемы интеграции с внешними системами
государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Оказание услуг по предоставлению прав на условиях
простой
(неисключительной)
лицензии
на
использование
программного
обеспечения
для функционирования подсистемы «Интегрированная
электронная
медицинская
карта
стационара»
государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Оказание услуг по предоставлению прав на условиях
простой
(неисключительной)
лицензии
на
использование
программного
обеспечения
для функционирования подсистемы взаимодействия
с вертикально-интегрированными информационными
системами единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения государственной
информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской
области»
Оказание услуг по предоставлению прав на условиях
простой (неисключительной) лицензии на программное
обеспечение для обеспечения функционирования
подсистемы
«Онкологический
консилиум»
государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Предоставление
прав
на
условиях
простой
(неисключительной) лицензии и выполнение работ
по развитию и сопровождению подсистемы интеграции
с
внешними
системами
государственной
информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской
области»
Выполнение работ по развитию и оказание услуг
по сопровождению специального программного
обеспечения
подсистемы
«Поликлиника»
государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Оказание услуг по сопровождению подсистемы
интеграции с внешними системами государственной
информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской
12
Ссылка на
официальный сайт Единой
информационной системы
в сфере закупок
reestrNumber=25024068656190
00408&contractInfoId=6335484
1
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656190
00402
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656210
01866
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656210
01908
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656210
01906
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656220
00912
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656220
01460
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656220
01494
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656230
Реквизиты
государственного
контракта (номер, дата)
№ 0148200005423000407
от 14.07.2023
№ 0148200005423000488
от 24.08.2023
№ 0348200081024000890
от 12.04.2024
№ 0148200005424000735
от 07.08.2024
№ 0348200081024003729
от 07.10.2024
№ 0148200005425000764
от 27.10.2025
№ 0148200005426000312
от 03.08.2026
№ 0148200005426000326
от 17.08.2026
Предмет государственного контракта
области»
Выполнение работ по развитию и оказание услуг
по сопровождению подсистем государственной
информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской
области»
Выполнение работ по развитию и оказание услуг
по сопровождению специального программного
обеспечения
подсистемы
«Стационар»
государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Оказание услуг по сопровождению и адаптации
подсистемы интеграции с внешними системами
государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Выполнение работ по развитию, оказание услуг
по сопровождению и адаптации специального
программного
обеспечения
подсистемы
«Поликлиника» государственной информационной
системы «Единая медицинская информационноаналитическая система Московской области»
Выполнение работ по созданию подсистемы
«Интеграционное взаимодействие с подсистемами
Государственной
информационной
системой
обязательного
медицинского
страхования»
государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система
Московской области»
Выполнение работ по развитию (модернизации)
и оказание услуг по сопровождению подсистем
«Поликлиника», «Стационар», «Управление потоками
пациентов», «Интеграции с внешними системами»,
«Онкологический
консилиум»
государственной
информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской
области»
Оказание услуг по сопровождению подсистем
«Поликлиника», «Стационар», «Управление потоками
пациентов», «Интеграции с внешними системами»,
«Онкологический
консилиум»
государственной
информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской
области» в 2026-2027 годах
Развитие (модернизация) подсистем «Поликлиника»,
«Стационар», «Управление потоками пациентов»,
«Интеграции
с
внешними
системами»,
«Онкологический
консилиум»
государственной
информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской
области» в 2026 году
Ссылка на
официальный сайт Единой
информационной системы
в сфере закупок
01618
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656230
01867
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656230
02259&contractInfoId=9057641
4
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656240
00828&contractInfoId=9268362
0
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656240
02186
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656240
02991
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656250
02496
https://zakupki.gov.ru/epz/
contract/contractCard/commoninfo.html?
reestrNumber=25024068656260
02803
https://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ok20/view/
common-info.html?
regNumber=0148200005426000
326
3.4. Сведения о разработанной документации на Подсистемы
Заказчик должен предоставить Исполнителю ранее разработанные документы на
Подсистемы не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения официального запроса
13
от Исполнителя на электронный адрес Заказчика (info@gku-mo.ru.) в составе, приведенном
в Таблица 6.
Таблица 6 - Сведения о ранее разработанной документации
Наименование документа
Пояснительная записка к техническому проекту;
Описание автоматизируемых функций;
Описание информационного обеспечения Подсистем;
Описание организации информационной базы;
Описание системы классификации и кодирования;
Описание массива информации;
Описание комплекса технических средств;
Описание программного обеспечения;
Описание организационной структуры;
Описание информационного массива;
Описание базы данных;
Технологическая инструкция;
Руководство пользователя;
Описание технологического процесса обработки данных;
Общее описание Подсистем;
Описание применения;
Руководство системного программиста СПО Подсистемы;
Руководство программиста СПО Подсистемы;
Программа и методические материалы для подготовки пользователей по вопросам
работы с Подсистемой;
Регламент
информационного
взаимодействия
Системы
с
внешними
информационными системами
Способ получения документа
Предоставляется по запросу
Исполнителя в срок не более
5 (пяти) рабочих дней
4.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ
Описание решений, предусмотренных пунктами данного раздела, должно быть в проектной
документации, независимо от наличия требований Заказчика.
4.1. Требования к структуре Подсистем в целом
4.1.1. Перечень Подсистем (при их наличии), их назначение и основные
характеристики
Описание элементов функционального размера Подсистем представлено в Таблица 7.
14
Таблица 7 - Описание элементов функционального размера Подсистем
S(тек)
наименование
Подсистем
ИС
(Subsystem)
1
Поликлиника
F(тек)
наименование функций Подсистем ИС
(Function)
644
Взаимодействие с РЭМД в части формирования и передачи
следующих СЭМД:
• Эпикриз по законченному случаю амбулаторный;
• Направление на госпитализацию, восстановительное лечение,
обследование, консультацию (форма № 057/у-04);
• Медицинская справка (врачебное профессиональноконсультативное заключение по форме 086/у);
• Направление на медико-социальную экспертизу медицинской
организации с возможностью указания связанных документов в
соответствии с п.6.4 описания интеграционных профилей РЭМД
(https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/1879);
• Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
T(тек)
наименова
E(тек)
ние
наименование
микрофунк
уникальных
ций
информационных
(возможно
объектов ИС
стей
(Entity)
функций)
ИС (Tool)
7
105
Внесение
Протокол решения
врачебной комиссии
15
A(тек)
наименование
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Attribute)
2180
Фамилия
P(тек)
наименование
свойств
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Properties)
7
Внесение
Взаимодействии с сервисом взаимодействия с ФЭР
Сохранение
в соответствии со спецификацией
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3751:
‒ Запись на прием к врачу по направлению для получения
первичной специализированной медико-социальной помощи;
‒ Запись на прием к врачу выбранной должности (специализации);
‒ Запись на прием к врачу, осуществляющему диспансерное
наблюдение;
‒ Запись на вакцинацию;
‒ Запись на диспансеризацию взрослого населения,
запись на профилактические медицинские осмотры
несовершеннолетних и взрослого населения в соответствии со
спецификацией https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/615:
• Метод «Идентификация гражданина»;
• Метод «Анкетирование гражданина»;
• Метод «Предоставление сведений о Плане медицинского
осмотра»;
• Метод «Предоставление доступного времени начала
прохождения на профилактический медицинский осмотр,
диспансеризацию»;
• Метод «Бронирование и запись гражданина на
профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию»;
• Метод «Отмена записи гражданина на профилактический
медицинский осмотр, диспансеризацию»;
‒ Запись на прием к врачу вне рамок программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
(платные услуги) в соответствии
со спецификацией https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/615:
• Запись на прием к врачу на платные услуги с поиском
медицинской организации по выбранной услуге или должности
медицинского работника;
• Запись на прием к врачу на платные услуги с поиском
медицинского специалиста в выбранной медицинской
организации.
Взаимодействие с Подсистемой «Телемедицина» и в части:
Изменение
• передачи расписания приема врачей, оказывающих
телемедицинские консультации;
• передачи/получения данных о записи и отмене записи на
телемедицинскую консультацию пациентом и врачом;
• передачи/получения данных о результатах оказанных
телемедицинских консультаций пациентам и врачам.
16
Протокол
Имя
колопрокологического
исследования
Сохранение
Справка о наличии
показаний к
протезированию
Изменение
Отчество
Взаимодействие с Сервисом прикрепления в соответствии
Удаление
со спецификацией https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3737:
• Метод получения сообщений о прикреплении к медицинской
организации и об откреплении
от медицинской организации;
• Метод передачи результатов обработки заявлений
на прикрепление.
Взаимодействие с Сервисом идентификации гражданина
в соответствии со спецификацией
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3825:
• Метод передачи запроса на идентификацию гражданина
в сфере ОМС;
• Метод получения результатов идентификации гражданина
в сфере ОМС.
Взаимодействие с Сервисом обогащения СНИЛС
в соответствии со спецификацией
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3877:
• Метод передачи запроса на идентификацию гражданина
по ДУЛ;
• Метод получения результатов идентификации гражданина по
ДУЛ.
Настройка порядка прохождения мероприятий
для формирования медицинской справки (врачебное
профессионально-консультативное заключение
по форме 086/у).
Формирование СЭМД типа «Медицинская справка (врачебное
профессионально-консультативное заключение по форме 086/у)»
и его передачу в сервис взаимодействия РЭМД.
Медицинское
заключение
о допуске к участию
в физкультурных
и спортивных
мероприятиях
(учебнотренировочных
мероприятиях и
спортивных
соревнованиях),
мероприятиях по
оценке выполнения
нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО)
Индивидуальная
программа
реабилитации
и абилитации
Полис
Удаление
СНИЛС
Обновление
Считывание
Протокол
лабораторного
исследования
Адрес
Считывание
Отображение
Медицинская карта
пациента
Номер
Отображение
Обновление
Учетная форма
Дата
№ 030-Д/с/у-13 «Карта
диспансеризации
несовершеннолетнего»
17
Формирования ЭМД в формате PDF/A-1 «Медицинская карты
пациента, получающего медицинскую помощь
в амбулаторных условиях» (форма № 025/у) и его передачу
в сервис взаимодействия РЭМД.
Формирования СЭМД «Направление на госпитализацию,
восстановительное лечение, обследование, консультацию» (форма
№ 057/у-04) и его передачу в сервис взаимодействия РЭМД.
Идентификация пациента в ЭМК.
Причина направления
Просмотр списка запросов на идентификацию пациента
в ЭМК:
• Просмотр данных о полисе ОМС/СНИЛС;
• Возможность предзаполнения формы добавления нового полиса
ОМС/СНИЛС на основе данных, полученных
от сервисов идентификации гражданина в медицинской
организации и обогащения СНИЛС.
Автоматическая обработка заявления на прикрепление
при условии соответствия адреса пребывания пациента,
указанного в заявлении, в адресное пространство участка,
относящегося к медицинской организации прикрепления;
• обеспечение взаимодействия с сервисом для взаимодействия с
федеральным сервисом прикрепления
к медицинской организации в части получения заявлений
о выборе медицинской организации и обмена сведениями
о прикреплении к МО.
Автоматическое открепление пациента в случае получения
уведомления об откреплении от УЗ МО.
Взаимодействие с Регистром вакцинированных от COVID-19 в
соответствии со спецификацией
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3655:
• Создание регистровой записи;
• Обновление регистровой записи;
• Обновление персональной информации пациента;
• Создание записи сведений об осложнениях;
• Обновление записи сведений об осложнениях;
• Удаление записи сведений об осложнениях.
Оформление согласия на обработку персональных данных для
пациентов, больных COVID-19.
Листок
нетрудоспособности
Цель направления
Скан медицинского
документа
Запись на прием
Заключение
Суммарная лучевая
доза
Описание операции
Случай лечения
Диагноз
Протокол
диагностического
исследования
Эпикриз
Решение
Учетная форма
Группа инвалидности
№ 131/у «Карта учета
профилактического
медицинского осмотра
(диспансеризации)»
18
Формирование печатной формы в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
«Об утверждении формы медицинской документации «справка о
проведенных профилактических прививках против новой
коронавирусной инфекции (covid-19) или наличии медицинских
противопоказаний к вакцинации»
и порядка ее выдачи, формы медицинской документации
«медицинский сертификат о профилактических прививках против
новой коронавирусной инфекции (covid-19) или медицинских
противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией
(covid-19)» и порядка ее ведения, а также формы «сертификат о
профилактических прививках против новой коронавирусной
инфекции (covid-19) или медицинских противопоказаниях к
вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой
коронавирусной инфекцией (covid-19)».
В форме «Просмотр и редактирование параметров прививки»
заполнения следующих полей:
• GTIN – текстовое поле (доступна возможность считывания
номера сканером штрих-кода).
• ISN (Серийный номер) – текстовое поле (доступна возможность
считывания номера сканером штрих-кода).
• Место выполнения вакцинации – значение из справочника.
Фиксация сведений о реакции на введение вакцины
с указанием общих и местных реакций (Справочник
1.2.643.5.1.13.13.99.2.619).
Расширение сведений по внесению поствакцинальных
осложнений указанием жалоб и уточнения симптомов
(Справочник 1.2.643.5.1.13.13.99.2.626).
Обработка, сохранение полученных сведений из сервиса
взаимодействия с РЭМД по СЭМД «Сведения о результатах
проведенной медико-социальной экспертизы», а также
отображение данных в соответствующем разделе формы
№ 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу
медицинской организацией» (далее - форма 088/у).
Формирование формы 088/у «Направление
на медико-социальную экспертизу» на основании
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ
и Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении
формы направления на медико-социальную экспертизу
медицинской организацией и порядка ее заполнения»
№ 27н/36н от 01.02.2021.
Фиксация в форме вызова врача на дом на дом жалоб пациентов,
связанных с COVID-19.
Оценка по шкале
SCORE
Параметр
Сведения о
вакцинации
Мероприятие
Календарь
профилактических
прививок
Лекарственные
препараты
Вредные привычки
Социально-опасные
факторы
Расходные материалы Анамнез
19
Манипуляция
Период
нетрудоспособности
Анкета
диспансеризации
Наименование
медицинской организации
Отображение в интерфейсе информационных сообщений,
связанных с COVID-19.
Запись на вакцинацию от COVID-19 с автоматическим созданием
ЭМК в базе медицинской организации.
Формирование региональных отчетов по передаче сведений
в Регистр вакцинированных от COVID-19.
Формирование региональных отчетов по передаче сведений
в Регистр больных COVID-19.
Формирование отчета по записи на вакцинацию
от COVID-19.
Взаимодействия с ЕАИС СОЦ МО в части выполнения
следующих функций:
• Поиска информации по выплатам;
• Получения информации по выплатам по данным беременной;
• Получения информации по выплатам по данным ребенка.
Взаимодействие (сервис API) с РПГУ в части:
• Предоставления списка ЭМД пациента с возможностью
получения выбранного ЭМД;
• Передачи печатных форм:
• маршрутного листа профилактического медицинского осмотра/
профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего;
• карты диспансеризации (профилактических медицинских
осмотров)/профилактического медицинского осмотра
несовершеннолетнего;
• результатов лабораторных и инструментальных исследований.
Взаимодействие (сервис API) с ИСУОД в части:
• Передачи списка видов освобождений учащегося
за указанный период;
• Получения конкретного освобождения по идентификатору.
Взаимодействие с АРМ ЛПУ «ЭРС» ФСС в части передачи
реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной
женщинам в период беременности, в период родов и в
послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению
ребенка в течение первого года жизни, и выдачи женщинам
родовых сертификатов в соответствии
со спецификацией обмена https://cabinets-test.fss.ru/ers.html
Создание вызова врача на дом и записи на прием из Системы-112
с указанием источника вызова и записи
на прием «112»
Запись по направлению в медицинские организации,
использующие иные ИС
20
Льгота
Доза
Регистр
Препарат
План график
углубленной
диспансеризации
План график оценки
репродуктивного
здоровья
Диспансерный учет
Категория льготы
Учетная форма
№ 030/у-пед Паспорт
врачебного участка
(педиатрического)
Вопрос в анкете
Учетная форма
№ 030/у-тер Паспорт
врачебного участка
(терапевтического)
Ответ на вопрос в анкете
Вызов на дом
Ячейка расписания
Заявление на
прикрепление
Запись на прием
Карта беременной
Наименование
Результат
исследования
ЗНО
Расходный материал
Группа риска
Взаимодействие с подсистемой «Стационар» в части разработки
методов передачи направления на прижизненное патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала (Форма № 014/у) и получения результатов по
направлению.
Создания вызова врача на дом и записи на прием с указанием
источника вызова и записи на прием «Робот КЦ», «Стационар»
Взаимодействие с подсистемой «Система-103 в части:
• передачи статусов обработки неотложных и активных вызовов (с
учетом передачи в другое УЗ МО и пр.); инициативной передачи
вызова с указанием причины возврата (поле «Примечание»);
• возрастной категории пациента, поля «Примечание», адреса
вызова;
передача изменений в структуре УЗ МО
Формирование справки о временной нетрудоспособности
студента, учащегося техникума, профессионально-технического
училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия
ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение
по форме № 095/у, а также передачи в сервис взаимодействия с
ИСУОД
Формирование направления на прижизненное патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала (Форма № 014/у), передачи в сервис взаимодействия с
подсистемой «Стационар» и получения результатов по
направлению из сервиса
21
Лекарственное
назначение
Сертификат подписи
Медицинская запись
Количество
Диагноз
Лекарственная форма
Протокол врачебной
комиссии
Дозировка
Ячейка расписания
Курсовая доза
Формирование и подписание электронной подписью реестров
счетов на оплату за период для передачи на оплату в сервис
взаимодействия с АРМ ЛПУ «ЭРС» ФСС
Протокол
рентгенологического
исследования
(рентгенологического
исследования легких
(флюорографии),
рентгенологического
исследования
молочных желез
(маммографии),
рентгенологического
исследования
зубочелюстной
системы,
рентгеновского
компьютернотомографического
исследования,
магнитнорезонансного
исследования,
рентгенологического
исследования костной
системы
(рентгеновской
остеоденситометрии)
Отчет о количестве
назначенных
специализированных
продуктов лечебного
питания в разрезе
медицинских
организаций
Электронный
сертификат на
приобретение
лекарственных
препаратов
Прикрепление
пациента
Статус регистрации
документа в РЭМД
Точка обслуживания
пациента
Переход в раздел «Телеконсультации» из личного кабинета врача.
В разделе «Телеконсультации» обеспечено выполнение
следующих функций:
• Учет услуг по телемедицинским консультациям;
• Формирование протокола телемедицинской
консультации/заключения врача.
Формирование ЭЛН в соответствии с требованиями Приказа
Минздрава России «Об утверждении порядка выдачи и
оформления листков нетрудоспособности, включая порядок
формирования листков нетрудоспособности в форме
электронного документа» от 23.11.2021 № 1089н
При открытии ЭЛН с причиной «Карантин» автоматическое
создание вызова врача на дом
Создание вызова врача на дом и запись на прием по источникам:
«роботкц», «112», «Стационар»
Расширены объекты источников поступления вызова: «роботкц»,
«112», «Стационар»
22
Срок действия рецепта
Код
Цена
Сумма
Возраст
Вид
Передача вызова в Систему-103 с обязательным указанием
причины в поле «Примечание»
Заключительный акт Форма оплаты
по итогам проведения
периодических
осмотров
медицинской
организацией согласно
приказу МЗ РФ № 29Н
Интегрированная
Комментарий
электронная
медицинская карта
Центр верификации
Статус
льготных рецептов
Валидация на создание и передачу/получение дубля вызова по
всем типам источников вызовов
Определение подразделения обслуживания вызова по адресу,
полученному из Системы-103. При отсутствии адреса в адресном
пространстве УЗ МО должен быть обеспечен подбор
подразделения обслуживания вызова по ближайшему
подходящему адресному пространству
Запись на тип приема «Телеконсультация»
Создание расписания с типом приема «Телеконсультация»
Расширены объекты источников поступления вызова: «роботкц»,
«112», «Стационар»
Формирование СЭМД типа «Медицинское заключение
об отсутствии в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов (Редакция 1)»
Формирование СЭМД типа «Медицинское заключение
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению
оружием (Редакция 1)»
Формирование СЭМД типа «Справка о состоянии на учете
в диспансере (Редакция 1)»
Формирование СЭМД типа «Сертификат профилактических
прививок (Редакция 1)»
Формирование СЭМД типа «Справка о постановке на учет
по беременности (Редакция 1)»
Формирование СЭМД типа «Сведения о результатах
диспансеризации или профилактического медицинского осмотра»
Формирование СЭМД типа «Экстренное извещение
об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции
на прививку (Редакция 1)»
Формирование СЭМД «Уведомление о выявлении
противопоказаний или аннулировании медицинских заключений к
владению оружием (CDA) (Редакция 1)»
23
Отмена записи
на прием
Подразделение
медицинской
организации
Журнал медицинских
справок
Расписание приема
Тип документа
Идентификатор
Штрих-код
Социально-опасные
факторы
Акт оказанным
Значение словаря
платных медицинских
услуг
Прейскурант
Маркировка
медицинских услуг
Медицинская услуга Комментарий к
привязанному документу
Тариф на
Состояние медицинской
медицинскую услугу записи
Договор на оказание Запись удалена
медицинских услуг
Плательщик
Версия шаблона
медицинской записи
Пользователь
Электронная цифровая
подпись врача
Формирование СЭМД типа «Медицинская справка о состоянии
здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и
их оздоровления (Редакция 1)»
Формирование СЭМД: Справка о результатах химикотоксикологических исследований (Редакция 1)
Ведение централизованных подсистем (ВИМИС акинео):
• регистры (Беременных, ВРТ, КАС, Новорожденных).
• Просмотр сведений о лечении пациента
Платеж по счету
Контрольная сумма
подписанной медицинской
записи
Заполненные данные
медицинской записи
Готовая ЭПМЗ в HTML
формате
Представитель
пациента
Решения врачебной
комиссии по
обеспечению
специализированными
продуктами лечебного
питания пациента
пациентов,
нуждающихся в
оказании
паллиативной помощи
Направление на
Сжатые заполненные
лабораторное
данные медицинской
исследование
записи
Регистрация
Сжатая готовая ЭПМЗ
биоматериала
в HTML формате
Справка для
Предопределенная
получения путевки на переменная
санаторно-курортное
лечение
Ведение расписание
Номер шаблона
приема
Получение клинических рекомендаций и порядок оказания
медицинской помощи из ВИМИС и их отображение в МИС
(ВИМИС акинео)
Расчет и визуализация региональных показателей ведения
пациентов по акинео (ВИМИС акинео)
Передача СЭМД бета-версии «Прием (осмотр) врачаспециалиста» (ВИМИС «акинео») в сервис взаимодействия с
Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД бета-версии «Протокол инструментального
исследования» (ВИМИС «акинео») в сервис взаимодействия с
Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД beta-версии «Заключение по результатам расчета
индивидуального риска» (ВИМИС «акинео») в сервис
взаимодействия с Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД beta-версии «Протокол медицинской
манипуляции» (ВИМИС «акинео») в сервис взаимодействия с
Подсистемой "Интеграционная шина"
Программа лояльности Автор
Хирургическая
Ссылка на родительский
операция в
шаблон
амбулаторных
условиях
Протокол
Заполненные данные
ультразвукового
шаблона
исследования
Справочник
Представление шаблона
номенклатурных услуг
Новостная лента
Обращение
Ведение централизованных подсистем (ВИМИС Онкология):
• регистры (ЗНО, Предраковых заболеваний, Подозрения на ЗНО).
• Просмотр сведений о лечении пациента.
Расчет и визуализация региональных показателей ведения
пациентов по Онкологии (ВИМИС Онкология)
Передача СЭМД бета-версии «Направление на оказание
медицинских услуг» (SMSV1) (ВИМИС «Онкология») в сервис
взаимодействия с Подсистемой "Интеграционная шина"
24
Передача СЭМД СЭМД beta-версии (универсальный) «Прием
(осмотр) врача-специалиста» (SMSV5) в сервис взаимодействия с
Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД beta-версии (универсальный) «Протокол
консилиума врачей» (SMSV6) (ВИМИС «Онкология») (ВИМИС
«Онкология») в сервис взаимодействия с Подсистемой
"Интеграционная шина"
Передача СЭМД бета-версии «Диспансерное наблюдение»
(SMSV7) (ВИМИС «Онкология») (ВИМИС «Онкология»)
в сервис взаимодействия с Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД бета-версии «Протокол на случай выявления у
больного запущенной формы злокачественного новообразования»
(SMSV11) (ВИМИС «Онкология») в сервис взаимодействия с
Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД Извещения о больном с впервые в жизни
установленным диагнозом злокачественного новообразования
(ВИМИС «Онкология») в сервис взаимодействия с Подсистемой
"Интеграционная шина"
Получение клинических рекомендаций и порядок оказания
медицинской помощи из ВИМИС и их отображение в МИС
(ВИМИС ССЗ)
Расчет и визуализация региональных показателей ведения
пациентов с ССЗ (ВИМИС ССЗ)
Сведения об
оборудовании
Оператор
Электронный родовой Флаги
сертификат
Талон электронного
Действие
родового сертификата
Журнал талонов
Посещение
электронных родовых
сертификатов
Передача СЭМД beta-версии (универсальный) «Протокол
консилиума врачей» (ВИМИС «ССЗ») в сервис взаимодействия с
Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД beta-версии (универсальный) «Прием (осмотр)
врача-специалиста» (ВИМИС «ССЗ») в сервис взаимодействия с
Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД beta-версии «Прием (осмотр) врача-специалиста»
(ВИМИС «Профилактика») в сервис взаимодействия с
Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД beta-версии «Протокол анкетирования» (ВИМИС
«Профилактика») в сервис взаимодействия с Подсистемой
"Интеграционная шина"
Передача СЭМД beta-версии «Эпикриз по результатам
диспансеризации/профилактического медицинского осмотра»
(ВИМИС «Профилактика») в сервис взаимодействия с
Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД beta-версии «Протокол медицинской
манипуляции» (ВИМИС «Профилактика» в сервис
взаимодействия с Подсистемой "Интеграционная шина"
25
Направление на
дистанционный
мониторинг
От
Показатели здоровья
До
Результаты
дистанционного
мониторинга
показателей здоровья
Кабинет
Пол
Ресурс расписания
Основное заявление
Журнал направлений
Дубликат
Направление на ТМК
Выплата
Шаблон
Мобильное
Время
приложение пациента
Уведомление пациента Заявитель
Передача СЭМД Протокол консультации (Онкология) в сервис
взаимодействия с Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД Протокол консультации в рамках диспансерного
наблюдения (Редакция 4) в сервис взаимодействия с Подсистемой
"Интеграционная шина"
Передача СЭМД Направление на консультацию и во
вспомогательные кабинеты в сервис взаимодействия с
Подсистемой "Интеграционная шина"
Передача СЭМД Протокол инструментального исследования
(Редакция 3) в сервис взаимодействия с Подсистемой
"Интеграционная шина"
Формирование СЭМД типа «Справка для получения путевки на
санаторно-курортное лечение (Редакция 1)»
Формирование СЭМД типа «Выписка из протокола врачебной
комиссии Редакция 1»
Формирование СЭМД типа «Направление на госпитализацию для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи»
Формирование СЭМД типа «Справка об оплате медицинских
услуг для предоставления в налоговые органы Российской
Федерации (Редакция 1)»
Направление на ЭКГ
Представитель заявителя
Сведения о
результатах
проведения ЭКГ
Центральный сервис
лабораторных
исследований
Протокол
эндоскопического
исследования
Выписка из решения
врачебной комиссии
Медицинского
заключения на
ребенка,
оформляющегося на
усыновление
(удочерение)"
(форма 160/у)
Участок
Дневник питания
Расчет
среднесуточной
потребности в
энергии, белковоэнергетической
недостаточности
Оценки физического
развития по
антропометрическим
показателям
Формирование СЭМД Медицинская справка в бассейн (Редакция
2)
Формирование СЭМД Медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к занятию определенными видами спорта
(Редакция 2)
Формирование СЭМД Медицинское заключение о
принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для
занятий физической культурой (Редакция 2)
Участник врачебной
комиссии
Предыдущая МО
Подразделение
Номер заявления
Крайний срок
Причина отклонения
Пункт выдачи
Желаемый набор
Причина выбора МО
Карта больного,
Причина отмены подачи
лечащегося в
заявления
физиотерапевтическом
отделении (кабинете)
(форма № 044/у)
26
Формирование СЭМД типа «Направление к месту лечения для
получения медицинской помощи (Редакция 1)»
Отчетная форма по
Источник записи
диспансеризации
граждан
репродуктивного
возраста, согласно
письму ТФОМС
исх-9414/06-02
Реестр прикрепленных Участки пациента
пациентов по договору
ДМС
Классификатор возрастных
Реестр оказанных
групп
услуг по ДМС
Формирование СЭМД типа «Справка о возврате направления на
медико-социальную экспертизу (Редакция 1)»
Формирование СЭМД типа «Справка о прохождении
медицинского освидетельствования в психоневрологическом
диспансере»
Формирование СЭМД типа «Медицинское заключение
по результатам предварительного (периодического) медицинского
осмотра (обследования) (Редакция 1)»
Формирование СЭМД типа «Направление на госпитализацию для
оказания специализированной медицинской помощи»
Формирование СЭМД типа «Справка о временной
нетрудоспособности студента, учащегося техникума,
профессионально-технического училища, о болезни, карантине и
прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу,
детское дошкольное учреждение»
Формирование СЭМД типа «Протокол телемедицинской
консультации»
Счет за оказанные
услуги по ДМС
Акт оказанных услуг
по ДМС
Серия ДУЛ
Номер ДУЛ
Серия полиса
Фиксация оплаты
счета по ДМС
Отчет по записи на
Номер полиса
прием с возможностью
формирования по
выбранному типу
приема для
возможности
мониторинга
пациентов,
записанных на
платные услуги
Место рождения
Отчет по пациентам,
имеющим льготы
согласно
Постановлению
губернатора
Московской области
317-ПГ
Взаимодействие с государственным информационным ресурсом,
содержащем сведения о гражданах, необходимые для
актуализации документов воинского учета в части передачи
сведений о гражданах, участвующих в осуществлении
медицинской деятельности согласно Указу Президента
Российской Федерации от 25 ноября 2022 года
№ 854 «О государственном информационном ресурсе,
содержащем сведения о гражданах, необходимые для
актуализации документов воинского учета».
27
Формирование одного направления по нескольким исследованиям
в рамках диспансеризации, если данные исследования
выполняются в рамках одной лаборатории.
Реализовать получение информации об отмене исследования по
причине забракованного биоматериала в сервисе ЦС ЛИС и
отображение сведений об отмене исследования в направлении.
Гражданство
Скрининг на гепатит С
Отчет для получения
статистики по
количеству
формирования
печатных форм
документов по
региону в разрезе
формируемых
отчетных форм
Получение данных сопроводительного листа станции скорой
медицинской помощи (Форма 114/у) из Системы-103
Передача в Систему-103 данных из обратного талона к
сопроводительному листу станции скорой медицинской помощи
(Форма 114/у)
Предоставление Системе-103 характеристик учреждений:
региональный сосудистый центр, первичное сосудистое
отделение, травмоцентры различных уровней.
Предоставление сведений о работоспособности ресурсов МО с
типом «оборудование»
Предоставление справочника лекарственных средств и изделий
медицинского назначения.
Контроль наличия заполненного шаблона 2170687 – «Анкета
боли» в ТАП по пациентам, имеющие определенный диагноз
Отображение результатов исследований в Случае лечения.
Проверка в случае лечения пациента на наличие направления к
врачу-гериатру, в случае если в поле «Результат» шаблона
2122459 – «Опросник Возраст не помеха», набрано 3 балла и
более. В случае отсутствия направления вывод
предупреждающего уведомления о необходимости выписать
направление к врачу-гериатру.
Проверка при закрытии ТАП на наличие у пациента медицинской
записи в МКАБ, оформленной по шаблону «2133055 - Карта
пациента комплексная гериатрическая оценка», если ТАП
закрывает врач со специальностью "Гериатрия". Если данная
медицинская запись отсутствует
в МКАБ пациента, то при закрытии случая лечения Подсистема
вывод предупреждающего информационного сообщения о
необходимости оформить данную медицинскую запись
Адрес регистрации
Адрес проживания
Мобильный телефон
СМО
Родственная связь
МКАБ
Кем выдан документ
Возраст ребенка
Срок беременности
Категория заявителя
28
Блокирующая проверка на наличия оформленного шаблона
медицинской 2166429 - "Протокол консультации ВИМИС
онкология" по пациентам, при наличии онкологического диагноза
(C00-C97, D00-D09, D10-D36, D37-D48) в момент закрытия тап.
Создание и согласование заявок на добавление новых значений в
справочник лекарственных средств и изделий медицинского
назначения.
Проверка параметров оборудования (грузоподъемность) и
параметрических данных пациента (вес) при записи пациента на
прием на оборудование.
Подбор ресурсов доступных для записи на оборудование
по исследованию, указанному в направлении. Обеспечен контроль
соответствия исследования в направлении и исследований,
выполняемых на оборудовании при записи на оборудование.
Фильтрация по подписанту в журнале решений ВК
Настройка автоматической постановки на ДН в учреждениях и
постановки на ДН по месту прикрепления.
Добавление в карту диспансерного наблюдение записи о
фактическом посещении по случаям лечения с учетом цели
посещения 2.1 - Медицинский осмотр и 2.2 - Диспансеризация
ДН, при выявлении в рамках мероприятий по ДВН диагноза,
совпадающего с диагнозом, в имеющейся карте диспансерного
наблюдения.
Фиксация дополнительных сведений по паллиативным пациентам
необходимых для вывода в печатную форму протокола ВК.
Формирование печатной формы протокола решения ВК для
паллиативных пациентов.
Определение:
- типа оборудования (цифровое, аналоговое, аналоговое
с оцифровщиком), обязательное для заполнения;
- параметра установки оборудования (мобильности) со
значениями (стационарный, передвижной, операционный);
- даты введения оборудования в эксплуатацию.
Учет ранее проведенных осмотров врачей специалистов в
мероприятиях карты диспансеризации/профилактического
осмотра
Учет профилактического осмотра по оценке репродуктивного
здоровья граждан
Взаимодействие (сервис API) с РПГУ в части передачи печатной
формы направления на лабораторное исследование со штрихкодом.
Взаимодействие с АИС ТФОМС МО в части передачи сведений о
прикреплении (откреплении) граждан к медицинской организации
29
МКАБ ребенка
Представители пациента
Пользователь
Заявление
Рекомендации
ЛПУ
Режим работы
Описание
Серия документа
Номер документа
Кем выдан
Специальные флаги
Врач
Автоматическое исключение пациента из всех регистров
с указанием причины «смерть», при:
- оформлении МСС, МСПС
- закрытии карты по причине «смерть»
- откреплению пациентов по данным ТФОМС по причине смерти»
Оформление согласий, обеспечивающий выбор:
- типа согласия;
- представителя (при необходимости);
- сотрудника, который оформляет согласие.
Обеспечена возможность подписания согласия ЭЦП
медицинского сотрудника.
Формирование патронажного вызова врача на дом для
новорожденного, выписанного из Стационара.
Переход в регистровую карточку пациента из случая лечения по
выбранному регистру
Учет в рамках ФБ «Стоматология»:
- направления на врачебную комиссию;
- оформления справок (095/у);
Отображение оформленных листков нетрудоспособности
в рамках ФБ «Стоматология»
Списание материалов для зубного техника или старшего зубного
техника при выполнении заказ-наряда.
Отображение всех выписанных ЭЛН пациенту в рамках данной
МО;
Переход в раздел записи из формы ЛН.
Отображения списка отмененных вызовов, по которым
необходимо произвести уведомление врача, которому данный
вызов передан.
Отображение сведений об инвалидности пациента в АРМ
Диспетчер вызовов на дом.
Отображение сведений об инвалидности пациента в журнале
вызовов в мобильном АРМ Врача
Создание справки о временной нетрудоспособности студента,
учащегося техникума, профессионально-технического училища, о
болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка,
посещающего школу, детское дошкольное учреждение (095/у) на
мобильном АРМ врача
Предзаполнение персональных данных пациента в форме выдачи
медицинского изделия модуля «Реестр медицинских изделий для
паллиативных пациентов»
30
С возраста, мес.
До возраста, мес.
Категория
По возраст, мес.
Сумма выплаты
Реквизиты
Личная выплата
Месяц выплаты
Год выплаты
Примечание
Возраст
Счет
Медицинская услуга
В рамках функций шаблонов медицинских записей обеспечены
возможности:
- выделения цветом строки/столбцы/ячейки;
- изменения направления текста (поворачивать вертикально);
- изменения размера шрифта у значений выбора (на данный
момент есть только у заголовка и подсказки);
Формирование и передачу СЭМД «Обратный талон санаторнокурортной карты для детей» в Подсистему «Интеграционная
шина» на основании сведений, внесенных в МКСБ.
Формирование и передачу СЭМД «Обратный талон санаторнокурортной карты» в Подсистему «Интеграционная шина» на
основании сведений, внесенных в МКСБ
Формирование и передачу СЭМД «Направление на проведение
неонатального скрининга» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передачу СЭМД «Направление на прижизненное
патолого-анатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала» в Подсистему «Интеграционная
шина».
Формирование и передача СЭМД «Справка о количестве
кровосдач, плазмосдач» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Извещение о поступлении
(обращении) пациента, а также в случае смерти пациента,
личность которого не установлена» в Подсистему
«Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Направление на лабораторное
исследование» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «О наличии оснований
для внеочередного медицинского освидетельствования и
об аннулировании действующего медицинского заключения об
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием
(при его наличии)» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Справка о состоянии здоровья
по месту требования» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Медицинское заключение по
результатам медицинского осмотра работника для предоставления
в подсистему ЭЛМК» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Медицинская справка»
в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Медицинское заключение» в
Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Первичный осмотр врачом
приемного отделения (дежурным врачом или лечащим врачом)» в
Подсистему «Интеграционная шина».
31
Тариф
Значение тарифа
Количество выполненных
Цена с учетом скидки
Внесенная оплата
за услугу
Счёт-возврат
Источник
Актуальность шаблона
Версия
Контекст
Xml
Проверки
Название
Шаблон печати
Формирование и передача СЭМД «Извещение на ребенка
с врожденными пороками развития» в Подсистему
«Интеграционная шина».
В рамках ВИМИС «акинео», ВИМИС «Онкология», ВИМИС
«ССЗ», ВИМИС «Профилактика»:
• указания рекомендаций главного внештатного специалиста и
просмотра этих рекомендаций врачом;
• предоставление информации врачу о сформированном маршруте
по порядкам оказания медицинской помощи
в соответствии с диагнозом пациента;
• отображение сведений о нарушении сроков маршрутизации в
случае, если они определены в порядках оказания медицинской
помощи.
Формирование и передача СЭМД «Протокол патологоанатомического вскрытия» в Подсистему «Интеграционная
шина».
Формирование и передача СЭМД «Протокол консилиума врачей
(онкологического)» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Протокол на случай выявления
у больного запущенной формы злокачественного
новообразования» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Заключение медицинского
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению
в Подсистему «Интеграционная шина».
Взаимодействие с АИС ТФОМС МО в части передачи сведений о
диспансерном наблюдении
Формирование квот на запись в расписание ресурсов медицинской
организации
Запрет записи в расписание ресурсов медицинской организации
Создание квоты на основании предыдущей (копирование квоты)
Указания квот на предопределенный период - месяц
Добавление квот приема объекта для выбранных субъектов
(медицинских организаций)
Добавление внешних субъектов (медицинских организаций) и
внутренних субъектов (ресурсы, медицинские организации) в
одной квоте
32
Шаблон редактора
Данные
Специальность
Жалоба
Подъезд
Этаж
Вызов обработан
ТАП
Телефон
Мед карта пациента
Адрес пациента
Причина вызова (жалоба)
Состояние вызова на дом
В рамках функций шаблонов медицинских записей обеспечены
возможности:
- форматирование таблицы (форматирование оформления таблиц:
толщина границ);
- автоматическое изменение ширины столбца/строк по составу
поля.
Заполнение онкоталона в виде отдельной вкладки интерфейса в
случае лечения и МКСБ в блоке «Диагнозы».
Настройка критериев маршрутизации для направления пациентов
на консультацию в другие медицинские организации, по
следующим параметрам:
- диагнозы и специальности, по которым консультирует
учреждение;
- перечень медицинских организаций и специальностей врачей,
которые могут направлять в консультирующее учреждение;
- наличие характеристики у консультирующей МО,
определяющей возможность выписки направления только
по критериям маршрутизации.
- список необходимых документов (или исследований)
для направления на консультацию в другую МО
Указание связанных документов в направлении на консультацию
в другую МО.
Подбор медицинской организации по критериям маршрутизации в
соответствии с указанными параметрами
в направлении на консультацию
Контроль наличия необходимых документов (или исследований) в
направлении, в соответствии
с критерием маршрутизации
Отображение следующей сигнальной информации о пациентах на
участке врача:
- Вызовы на дом (в том числе патронажные) с отметкой,
что пациент состоит на ДН.
- Пациенты, состоящие на ДН.
- Пациенты подлежащие ДН по диагнозу из Приказа 168н,
но не состоящие на ДН.
- Пациенты, состоящие на ДН, пропустившие назначенную явку.
- Пациенты, состоящие на ДН, которым назначена явка
(на выбранную дату/период).
- Количество пациентов с инвалидностью и количество пациентов
без инвалидности на участке.
- Диспансеризация/профосмотры (прохождение
не прохождение в кал. Году и %)
- Госпитализации пациентов
33
Причины отмены вызова
Вызов передан врачу
Листок
нетрудоспособности
Источник, откуда создали
запись
Пациент оповещен
Участок врача
Ребенок
Взаимодействие с РЭМД в части формирования и передачи
СЭМД типа «Талон № 2 на получение специальных талонов
(именных направлений) на проезд к месту лечения для получения
медицинской помощи»
Взаимодействие с РЭМД в части формирования и передачи
СЭМД типа «Санаторно-курортная карта (CDA)»
Взаимодействие с РЭМД в части формирования и передачи
СЭМД типа «Санаторно-курортная карта для детей (CDA)»
Взаимодействие с РЭМД в части получения СЭМД типа
«Обратный талон санаторно-курортной карты (CDA)»
Взаимодействие с РЭМД в части получения СЭМД типа
«Обратный талон санаторно-курортной карты для детей (CDA)»
Взаимодействие с РЭМД в части передачи СЭМД типа «Выписка
из истории болезни (CDA)»
Взаимодействие с ВИМИС акинео в части формирования и
передачи СЭМД beta-версии «Направление на неонатальный
скрининг».
Взаимодействие с РЭМД в части формирования и передачи
СЭМД типа «Медицинская справка (для выезжающего
за границу) (CDA)»
Формирование СЭМД типа «Талон № 2 на получение
специальных талонов (именных направлений) на проезд
к месту лечения для получения медицинской помощи»
Формирование СЭМД типа «Санаторно-курортная карта (CDA)»
Формирование СЭМД типа «Санаторно-курортная карта
для детей (CDA)»
Ввод сведений об обратном талоне вручную и отображение
сведений, полученных из РЭМД по СЭМД типа «Обратный талон
санаторно-курортной карты (CDA)»
Ввод сведений об обратном талоне вручную и отображение
сведений, полученных из РЭМД по СЭМД типа «Обратный талон
санаторно-курортной карты для детей (CDA)»
Формирование СЭМД типа «Выписка из истории болезни (CDA)»
Формирование СЭМД beta-версии «Направление на неонатальный
скрининг»
Формирование СЭМД типа «Медицинская справка
(для выезжающего за границу)»
Возрастная группа
Источник СМП
Причина отмены вызова
Клиентское приложение
Ресурс
Пункт обслуживания
Таблица посещения
для врача
Номер талона
Кусок вставляемый
в запрос
Название сортировки
Дополнительное
Заголовок первой колонки
Заголовок второй колонки
ГУИД
Служебные флаги
Комиссия / бригада
34
Реализован централизованный сервис лабораторных исследований
для приема и передачи сведений о направлениях на лабораторные
исследования и их результатах. Реализованы методы передачи
данных:
• Прием направления.
• Прием результатов.
• Поиск направлений.
• Получение направления по идентификатору.
• Получение статуса направления.
• Получение списка справочников.
• Получение элементов справочника.
• Обновление статуса направления.
В журнале карт диспансерного наблюдения фильтрация записей
по статусу нахождения на диспансерном учете.
Добавление в карту диспансерного наблюдение записи о
фактическом посещении по случаям лечения с учетом цели
посещения - Диспансерное наблюдение.
Удаление записей о фактическом и планируемом посещении в
карте диспансерного наблюдения.
Ведение пациентов, подлежащих диспансерному учету в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
РФ «Об утверждении порядка проведения диспансерного
наблюдения за взрослыми» №168н от 15.03.2022 г.
Контроль внесения сведений о лечении COVID-19 при учете
профилактических посещений, разовых посещений и обращений
по заболеванию в амбулаторно-поликлинических условиях по
диагнозам U07.1 и U07.2:
• внесение сведений о лечении COVID-19 в случае лечения.
ФБ должен обеспечивать учет списания материалов при
выполнении услуг стоматологии.
Возможность определения счетов по предоплате/постоплате (для
учета авансовых платежей).
Выгрузка сведений о выполненных услугах зуботехническими
лабораториями по тарифам медицинской организации, по
которым сформирован счет для пациента.
Вывод в печатную форму № 086/у «Медицинская справка
(Врачебное профессионально-консультативное заключение)»
данных о профилактических прививках пациента в табличном
виде и информацию об установленном диагнозе по мероприятиям
прием (осмотров) врачей специалистов.
При формировании маршрутного листа запись по мероприятиям в
указанные подразделения медицинской организации.
Переход в раздел «Настройка видов медицинских обследований»
по дополнительной роли.
35
Сотрудник в комиссии
Роль сотрудника
Тип
Медицинская карта
амбулаторного больного
Документ
Мероприятие (осмотр,
исследование)
Значение показателя
Значение первого
секстанта
Значение второго
секстанта
Значение третьего
секстанта
Значение четвертого
секстанта
Значение пятого секстанта
Настройка последовательности мероприятий в разделе
«Настройка видов медицинских обследований».
Доработка по регистру злокачественных внутриглазных опухолей:
• Доработаны медицинские записи «2099651 - Осмотр онколога
(регистр злокачественных внутриглазных опухолей» и «2099652 Динамическое наблюдение у онколога (регистр злокачественных
внутриглазных опухолей)»
Проведена доработка по регистру псориаза:
Доработана медицинская запись «2214 – Осмотр дерматолога».
Ведение регистра старческой астении
Формирование и передача СЭМД типа «Заключение лечебного
учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в
постоянном постороннем уходе (CDA)»
Формирование и передача СЭМД типа «Справка об отсутствии
медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну (CDA)»
Формирование и передача СЭМД типа «Заключение о результатах
медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (CDA)»
Значение шестого
секстанта
Корень по осмотру
Формирование и передача СЭМД типа «Талон на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи (CDA)»
Формирование и передача СЭМД типа «Заключение об
установлении факта поствакцинального осложнения (CDA)»
Формирование и передача СЭМД типа «Экстренное извещение о
случае острого отравления химической этиологии (CDA)»
Формирование и передача СЭМД типа «Справка донору
об освобождении от работы в день кровосдачи и предоставлении
ему дополнительного дня отдыха (CDA)»
Формирование и передача СЭМД типа СЭМД типа «Протокол
медицинской манипуляции»
Формирование и передача СЭМД типа «Заключение лечебного
учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в
постоянном постороннем уходе (CDA)»
Формирование и передача СЭМД типа «Справка об отсутствии
медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну (CDA)»
Формирование и передача СЭМД типа «Талон на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи (CDA)»
Формирование и передача СЭМД типа «Экстренное извещение о
случае острого отравления химической этиологии (CDA)»
Позиционирование
конструкции
Состояние зуба
Состояние канала
Часть зуба
Поверхность зуба
Зуб
Зуб по осмотру
Значение
Родительский зуб
в конструкции
Дочерний зуб
в конструкции
Уровни отображения
состояний
Состояние корня
ИРОПЗ
Услуге в заказ ЗТЛ
36
Формирование и передача СЭМД типа «Справка донору
об освобождении от работы в день кровосдачи и предоставлении
ему дополнительного дня отдыха (CDA)»
Формирование и передача СЭМД типа «Протокол медицинской
манипуляции»
Формирование маршрутного листа для медицинского
освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Учет осмотров, проводимых в рамках проводимого медицинского
освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Внесение сведений для отправки СЭМД «Заключение о
результатах медицинского освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Формирование и передача СЭМД типа «Заключение об
установлении факта поствакцинального осложнения (CDA)»
Взаимодействие с ВИМИС акинео в части передачи следующих
СЭМД: СЭМД beta-версии «Справка о выполнении медицинской
организацией программы экстракорпорального оплодотворения и
(или) переноса криоконсервированных эмбрионов в рамках
территориальной программы обязательного медицинского
страхования».
Взаимодействие с ВИМИС акинео в части передачи СЭМД betaверсии «Направление для проведения программы
экстракорпорального оплодотворения и (или) переноса
криоконсервированных эмбрионов в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования».
Наполнение и актуализация данных в витрине данных ФЭР для
обеспечения взаимодействия с мобильным приложением «Мое
здоровье».
• сервисы первичного наполнения витрины данных.
• сервисы обновления или синхронизации данных Подсистем с
витриной данных ФЭР.
Группа материалов
Запланированная услуга
Выполненная услуга
Мед. ресурс исполнителя
заказа
Стоимость заказа
Отделение
Мед. ресурс врача,
создавшего заказ
Мед. ресурс ассистента
врача
Организация
37
Формирование формы «Справка о выполнении медицинской
организацией программы экстракорпорального оплодотворения и
(или) переноса криоконсервированных эмбрионов в рамках
территориальной программы обязательного медицинского
страхования» на основании Приказа Министерства
здравоохранения РФ «О порядке использования вспомогательных
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях
к их применению» № 803н от 31.07.2020.
Внесение сведений для отправки СЭМД beta-версии «Справка о
выполнении медицинской организацией программы
экстракорпорального оплодотворения и (или) переноса
криоконсервированных эмбрионов в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования»» в ВИМИС
акинео.
Формирование формы «Направление для проведения программы
экстракорпорального оплодотворения и (или) переноса
криоконсервированных эмбрионов в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования» на
основании Приказа Министерства здравоохранения РФ «О
порядке использования вспомогательных репродуктивных
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению»
№ 803н от 31.07.2020.
Внесение сведений для отправки СЭМД beta-версии
«Направление для проведения программы экстракорпорального
оплодотворения и (или) переноса криоконсервированных
эмбрионов в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования» в ВИМИС акинео.
Запись на маммографию при отсутствии направления на
исследование пациентам женского пола, которым на момент
записи сорок и более лет.
Взаимодействие с ИС Министерства обороны в части передачи
«Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина» и
«Лист медицинского освидетельствования».
Взаимодействие с сервисом распознавания речи для ввода
результатов диагностических исследований.
Взаимодействие с подсистемой «ЕРИС» в части формирования
ТАП и медицинской услуги при получении результата
исследования в медицинской организации, которая провела
исследование, и которая оформила заключение.
38
Карта осмотра
Данные о зубе и его
области/поверхности
Мед.услуга
Тариф услуги
Цвет по шкале Vita
Заказ ЗТЛ
План лечения
Номер визита
Формирование и отправка ЭМД в РЭМД, сформированных по
медицинским записям «2122515 - Медицинское заключение о
состоянии здоровья гражданина» и «2122521 - Лист медицинского
освидетельствования» при подписании несколькими подписями:
• Необходимо реализовать тип медицинской записи
«Медицинское освидетельствование в военкомате».
• Необходимо доработать форму просмотра медицинских записей
для возможности подписания медицинских записей несколькими
подписями.
Ввод результатов диагностических исследований с помощью
сервиса распознавания голосовой речи (путем преобразования
«голоса» в текст).
Подписание ЭЦП врача и формирование СЭМД в статусе
«Подписан» для документов в разделах «Медицинские записи»,
«Направления» и «Рецепты» мобильного АРМ врача.
Подписание ЭЛН ЭЦП врача в разделе «Листки
нетрудоспособности» мобильного АРМ врача.
Запись на тип приема «Мобильный ФАП» с проверкой
на соответствие адреса пациента адресу местонахождения
мобильного ФАП.
Создание типа приема «Мобильный ФАП».
Указание местонахождения ресурса, ведущего прием
в мобильном ФАП.
Настройка видимости в ИЭМК медицинской информации,
оформленной в специализированных медицинских учреждениях.
Взаимодействие с чат-ботом. Методы:
• Метод передачи данных о пациенте и его записи на прием.
• Метод приема собранных жалоб.
Взаимодействие с сервисом уведомлений пациента Мингос
о готовности события по обработке заявке. Методы:
• Метод передачи события по обработке заявки или истории
посещений.
Передача результатов опроса «Возраст не помеха» с РПГУ
в ЕМИАС МО в раздел «Медицинские записи».
Просмотр жалоб пациента, полученных из чат-бота, в случае
лечения.
Редактирование контрольной даты явки при планировании
следующего посещение в карте диспансерного наблюдения.
Заполнение раздела «Лечебно-профилактические мероприятия» в
учетной форме №030/у «Контрольная карта диспансерного
наблюдения».
Отображение сведений о следующей явке в рамках диспансерного
наблюдения в личном кабинете врача.
Номер стадии
Талон амбулаторного
пациента
Исполнитель
Договор платных услуг
Содержимое счёта
Номер этапа изготовления
Профиль отделения
ЛПУ другого региона
Инвалидность пациента
Из ЛПУ другого региона
Льгота персоны
ГУИД направившего врача
Направлен из ЛПУ
Причина
МКБ
39
Выгрузка списка пациентов, состоящих на ДН с указанием
участка, даты последней явки и даты следующего посещения.
В карте диспансерного наблюдения отображение сведений
о выписанных направлениях и лекарствах средствах по случаю
лечения.
В карте диспансерного наблюдения вывод информации
об инвалидности пациента.
В случае лечения вывод информации о состоянии пациента на
диспансерном учете по всем открытым картам диспансерного
наблюдения.
Закрытие карты диспансерного наблюдения при откреплении
пациента от медицинской организации.
Проверка на наличие медицинской записи «2122459 - Опросник
Возраст не помеха» по пациентам в возрасте старше 60 лет за
период 1 раз в год. Если данная медицинская запись отсутствует,
то при закрытии случая лечения Подсистема выводит
информационное сообщение о необходимости оформить данную
медицинскую запись.
Просмотр жалоб пациента, полученных из чат-бота, в ячейке
расписания.
Запрет записи на ячейку расписания с типом приема «Прием
пациентов 60+» для пациентов младше 60 лет
Выбор типа приема «Прием пациентов 60+».
Взаимодействие с подсистемой «Онкологический консилиум» в
части:
- передачи:
• сведений для идентификации медицинских работников,
участвующих в онкологических консилиумах и их должностей в
штатном расписании;
• данных пациентов для идентификации;
• диагнозов пациента;
• анамнеза заболевания пациента;
- получения:
• результатов обработки заявки на проведения онкологического
консилиума;
• информирование о готовности протокола врачебного
консилиума;
• протокол онкологического консилиума, подписанного ЭЦП.
Направлен в ЛПУ
Флаг
Работа
Должность
Специальность врача
Причина аннулирования
направления
Номер ответа МО
Характер заболевания
Представитель
Решение по пациенту
40
Обеспечена возможность ведения следующих регистров:
• Регистр остеопороза.
• Регистр гинекологической заболеваемости девочек и девушек
МО.
• Регистр по мочекаменной болезни.
• Регистр остеохондроза.
• Регистр полипозному риносинусита.
• Регистр хронических средних отитов.
• Регистр детей 1 года жизни с врожденными пороками развития.
• Регистр наркологических больных.
• Регистр пациентов, получающих заместительную почечную
терапию методом гемо- и перитонеального диализа (ЗПТ ГД и
ПД).
• Регистр детей с врожденными пороками сердца.
• Регистр детей с нарушениями ритма.
• Регистр детей с легочной гипертензией.
• Регистр детей с кардиомиопатиями.
• Регистр пациентов с юношескими артритами
(М08.0, М08.1, М08.2, М08.3, М08.4, М08.9).
• Регистр пациентов с аутовоспалительными заболеваниями
(Периодический синдром, ассоциированный с мутациями
рецептора для фактора некроза опухоли - TRAPS, Криопирин ассоциированным периодическим синдромом - КАПС, Семейная
среднеземноморская лихорадка – ССЛ, Дефицит мевалонаткиназы
– ДМВК).
• Регистр сахарного диабета.
• Регистр воспалительных заболеваний кишечника.
• Регистр пациентов с положительным тестом определения кала на
скрытую кровь методом иммуннохимического анализа.
41
Талон на проезд
Ведение регистра кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и состояния их здоровья
по видам спорта:
• формирование перечня необходимых мероприятий (назначений,
исследований, консультаций и др.)
По результатам осмотра пациента.
• автоматизированное формирование и печать заключений
по результатам проведения осмотров.
Формирование протоколов осмотров, услуг в автоматизированном
режиме на основе ранее сформированных протоколов.
• добавление индивидуальных рекомендаций в зависимости от
выявленной патологии.
• формирование списков пациентов, подлежащих осмотрам
и сохранение списков с функциями поиска.
• проставление статуса выполнения мероприятия при внесении
результата.
• определение результата исследования и показателей состояния
здоровья пациента (норма/отклонение)
в зависимости от введенных значений.
Перевод документооборота по обеспечению паллиативных
пациентов медицинскими изделия в электронный формат
(включая форму по закупке медицинских изделий для
паллиативных пациентов, акт приёма-передачи медицинского
изделия, акт возврата медицинского изделия).
Формирование актуального (в режиме реального времени)
электронного реестра медицинских изделий (далее - ЭРМИ),
доступных для передачи паллиативным пациентам.
Подготовка перечня подлежащих закупке медицинских изделий,
сформированного на основании сопоставления планов лечения
паллиативных пациентов.
Контроль сроков обеспечения паллиативных пациентов
медицинскими изделиями в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской федерации
№ 505н от 10.06.2019 г.
Контроль соответствия назначенных и переданных паллиативным
пациентам медицинских изделий.
Контроль возврата от паллиативных пациентов медицинских
изделий.
Получение статистики по использованию закупленного
оборудования.
Взаимодействие с МВД для передачи сведений о выданных
справках иностранным гражданам:
• метод получения сведений о наличии справки по серии
и номеру.
42
Профиль спец. медпомощи
Медицинская история
Номер ТАП
Номер МКАБ
Флаги направления на
процедуры
Климатические факторы в
месте проживания
Климат в месте
проживания
Сопровождение
Связь с заб-ми/посл-ми
травм спин./голов. мозга
Фиксация оборудования, которое будет применяться
при проведении дистанционного мониторинга.
Направление пациента на проведение дистанционного
мониторинга.
Отображение сведений о результатах дистанционного
мониторинга в карте диспансерного наблюдения с выделением
показателей, у которых значения выходят
за границы допустимой нормы.
Формирование протокола наблюдения по результатам
дистанционного мониторинга.
Фильтрация карт диспансерного наблюдения по статусу
дистанционного мониторинга и текущему состоянию
мониторинга показателей.
Исключение пациента из дистанционного мониторинга:
• при закрытии карты диспансерного наблюдения;
• при откреплении пациента от медицинской организации;
• при завершении мониторинга по инициативе врача.
Информирование врача о доступности включения пациента
в дистанционный мониторинг при выявлении отдельных
нозологий
Внесения сведений для формирования справки «Сертификат об
отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции)».
Внесение сведений для формирования справки «Медицинское
заключение об отсутствии факта употребления иностранным
гражданином или лицом
без гражданства наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ и их метаболитов».
Внесение сведений для формирования справки «Медицинское
заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний,
представляющих опасность
для окружающих».
Ведение карты онкологического скрининга пациента
по профилю «стоматология» в электронном виде:
• фиксация результатов люминесцентной стоматоскопии.
• формирование карты онкологического скрининга пациента по
профилю «стоматология», утвержденной распоряжением
Министерства здравоохранения Московской области от
18.01.2022 № 9-Р «Об организации обследования взрослого
населения Московской области при оказании первичной медикосанитарной помощи по профилю «стоматология».
Массовая отправка и переотправка СЭМД в журнале электронных
медицинских документов.
Переотправка документов в РЭМД по определенным ошибкам.
Рекомендуемое лечение
Место лечения
Объект КЛАДР
Ближайший субъект РФ
Протокол ВК
Диагноз инвалидности
Нарушение
Ограничение - главное
Ограничение
Степень тяжести
Прогноз
Степень утраты
трудоспособности
Срок инвалидности
43
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 05.08.2022
№ 530н формирование печатных форм в объеме имеющихся
сведений в Подсистеме:
− учетная форма № 001/у «Журнал учета приема пациентов
и отказов в оказании медицинской помощи в стационарных
условиях, в условиях дневного стационара»;
− учетная форма № 007/у «Лист ежедневного учета движения
пациентов и коечного фонда медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в
условиях дневного стационара»;
− учетная форма № 008/у «Журнал учета оперативных
вмешательств (операций) в медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в
условиях дневного стационара»;
− учетная форма № 016/у «Сводная ведомость учета движения
пациентов и коечного фонда медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в
условиях дневного стационара»;
− учетная форма № 066/у «Статистическая карта выбывшего из
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в
стационарных условиях, в условиях дневного стационара».
Ведение сведений для формирования направления на
неонатальный скрининг в соответствии с требованиями протокола
информационного взаимодействия ВИМИС «акинео» и Приказом
Минздрава РФ от 21.04.2022 № 274Н
в медицинской карте стационарного больного.
Создание пакеты направлений и выписывать направления
из пакета.
Учет и предупреждение наличия дублирующийся назначений на
лабораторные исследования с учетом назначенных ранее, но еще
не выполненных назначений.
Запись в кабинет забора материала по направлению на
лабораторное исследование. Обеспечена возможность отмены и
переноса записи.
Формирование мониторинговых отчетов по взаимодействию с
ВИМИС («ССЗ», «Онкология», «акинео»).
Настройка видимости медицинской карты стационарного
больного с диагнозами, относящимися к «спецконтингенту»
только для пользователей, имеющих соответствующий доступ.
Настройка диагнозов «спецконтингента», которые не доступны
пользователям без соответствующего доступа.
Настройка видимости случаев госпитализации по конкретным
подразделениям.
Получено от МСЭ
Инвалидность установлена
(впервые, повторно)
Причина установления
инвалидности
Размер скидки, %
Договор (тарификатор)
Обоснование
Гуид ответа
Гуид таблицы
Результат заключения
44
Маршрутизация пациента при направлении на госпитализацию в
соответствии с требованиями приказов Министерства
здравоохранения Московской области о порядке организации
оказания медицинской помощи населению по профилям
заболеваний в стационарных условиях.
Интеграция с ГИС РЭБ в части выгрузки сведений
об оказанных услугах по реестру госзадания.
Формирование и передача СЭМД «Справка донору
об освобождении от работы в день кровосдачи и предоставлении
ему дополнительного дня отдыха»
в медицинской карте стационарного больного»
Внесение сведений для формирования извещений в полицию или
прокуратуру по данным в МКСБ.
Формирование журнала о противоправных действиях
по МКСБ, в которых было оформлено извещение.
Отображение в заявке на включение в регистр перечня
прикрепленных файлов.
ФБ обеспечивает отображение отмененных
по инициативе пациента записей по направлениям,
с возможностью фильтрации по причине отмены записи;
Записи ЗЛ, включенных
в план
Порядок ОМП
Клиническая
рекомендация
Серия заключения
Причина закрытия карты
Стоимость лечения
Процент выполнения
мероприятий
45
Ограничение возможности записи на диагностическое
оборудование (флюорографический аппарат,
рентгенографический аппарат, маммографический аппарат,
дентальный рентгеновский аппарат, комплексный аппарат
(флюорографический и рентген), рентгенографический аппарат,
компьютерный томограф, магнитно–резонансный томограф,
рентгенодиагностический комплекс для рентгенографии и
томографии, рентгенодиагностический комплекс для
рентгенографии с одном детектором, передвижная
рентгенотелевизионная установка типа С – дуга,
рентгеноурологический аппарат, телеуправляемый поворотный
стоп – штатив с функцией рентгеноскопии,
электрорентгенологический аппарат, остеоденситометр
рентгеновский, система компьютерной радиографии
(рентгенографии на фотостимулируемых люминофорах),
палатный аппарат, ангиографический аппарат, тепловизор,
аппараты УЗИ, электрокардиографический аппарат и другое
диагностическое оборудование, указанное в Приложении «Форма
№ 30 (годовая) «Сведения о медицинской организации»
утвержденная Приказом Федеральной службы государственной
статистики от 3 августа 2018 г. № 483
«Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством здравоохранения Российской
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере
охраны здоровья») без созданного направления;
Предзаполнение поля «Выписка» при создании направления на
исследование с возможностью добавления и редактирования
разделов «Выписки» выбором данных
из медицинских записей МКП;
Обновление данных в уже существующих и переданных
в ЕРИС направлениях на исследования при изменении данных в
МКП;
Отображение статуса ячейки расписания (идет прием, неявка
пациента, прием прерван, прием окончен и др.) При начале
и окончании исследования в ЕРИС;
Создание пользователем комплексного исследования из
справочника исследований;
Создание, предзаполнения, редактирования ТАП при
формировании направления;
Создание направления и фиксацию результатов по всем методам
медицинских исследований;
Взаимодействие (сервис API) с ЛИС для предоставления
направлений в ЛИС и получению результатов по выполненным
исследованиям;
CМО: Договор на
предоставление
мед. помощи
Основной диагноз
по МКБ-10
Сопутствующий диагноз
по МКБ-10
Заключительный диагноз
по МКБ-10
Гуид стандарта
Модель пациента
Медицинская организация
Карта закрыта
46
Автоматическая фиксация оказанных услуг в ТАП для
специалиста, выполняющего исследование, в соответствии
с выполненными исследованиями;
Обмен данными между Подсистемой и СПО Подсистем «Единая
автоматизированная система управления службой скорой
медицинской помощи» в соответствии с регламентом
информационного обмена
Взаимодействие с СПО Подсистем «Единая рентгенологическая
информационная система Московской области»:
передача данных о пациентах, о направлении на исследования, о
расписании медицинских специалистов/оборудования, об
актуальных статусах обработки направлений/исследований,
протоколов исследований и справочников в рамках
диагностических исследований.
Номер карты
Переход в интерфейс для создания направлений на исследования
из электронной формы «Медицинской карты беременной» и
отображения результатов исследований
в электронной форме «Медицинская карта беременной».
Обмен данными между Подсистемой и ЕИСБУ в части:
o передачи сведений о штатном расписании УЗ МО,
o данные о сотруднике (ФИО, должность, подразделение, ЛПУ
трудоустройства, дата трудоустройства, форма назначения,
ставка, СНИЛС, дата рождения и др.).
Фиксация всех действий оператора сall-Центра по добавлению,
изменению, удалению записей в электронной форме «Журнал
действий оператора»;
Запись на диагностическое и клиническое оборудование
по направлению на исследование;
Фиксация факта ознакомления оператора Call-центра
с информационными сообщениями, формируемыми
в рамках ФБ «Call-центр»;
Создание карты вызова на дом при отсутствии МКП
в медицинской организации;
Ввод адреса вызова на дом в соответствии с адресным
классификатором (ФИАС).
Автоматизированное рабочее место с возможностью передачи
вызовов на обслуживание врачу;
Регистр медицинских
услуг
Главная карта
диспансеризации
Карта учета
диспансеризации
Классификатор болезней
МКБ-10
Тарифный план
Тарифы на медицинские
услуги
Набор услуг счета
Сумма случая
Процент случая
Отказ от прохождения
данного осмотра
47
При заполнении вызова отображение статус обработки вызова
(«Новый» – состояние присваивается всем новым вызовам,
«Активный» – вызов переходит в активное состояние, если
пользователь назначил на вызов врача, «Обслуженный» –
состояние присваивается, когда пользователь вручную завершил
обслуживание вызова,
если от врача поступило сообщение о посещении им пациента) с
указанием времени, затраченного в каждом статусе;
Формализация адреса вызова (значения регион, район,
населенный пункт, улица заполняются в соответствии с адресным
классификатором) при передаче карты вызова из других
источников;
Отображение в интерфейсе вызовов на дом по тому структурному
подразделению, в котором у пользователя, осуществляющего
обработку поступающих вызовов врача
на дом, заведена должность;
Автоматический подбор подразделения ЛПУ по адресу вызова
при передаче вызова в другое ЛПУ;
Ввод отметки о «Передаче вызова врачу» с возможностью
фильтрации по данному параметру;
Отображение отменённых по инициативе пациента вызовов, с
возможностью фильтрации по данному параметру.
Настройка отображения блоков данных интерфейса инфомата
(настройка порядка отображения специальностей, отображение
списка врачей в рамках подразделения, перечень услуг на
стартовой странице: вызов врача на дом, запись на прием и др.)
Пользователем с ролью «Региональный администратор».
Автоматическая фиксация начала и окончания рабочего
дня с возможностью редактирования данных пользователем
с ролью «Администратор».
Автоматизированное рабочее место для обеспечения работы
сотрудника ЛПУ для обработки заявлений на прикрепление
к молочной кухне;
Обработка заявлений, поступивших с РПГУ, и создание заявлений
в Подсистеме, в том числе заявлений на предоставление
денежных выплат;
Проверка на корректность заполнения всех обязательных
для заполнения полей заявления с уведомлением пользователя
системы о результатах проверки;
Формирование печатных форм с последующей возможностью
печати, экспорта и отправки пользователю
в рамках предоставления услуги.
Подписание рецепта и решения по заявлению квалифицированной
электронной подписью;
Выявлено отклонение
Карта учета
Подпись осмотра
Мероприятие по модели
пациента
Значение индекса гигиены
Этап диспансеризации
Проведено ранее/в другом
ЛПУ
Санация
Мероприятие (осмотр)
Медицинская запись
Услуга
Стандарт лечения
Исследование
48
Создание заявления по признаку автопродления для
настраиваемого перечня медицинских организаций пользователем
с ролью «Региональный администратор»;
Установка взаимосвязи заявления на прикрепление
к молочной кухне и МКП;
Проверка даты последнего посещения УЗ МО заявителем
с информированием пользователя о возможной необходимости
проставления статуса заявления «Необходимо личное посещение
врача»;
При оформлении заявления при личном посещении врача
автоматическое предзаполнение всех полей заявления
историческими данными из одобренных заявлений за прошлые
периоды и данными из МКП.
Обмен данными между Подсистемой и ЕИСОУ (данные
о статусах заявлений по услугам, оказываемым пациентам
на РПГУ, уведомления о регистрации электронных медицинских
документов и др.).
Оповещение о записи на прием к врачу за сутки. Способ
оповещения – смс-сообщение, электронная почта;
Оповещение в момент переноса записи на прием либо при отмене.
Способ оповещения – смс-сообщение, электронная почта;
Оповещение заявителя/представителя при прикреплении
к медицинской организации представляемого. Способ оповещения
– смс-сообщение, электронная почта.
Отображение наименования медицинской организации,
к которой прикреплен пациент;
O изменение статуса выписок ИПРА (не обработано,
подтверждено, отклонено, выполнено, смерть и др.);
o изменение принадлежности к медицинской организации
выписок ИПРА;
o удаление выписок ИПРА.
Ведение и обработка формы №088/у-06 «Направление на медикосоциальную экспертизу организацией, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь», утвержденной Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ
и Министерства здравоохранения РФ от 6 сентября 2018 г.
№ 578н/606н «Об утверждении формы направления на медикосоциальную экспертизу медицинской организацией» (далее форма 088/у-06);
Подписание формы 088/у-06 квалифицированной электронной
подписью;
49
Направление
на исследование
Данные из ИЭМК
Параметрические данные
Осмотр (мероприятие)
Оказываемая услуга
в рамках осмотра
Пол пациента
Социальное положение
Минимальная возрастная
граница
Максимальная возрастная
граница
SQL запрос
Классификатор возрастных
групп населения
Сумма баллов
Настройка произвольного перечня медицинских обследований
(согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 31.01.2019 г.
№ 52н/35н «Об утверждении перечня медицинских обследований,
необходимых для получения клинико-функциональных данных в
зависимости от заболевания
в целях проведения медико-социальной экспертизы»),
необходимых для получения клинико-функциональных данных в
зависимости от заболевания в целях проведения медикосоциальной экспертизы;
Предзаполнение полей электронной формы 088/у-06 данными
результатов проведенных медицинских мероприятий, с
возможностью редактирования;
«Журнал направлений на МСЭ» и «Журнал обработки
направлений на МСЭ» с фиксацией изменений записи. Состав
полей данных журналов: ФИО пациента, возраст,
пол, адрес проживания, вид медицинского осмотра,
дата прохождения осмотра, заключение и др.;
Внесение результата обработки формы №088/у-06 в виде
обратного талона в автоматизированном и ручном режиме.
Ведение истории установления инвалидности пациента в МКП.
Обмен данными между Подсистемой и информационной системой
Федерального казенного учреждения «Главным бюро медикосоциальной экспертизы по Московской области» Министерства
труда и социальной защиты Российской федерации, с
использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия ФГБУ ФБ МСЭ в соответствии с
Приложением 1 к Соглашению
от 31 октября 2018 года об информационном взаимодействии
«Регламент информационного взаимодействия при направлении
гражданина на медико-социальную экспертизу медицинской
организацией (обмен формой 088/у-06 и результатами медикосоциальной экспертизы) в формате электронных документов»;
Обмен данными между Подсистемой и информационной системой
Министерства социального развития Московской области в
соответствии с регламентом информационного обмена.
50
Связанный документ
Группа вопросов
Показатель маркировки
Родительская группа
вопросов
Отображение
Вопрос
Результат, на который
должен быть ответ
Обмен данными между Подсистемой и информационной системой
Фонда социального страхования «Электронный родовой
сертификат» в части:
o номера электронного родового сертификата. Необходимо
реализовать метод отправки запроса на получение номера ЭРС и
обработки полученного номера,
o данных по выданным талонам ЭРС. Необходимо реализовать
метод отправки сведений по выданным талонам ЭРС,
o статуса талона электронного родового сертификата. Необходимо
реализовать метод отправки запроса на получение статуса талона
ЭРС и обработки полученного статуса.
Обмен данными между Подсистемой и информационной системой
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Московской области в соответствии с регламентом
информационного обмена,
Автоматизированное рабочее место для обработки заявлений на
прикрепление к медицинской организации;
Обработка заявлений, поступивших с РПГУ и создание заявлений
на прикрепление к медицинской организации
в Подсистеме;
Проверка на полноту и корректность заполнения полей заявления
с уведомлением пользователя Подсистем;
Формирование печатных форм (согласно Приказа Министерства
здравоохранения Московской области
от 1 марта 2018 г. № 259 «Об утверждении временного порядка
предоставления государственной услуги «Прикрепление граждан
к медицинской организации при оказании им медицинской
помощи с последующей возможностью печати, экспорта и
отправки пользователю
в рамках предоставления услуги;
Подписание решения по заявлению квалифицированной
электронной подписью;
Установка взаимосвязи заявления на прикрепление
к медицинской организации и МКП;
Отображение конечного статуса форматно-логического контроля
в журнале прикрепления и медицинской карте пациента согласно
Приложению №5 к приказу ТФОМС
от 30.06.2017 г. №272 «Организационно-технологический
регламент информационного взаимодействия
автоматизированных информационных систем участников ОМС
Московской области»;
Автоматическое открепление от других учреждений при
положительном результате форматно-логического контроля
с учетом валидации на дату отправки пакета данных;
51
Элемент управления
Минимальный возраст
Максимальный возраст
Вариант ответа
Вес ответа
Значение 2
Значение 1
Установлен автоматически
Гуид справочника
Минимальное значение
Отображение истории прикреплений пациентов к медицинским
организациям Московской области согласно Приложению №5 к
приказу ТФОМС от 30.06.2017 г.
№ 272 «Организационно-технологический регламент
информационного взаимодействия автоматизированных
информационных систем участников ОМС Московской области»;
Автоматическое формирование заявлений на прикрепление
к медицинской организации пациентов, достигших 18 лет,
с учетом обслуживаемого медицинскими организациями
адресного пространства;
Формирование пакета данных для обмена с ТФОМС и СМО при
смене прикрепления и при изменении участкового врача (формат
обмена в соответствии с Приложением № 5
к приказу ТФОМС от 30.06.2017 г. № 272 «Организационнотехнологический регламент информационного взаимодействия
автоматизированных информационных систем участников ОМС
Московской области»).
Обмен данными между Подсистемой и ЕГИССО
в части передачи сведений согласно Классификатору мер
социальной защиты, в виде сформированных и подписанных
квалифицированной электронной подписью файлов формата xml;
Обмен данными между Подсистемой и федеральными
специализированными регистрами пациентов по отдельным
нозологиям и категориям граждан.
Обновление справочников на РПГУ во всех услугах
здравоохранения через API (справочники: Учреждения
здравоохранения, Профиль пользователя, ОКЕИ, Медицинское
оборудование – Федеральное, Профили медицинской помощи,
Стандарты оказания медицинской помощи, Сотрудники,
Подразделения и др.)
Передача по API в части обеспечения возможности самозаписи в
медицинскую организацию, в которой
нет действующей медицинской карты пациента;
Передача по API в части обеспечения возможности настройки
группировки причин отсутствия расписания;
Передача по API в части обеспечения отображения информации
по истории обработки записи в «Лист ожидания»;
Передача по API, в части отображения возможности
прикрепления к медицинской организации на РПГУ;
Выполнение функций портала на мобильных устройствах;
Интерфейс оператора ФБ, содержащий список текущих заданий,
созданных в автоматическом режиме;
Максимальное значение
Группа вопроса
Цвет интерпретации
Номенклатура работ
и услуг
Классификатор пола
пациента
Краткое название
Период актуальности
мероприятия
Весовой коэффициент
Обязательное мероприятие
Мероприятие для модели
пациента
Зависит от
Требуется оформление
мед.услуг
52
Обработка задания в соответствии с автоматически
сформированным алгоритмом решения. Настройка порядка
действий для решения каждого задания осуществляется
пользователем с ролью «Региональный администратор»
в подсистеме «Управление потоками пациентов»;
Учет типа приема и возрастную категорию пациента
при создании записи на прием;
Запись на прием по направлению на исследование,
с бронированием автоматически вычисляемого количества ячеек в
расписании в соответствии с временным нормативом проведения
исследования (согласно требованиям
Приказа Минздрава РСФСР от 2 августа 1991 г. № 132
«О совершенствовании службы лучевой диагностики»);
Группировка ресурсов УЗ МО (врач, кабинет, оборудование и др.)
С возможностью выстраивания расписания на группу ресурсов;
Запись на группу ресурсов с автоматическим определением
нескольких вариантов выбора оптимальной маршрутизации.
Критерий оптимального маршрута осуществляется пользователем
с ролью «Региональный администратор»
в подсистеме «Управление потоками пациентов»;
Учет дополнительные права доступа к ячейкам расписания (Callцентр, инфомат, интернет и др.).
Автоматическое информирование пациента о наступлении
конечного статуса обработки записи в «Листе ожидания»
(«Обработана» - статус присваивается после записи пациента на
прием к врачу, «Отменена» - статус присваивается при отмене
записи в «Листе ожидания»);
Включение функции «Лист ожидания» на ресурс;
Оформление блока
заключения
Этап
Мероприятия по модели
пациента
Зарезервирован
Обязательный
для заполнения
Видимость блока с
медицинскими записями
Видимость блока с
показателями здоровья
Видимость блока
с диагнозами
Видимость блока
с услугами
Видимость блока
с направлением на
исследование
Классификатор причин
обращения в поликлинику
Фиксация изменений записи в «Листе ожидания»
в «Журнале записей в лист ожидания»;
Проверка расписания на наличие свободных ячеек
в расписании для распределения записей из «Листа ожидания»;
Информирование пациента с настройкой правил информирования
в «Листе ожидания» о появившихся ячейках расписания
доступных для записи на прием;
Учет причин отмены записи из «Листа ожидания»;
Запись в «Лист ожидания» с указанием временного диапазона
запланированного приема;
Индикация наличия диспансерного учета у пациента
при отображении записи в «Листе ожидания».
Место посещения
Префикс тематики
Требуемый процент
прохождения для
подписания карты
53
Просмотр информации о лечении пациента в разрезе
специальностей врачей, типов диагностики без разбивки
по случаям;
Просмотр динамики показателей медицинских исследований без
разбивки по случаям;
Мониторинг движения бумажных медицинских карт
амбулаторного пациента.
Направление пациента в кабинет медицинской сестры
с записью в расписание по завершению приема;
Использование сведений (медицинское заключение, протоколы
лечения при различных диагнозах и др.)
Из осмотров других врачей при формировании документов
с неформализованными данными;
Использование в шаблонах документов специальных текстовых
меток для автоматической подстановки в формируемый документ
значений параметров паспортных данных пациента, случаев
лечения, оказанных услуг;
Получение списка рекомендаций (в формате, утвержденном МЗ
РФ «Требований к разработке клинических рекомендаций
(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи» и рекомендаций главных внештатных специалистов МЗ
РФ, МЗ МО) и заключений из медицинских записей;
Формирование протоколов осмотров, услуг в автоматизированном
режиме на основе ранее сформированных протоколов;
Реализована возможность включения любого готового текста, чекбоксов, таблиц, выбора стилей шрифтов и абзацев, которые
применяются в документах.
Мобильное приложение автоматизированного рабочего места,
обеспечивающее выполнение функций врача поликлиники
(проведение приема (заполнение МКП, ТАП), запись на прием,
формирование ЭЛН, создание направлений на исследование,
создание карты диспансеризации, постановка на учет и др.).
Обработка назначенных мероприятий: выписки назначений,
справок, рецептов, записи на исследования, направлений на
консультацию к врачам-специалистам и т.д.
Автоматизированное рабочее место специалиста для ввода
данных по оказанным пациенту платным услугам (согласно
утвержденным прейскурантам платных услуг УЗ МО)
и учету выполненных каждым сотрудником работ;
Формирование и ведения прейскуранта на платные медицинские
услуги;
Оформление и регистрацию договоров на оказание платных
медицинских услуг с физическими и юридическими лицами с
возможностью создания шаблонов для той или иной услуги;
54
Интервал по умолчанию
между мероприятиями
Результат лечения
Период прохождения
диспансеризации
МО подразделения
Мероприятие по виду
диспансеризации
Цвет в сетке расписания
Гуид столбца таблицы
Форма назначения
персонала
Разрешено записываться
в лист ожидания
Профиль бригады
Классификатор
профильных отделений
Классификатор видов
медицинской помощи
Продолжительность
приема
Кабинет
Формирование счетов юридическим и физическим лицам
на оплату за оказанные платные медицинские услуги;
Запись на приём пациентов с указанием, по какому виду оплаты
оказывается услуга, соответствующего договора,
с возможностью распечатать талон на приём к врачу и договор на
оказание платной услуги;
Формирование дополнительных счетов для оплаты
дорогостоящих медикаментов, медицинских принадлежностей и
материалов при окончательном
расчете за оказанные платные медицинские услуги;
Выдача рекомендаций и (или) курсов лечения (в формате,
утвержденном МЗ РФ «Требований к разработке клинических
рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи» и рекомендаций главных внештатных
специалистов МЗ РФ, МЗ МО), а также автоматизированное
формирование и печать договоров на оказание платных услуг и
согласия пациента на проведение осмотров;
Создание произвольных программ (курсов) прохождения
медкомиссий, углубленного медицинского обследования
и т.п. – как комплексной услуги с фиксированной или договорной
ценой;
Мониторинг оплаты по счетам (через кассу ЛПУ,
через платёжный терминал, через банк и др.);
Учет скидок на стоимость услуг (в процентах
и фиксированной сумме).
Автоматизированный подбор медико-экономических стандартов
лечения по показаниям и назначение лечения
по стандарту (в формате, утвержденном МЗ РФ «Требований к
разработке клинических рекомендаций (протоколов лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи»
и рекомендаций главных внештатных специалистов МЗ РФ, МЗ
МО);
Формирование перечня необходимых мероприятий (назначений,
исследований, консультаций и др.)
По результатам осмотра пациента;
АРМ врача, позволяющий под каждую специальность настроить
дерево сущностей (жалоб, анамнеза, назначений
и др.), при этом взаимодействие между сущностями прописано
через справочники.
Предзаполнение формализованными историческими данными
(результаты осмотров, проведенных исследований, назначения,
направления на исследования и др.) «Медицинской карты
беременной» при смене места обслуживания беременной на
протяжении всего срока беременности;
Категория врача
Основное место работы
Размер ставки занимаемой
должности
Оборудование
Отображать
Запрет прямой записи
Постовая медсестра
Мобильный комплекс
Сертификат специалиста
Ресурсы
Примечание для адреса
мобильной бригады
55
Ведение многоплодной беременности;
Отображение результатов исследований, осмотров и факторов
риска, сгруппированных по этапам (скринингам)
на вкладке «История пренатальной диагностики». Возможность
внесения всех результатов исследований, выполненных в другом
медицинском учреждении;
Настройка отображения факторов риска в «Медицинской карте
беременной» пользователем с ролью «Администратором
региона»;
Предзаполннение вкладки «История госпитализаций» данными
случаев стационарного лечения на протяжении всего срока
беременности с возможностью добавления сведений о
госпитализации в другом медицинском учреждении (сроки
госпитализации, исход, результат, диагноз и др.);
Ввод на вкладки «Персональная информация» с информации
«Телефон», «Электронная почта», предзаполняемыми данными из
МКП, с возможностью внесения изменений
и сохранением введенной информации в МКП;
Возможность заполнения сведений о новорожденном и исходе
родов по данным (дата и время рождения, пол, масса, рост,
признак недоношенного, оценка по Апгар, нарушения развития,
масса при выписке, прививки, состояние ребенка, диагноз,
лечение и др.) Регионального архива ИЭМК;
Планирование следующей явки пациента и оповещение
(смс-сообщение, электронная почта, телефон, ЛК пациента на
РГПУ) о запланированном приеме пациента.
Интеграция с модулем «Амбулаторное наблюдение беременной»
для обновления данных по случаям рождения
в медицинской карте беременной.
АРМ для обеспечения работы специалиста стоматологического
профиля;
АРМ для обеспечения работы зубного техника («Зуботехническая
лаборатория»);
Учет бюджетных услуг (льготное зубопротезирование),
ортопедических услуг, платных услуг;
Ведение «Карты зубов», «Карты ортодонта» и «Карты
пародонта»;
Создание группировки произвольного перечня услуг
«Сохраненная группа услуг» с возможностью преднастройки
материалов, необходимых на услугу и норм списания;
Проведение приема бригадой;
АРМ врача-стоматолога в школьном кабинете;
Списание материалов на услугу, корректировки нормы списания;
Адрес бригады
Посещение льготника
Вне расписания
Использовано УЕ
План УЕ
Флаги доступа
Расписание
Права доступа
Перенесена с
Норма УЕ
Пользователь системы
Регистратура
Инфомат
Интернет
Счетчик печати талонов
Направление
56
Взаимодействие с Министерством социального развития
Московской области в части обмена данными по льготному
зубопротезированию (ФИО пациента, дата рождения, адрес
проживания, предварительная стоимость изготовления зубных
протезов (руб.) и т.д.).
Возможность автоматического и ручного формирования групп
диспансерных больных.
Использование редактируемых схем ведения диспансерного
динамического наблюдения (ДДН) по нозологиям с
рекомендациями по наблюдению, объему диагностических
исследований и плановых результатов наблюдения (согласно
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г.
№ 1344н «Об утверждении Порядка проведения диспансерного
наблюдения»);
Автоматическое заполнение данных наблюдения и диагностики в
карте диспансерного наблюдения на основе данных из МКП с
возможностью коррекции карты ДДН
в зависимости от течения заболевания;
Формирование Контрольной карты ДДН (обязательными полями
формы карты являются: диагноз заболевания, по поводу которого
пациент подлежит диспансерному наблюдению, дата,
специальность врача, Ф.И.О. врача, дата установления диагноза,
заболевание выявлено при, дата начала диспансерного
наблюдения, дата прекращения диспансерного наблюдения,
причины прекращения диспансерного наблюдения, данные о
пациенте. Код категории льготы, контроль посещений, сведения
об изменении диагноза, сопутствующие заболевания, лечебнопрофилактические мероприятия);
Контроль и информирование о сроке явок (смс-сообщение,
электронная почта, телефон, ЛК пациента на РГПУ);
Учет исследования напряженности иммунитета;
Автоматизированное планирование графика вакцинаций на
основе настраиваемого справочника календаря вакцинаций,
созданного на основании национального календаря
профилактических прививок;
Автоматическое формирование плана прививок, с учетом групп
риска;
Просмотр сводной информации по туберкулинодиагностике;
Отображение сигнальной информации о сроках выполнения
прививок по статусам (интервал по прививке превышен; прививка
сделана, но не запланирована,
не назначена и срок исполнения не подошел и др.)
В соответствии с правами доступа пользователя;
Другое ЛПУ
Требует уточнения
История редактирования
CITO
Создана по квоте
Путь к контроллеру
Договор
Расширение файла
Лимит
Плательщик
Баланс
57
Просмотр выполненных (в том числе с медицинским отводом) и
назначенных прививок в личном кабинете электронной
регистратуры;
Ввод информации об исполнении прививки, просмотр справочной
информации (введенный препарат, серия препарата, номер,
введенная доза, способ введения, информация об отводе,
результат вакцинации, общая и местная реакция и др.).
Автоматическое добавление индивидуальных рекомендаций в
зависимости от выявленной патологии (согласно Приказа
Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г.
№ 1344н «Об утверждении Порядка проведения диспансерного
наблюдения»);
Формирование списков пациентов, подлежащих осмотрам и
сохранение списков с функциями поиска (ФИО, номер МКП,
СНИЛС, адрес, телефон и др.) Для использования в следующие
периоды;
Направление на следующие этапы по результатам мероприятий
предшествующего этапа;
Маршрутизация граждан, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации региона.
Формирование и печать заключений по результатам проведения
осмотров;
Контроль заданных параметров при закрытии карты, с
возможностью изменения заданного параметра пользователем с
ролью «Региональный администратор»
(% выполнения);
Проставление статуса выполнения мероприятия при внесении
результата;
Автоматическое определение результата исследования и
показателей состояния здоровья пациента (норма/отклонение) в
зависимости от введенных значений;
Переход между мероприятиями (согласно Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г.
№ 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения») с помощью горячих клавиш;
Получение, отображение и передачу данных о результатах
выполненных мероприятий (согласно Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении
порядка проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных групп взрослого населения»)
пациенту в других ЛПУ,
с учетом срока действия;
58
Адрес электронной почты
КДУ
Назначено
ОКАТО
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
Руководитель
Главбух
Сотрудник
Передвижной
Контроль выполнения осмотров и информирование врача
о необходимости создания направления на
исследование/дообследование.
АРМ для обработки запросов ЛПУ на выделение диапазона
номеров свидетельств;
Контроль использования номера при создании медицинского
свидетельства в рамках доступных ЛПУ диапазонов номеров и
уведомление пользователя в случае выявления ошибки;
Уведомление (сообщение через интерфейс Подсистем)
пользователей ЛПУ об истечении диапазона доступных номеров;
Обновление базы данных медицинских свидетельств
о рождении, выданных учреждениями здравоохранения
Московской области в режиме реального времени;
Перенос исторических данных медицинских свидетельств
о рождении, выданных учреждениями здравоохранения
Московской области.
АРМ для обработки запросов ЛПУ на выделение диапазона
номеров;
Контроль использования номера при создании медицинского
свидетельства в рамках доступных ЛПУ диапазонов номеров и
уведомление пользователя в случае выявления ошибки;
Уведомление (сообщение через пользовательский интерфейс
Подсистем) пользователей ЛПУ об истечении диапазона
доступных номеров;
Автоматическое определение основной причины смерти;
Обновление базы данных медицинских свидетельств о смерти и
медицинских свидетельств о перинатальной смерти, выданных
учреждениями здравоохранения Московской области в режиме
реального времени;
Перенос исторических данных медицинских свидетельств
о смерти и медицинских свидетельств о перинатальной смерти,
выданных учреждениями здравоохранения Московской области.
Контроль состава прикрепленного населения в разрезе участков
на соответствие возрастной категории обслуживаемого населения;
Оперативный контроль выполнения посещений на дому;
Контроль сроков выполнения прививок по статусам (интервал по
прививке превышен; прививка сделана, но не запланирована, не
назначена и срок исполнения не подошел и др.);
Мониторинг географического местоположения исполнителя
вызова врача на дом.
Цифровой
Страна производителя
Модель оборудования
Балансовая стоимость
Производитель
Ввод
Вывод
Причина простоя
Документ-основание
простоя
ИНН организации
ОГРН организации
Контактное лицо
Родительский элемент
ЛС
Сигнатура
Серия док-та,
подтверждающего право
на получение ГСП
Доступна выписка рецепта
Планирование и фиксация результатов проведения патронажа
лежачих/амбулаторных больных, беременных, новорожденных и
детей до трех лет.
59
АРИ, обеспечивающий деятельность врачебных комиссий
медицинской организации согласно Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2012 г. №
502н «Об утверждении порядка создания и деятельности
врачебной комиссии медицинской организации»";
Формирование направлений на врачебную комиссию, протокола и
решения врачебной комиссии;
Настройка и формирование «Карт внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности» (согласно Приказа
Министерства здравоохранения Московской области от 10
февраля 2014 г. №134
«О совершенствовании организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности
в медицинских организациях Московской области»);
Загрузка федеральных, региональных и учрежденческих
стандартов медицинской помощи;
Настройка алгоритмов клинико-экспертной работы.
Внесение плановых показателей для каждого элемента Подсистем
с возможностью конкретизации;
Внесение характеристик учреждения для элементов любого
уровня Подсистем;
Настройка взаимосвязей между элементами структуры
медицинской организации;
Заведение нового типа элемента структуры медицинской
организации пользователем с ролью «Региональный
администратор» с настройкой произвольного количества полей
формы (типы данных: целые, числа с плавающей запятой,
логические, строки, дата и время);
Импорт справочников (классификаторов) из внешних источников
и экспорта справочников в файлы заданных форматов (Office
Open XML, opendocument Format, CSV, xml).
Хранения медицинской информации, необходимой для
формирования счетов-реестров согласно приказу Федерального
фонда обязательного медицинского страхования от 13 декабря
2018 года № 285 «О внесении изменений в приказ Федерального
фонда обязательного страхования от 07 апреля 2011 г. № 79»;
Настройка индивидуальных правил валидации для медицинской
организации следующих форм ввода: амбулаторного случая
лечения (ТАП), стоматологического случая лечения
(стоматологическая карта);
Уровень ведения льгот
№
ЛПУ прикрепления
Не обследовался
Профессия
Место работы
Контингент
Риск
Кратность
Месяц
Год
Предприятие
60
Формирование реестра-счетов согласно Приказа № 272
от 30 июня 2017 г. «Об утверждении Организационнотехнологических регламентов информационного взаимодействия
автоматизированных информационных систем участников
системы обязательного медицинского страхования Московской
области».
Настройка критериев проверки сформированных реестров счетов
для проведения форматно-логического и медико-экономического
контроля (экспертизы) на уровне медицинской организации;
Модернизация веб-интерфейса подготовки реестров счетов,
проведения экспертизы и исправления ошибок;
Группировка правил валидации: правила валидации первичных
форм, внутренняя экспертиза качества случаев лечения,
внутренняя экспертиза реестров счетов.
Авторизация пользователя через ЕСИА и обновление данных
пользователя в карточке сотрудника;
Сквозная авторизация между сервисами Системы;
Группировка учетных записей в группы;
Ведение журнала аудита доступа к объектам Подсистем,
где содержатся такие данные как: объект, действия с объектом
(вход, добавление, изменение, удаление, выход), дата события,
пользователь Подсистем, с возможностью настройки перечня
объектов и действий для аудита;
Использования технологии управления идентификационными
данными при помощи общепринятых протоколов;
«Региональный администратор» с полным доступом к
функционалу Системы и блокированием возможности вносить
любые изменения в настройки данной роли всем, кроме
пользователей с аналогичной ролью;
Настройка аудита действий пользователей (регистрация основных
(критичных) событий, произведённых пользователем по
изменению информации в специальных журналах) пользователем
с ролью «Региональный администратор»;
Настройка состава полей, сортировки и фильтрации в журналах
Подсистем пользователем с ролью «Региональный
администратор»;
Редактирование справочников и взаимосвязанных групп
справочников с возможностью импорта и экспорта в различных
форматах (Office Open XML, opendocument Format, CSV, xml) в
соответствии с правами доступа пользователя;
Настройка видимости специальной категории медицинских
записей, выполненных в специализированных медицинских
учреждениях;
Кол-во
Результат
№ флюорограммы
Дообследования 2
Локализация 2
Дообследования
Локализация
Реестр исследований ЦОД
ОГРН ЛПУ
Название группы здоровья
Дом
Документ-основание
Лабораторное
подтверждение диагноза
Противоэпидемические
мероприятия
61
Создание произвольных форм анкетирования пациентов,
подключаемых на формы Подсистем пользователем с ролью
«Региональный администратор»;
Настройка валидации и оповещения о корректности заполнения
полей форм (сообщение через интерфейс Подсистем)
пользователем с ролью «Региональный администратор»;
Протоколирование и сохранение в электронных журналах
сведений об осуществлении доступа к объектам баз данных
(электронным документам, метаданным, и т.п.), содержащим
персональные данные, системные данные, и др. О создании,
изменении, удалении, просмотре и иных операциях в
автоматизированном режиме;
Журналы записей медицинской деятельности по модулям
Подсистем;
Нахождение за пределами
РФ
Место отравления
Место работы (учебы,
детского учреждения)
Адрес места работы
(учебы, детского
учреждения)
Адрес места работы/учебы
(ФИАС)
Основной диагноз
Приведение к формализованному виду адресов, внесенных
в свободной форме;
Перераспределения адресного пространства участка с
автоматическим перераспределением пациентов по другим
участкам;
Формирование заявки на обновление данных МКП при внесении
данных пациента в других модулях Подсистем;
Встроенная контекстная онлайн справка по различным окнам
(приложениям) Подсистем;
Централизованное информирование пользователей Подсистем
пользователем с ролью «Региональный администратор» и
возможность коммуникации пользователей в режиме реального
времени (через сообщения в интерфейсе Подсистем).
Загрузка сертификатов электронной подписи в Подсистему
выполняется пользователем с правами «Администратор»;
Привязка сертификата квалифицированной электронной подписи
к учетной записи пользователя и проверка данной связи при
инициализации процесса подписания;
Использование технологии электронной подписи при добавлении
и модификации документов из всех типов автоматизированных
рабочих мест, включая технологию подписи документов
несколькими квалифицированными электронными подписями;
Подписание документов квалифицированной электронной
подписью.
Выбор сертификата для подписания из списка загруженных
сертификатов пользователя;
Верификация документа для проверки актуальности
квалифицированной электронной подписи;
Источник инфекции
Путь передачи инфекции
Способы инфицирования
Условия проживания
Мед. работник,
сообщивший о случае
МО, куда
госпитализировали
Исход случая
Лицо, заверившее
документ
Извещение
62
Просмотр списка версий подписанного документа с отображением
порядкового номера версии, даты и времени ее создания,
пользователя, подписавшего документ.
Экспорт подписанной версии документа;
Просмотр подписанного документа;
Использование электронной подписи с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области защиты
информации и в области.
Генерация расписания ЛПУ в соответствии с заданным
алгоритмом.
Изменение эргономических настроек интерфейса инфомата
(размер шрифтов/ячеек, цвет ячеек/фона и др.) Пользователем с
правами «Региональный администратор».
Настройка отображения блоков данных интерфейса
информационного табло (настройка порядка отображения
специальностей, отображение списка врачей в рамках
подразделения, перечень услуг на стартовой странице: вызов
врача на дом, запись на прием и др.) Пользователем с ролью
«Региональный администратор»;
Изменение эргономических настроек интерфейса
информационного табло (размер шрифтов/ячеек, цвет ячеек/фона
и др.) Пользователем с правами «Региональный администратор».
Добавление адреса в адресное пространство участка медицинской
организации, по заданиям, автоматически созданным из других
модулей Подсистем.
Обмен данными между Подсистемой и Федеральным регистром
медицинских работников в части передачи сведений о
сотрудниках медицинской организации;
Обмен данными между Подсистемой и Федеральным реестром
нормативно-справочной информации в соответствии с
регламентом информационного обмена;
Обмен данными между Подсистемой и Федеральным регистром
медицинских организаций в части передачи сведений о
медицинской организации.
Автоматическое перераспределение пациентов согласно
адресному пространству при удалении участков медицинской
организации.
63
Название категории
инвалидности
Доп.параметры
Примечание к
обоснованию
Аванс
Скидка
Редактор
Полная стоимость
Инициатор заказа
ИНН плательщика
Стоимость счёта
Касса
Счет-заказ
Интеграция со сторонним сервисом для передачи сведений
о пациенте (ФИО, информация о записи на прием к врачу,
направление на исследование, запись из «Листа ожидания»
и др.) С целью информирования пациента с возможностью
получения и обработки обратной связи, в том числе с поддержкой
технологии цифрового аудио информирования через интернеттелефонию с журналированием всех исходящих вызовов по
номеру телефона пациента, указанному в МКП;
Настройка порядка прохождения мероприятий диспансеризации
(согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 марта
2019 г. № 124н
«Об утверждении порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения»);
Настройка перечня мероприятий диспансеризации/
профилактических осмотров.
АРМ пользователя «Отделения медицинской профилактики» с
возможностью создания произвольных форм скрининга
и анкетирования пациентов, а также с возможностью настройки
экспертной системы для оценки медицинских данных (жалобы,
анамнез, пол, возрастная группа, группа риска, хронические
заболевания и др.) И генерирования предварительных
заключений;
Регистрация пациентов «списком» (импорт персональных данных
из файлов различных форматов, присылаемых организациями, для
работников у которых планируется диспансеризация /
профилактические осмотры и др.).
Для всех мониторинговых отчётов формирование в режиме
реального времени на основе данных, актуальных на момент
формирования и отображения отчета;
Конструирование отчетных форм с произвольным составом
фильтров, полей, вычисляемых полей с возможностью экспорта
данных в форматах Office Open XML, opendocument Format, CSV,
xml;
Автоматический и ручной ввод, математическое преобразование и
структурирование, анализ статистической информации и значений
показателей эффективности;
64
Сумма, подлежащая оплате
Выдан
Серия
Срок действия
Образовательное
учреждение
Врачебная комиссия
Единица изм. дозировки
Раз в день(кратность)
Графическое представление аналитических данных и значений
ключевых показателей эффективности (показатель эффективности
деятельности, количество посещений пациентов в день, процент
неиспользованных клинических часов, процент выработки нормы
времени (по специализациям), показатель смертности
прикрепленного населении, показатель детской смертности,
показатель смертности от туберкулеза, показатель смертности от
инфекционных и паразитарных заболеваний и др.);
Установка контрольных точек по показателям, формирование
задачи с указанием крайних сроков;
Формирование, печать и выгрузку отчетности в соответствии с
утвержденными учетно-отчетными формами и печать
медицинской документации;
Настройка выбора отчетных форм для подписания
квалифицированной электронной подписью;
Построение отчетов по расписанию;
Массовая рассылка отчетов по электронной почте;
Оперативный доступа к актуальной и исторической информации в
соответствии с правами доступа пользователя.
Отображение оперативной эпидемиологической ситуации,
включая:
o мониторинг случаев заболевания от момента появления
подозрения до информации о принятых мерах в привязке к карте
местности;
o превышение пороговых значений;
o заболеваемость в социально-значимых учреждениях;
o контроль за ходом проведения противоэпидемических
мероприятий;
Раннее выявление вспышек заболеваний, включая алгоритмы
обнаружения отклонений (статистические методы оценки
динамики изменений социальных и природных факторов, метод
выявления единственного санитарно-эпидемиологического
сходства между пострадавшими территориями и др.);
Сбор данных по факторам среды обитания человека, их анализа,
оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных
связей между состоянием здоровья населения и факторами
окружающей среды;
Объединение в единое информационное пространство ЛПУ и
контролирующих организаций на различных административных
уровнях, обеспечивая доступ к экстренным извещениям,
лабораторной информации и данным о расследовании случаев в
режиме реального времени в единой базе данных.
Формирование ключевых показателей эффективности (КПЭ) для
оценки работы персонала учреждения здравоохранения;
Отменил
Способ приема
Путь введения
Разовая доза
Выписка по торговому
Торговое
МНН
Лекарственное средство
Способ применения
Кол-во дней применения
Выполнено
Флаги назначения ЛС
65
Проведение анализа процесса обслуживания пациентов с момента
записи, до оказания услуг и формирования выплат.
Обмен данными между Подсистемой и Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в части передачи данных экстренных извещений.
Просмотр снимков и результатов медицинских исследований,
проведенных в других медицинских учреждениях с
использованием сервиса ИЭМК;
Отображения результатов исследований, осмотров, результатов
скринингов, медицинских записей и прикрепленных документов в
других медицинских учреждениях региона.
Обмен данными между ЕМИАС МО и Реестром электронных
медицинских документов ЕГИСЗ в соответствии с регламентом
информационного обмена.
Сбор и хранение всей медицинской информации по пациенту,
полученной из создаваемых и развиваемых модулей Подсистем;
Регламентное (в том числе архивное) хранение и предоставление
авторизованным пользователям, программным сервисам и
приложениям оперативного доступа к стандартизированным
электронным медицинским документам (СЭМД) любой
Подсистем и сведениям в составе ИЭМК.
Взаимодействие со следующими сервисами ФЕРЗЛ в
соответствии со спецификацией
https://www.ffoms.gov.ru/documents/interaction/pilotirovanie-pump:
 Сервис предоставления сведений о персоне
 Сервис работы с НИЛ
 Сервис работы с НР
 Сервис учета прикреплений
Взаимодействие со следующими сервисами ФПУМП
в соответствии со спецификацией
https://www.ffoms.gov.ru/documents/interaction/pilotirovanie-pump:
 Сервис предоставления сведений об оказанной стационарной
медицинской помощи (создание, сохранение, обновление СЭФД
СТЦ)
 Сервис предоставления сведений об оказанной амбулаторной
медицинской помощи (создания, сохранения, обновления СЭФД
АМБ)
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Протокол эндоскопического исследования толстой кишки» в
РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД «Выписка
из протокола решения врачебной комиссии для направления на
медико-социальную экспертизу» в РЭМД ЕГИСЗ.
66
Количество на курс
ЛС: Лекарственные формы
(ЛФ)
Экстемпоральный ЛП
Назначенный
Экстемпоральный ЛП
Флаги процедуры
ID
Маркированные данные
Направление потока
выгрузки
Поток выгрузки
Хост
Количество выгруженных
изменений
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Протокол копрологического исследования» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД «Справка
о наличии показаний к протезированию»
в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Медицинское заключение о допуске к участию
в физкультурных и спортивных мероприятиях (учебнотренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях),
мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)» в РЭМД ЕГИСЗ.
ФБ обеспечивает возможность оформления "Медицинского
заключения на ребенка, оформляющегося
на усыновление (удочерение)" (форма 160/у) в соответствии с
требованиями Приказа Минздравмедпрома РФ от 3 июля 1995 г.
№ 195 "Об утверждении медицинской карты на ребенка,
направляемого во Всероссийские детские центры "Океан",
"Орленок", и "Медицинского заключения на ребенка,
оформляющегося на усыновление (удочерение)".
Разработаны методы взаимодействия с системой мониторинга
проведений диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров в соответствии со
спецификацией https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3721:
- CreateDSPatient - Метод для создания карты ребенка
- EditDSPatient - Метод для изменения сведений о пациенте
в карте ребенке
- CreateDSCard - Метод для создания карты обследования
- EditDSCard - Метод для редактирования сведений в карте
обследования
Доработана медицинская карта пациента для фиксации сведений
необходимых для передачи в систему мониторинга проведений
диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, определенных в спецификации
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3721
Доработана карта прохождения медицинского обследования для
фиксации сведений необходимых для передачи в систему
мониторинга проведений диспансеризации детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, определенных в
спецификации https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3721
Количество выгруженных
удалений
Возникли ошибки
Имплант
Оказанная медицинская
помощь
Группа здоровья
Диагноз по МКБ-10
Санаторно-курортное
лечение
67
Разработан метод передачи сведений об ЭЛН пациента в РПГУ
(сервис API)
Разработан метод получения образов медицинских документов
(сканы, фото) с РПГУ (сервис API). Загруженные документы
доступны для просмотра с рабочего места врача.
Разработан метод передачи сведений об отмененных записях и
сведений об изменении записи на прием (какая запись, источник
дата и время операции)
для РПГУ (сервис API).
Реализован вывод информации о суммарной лучевой нагрузке (в
течение года от текущей даты) в форме направления на
диагностическое исследование.
Реализован вывод информации о суммарной лучевой нагрузке (в
течение года от текущей даты) в случае лечения и медицинской
карте пациента.
Обеспечено отображение следующей сигнальной информации в
случае лечения:
- информации по последнему ФЛГ, рентген ОКГ в течение года;
- информации по ММГ и наличию отклонений (BIRADS >2);
- информации о прохождении ДВН, УДВН, ПМО;
- информации об оценке по шкале SCORE и дате последнего
расчета;
- информации о проведении диаскин теста с группой риска по
вакцинации;
Обеспечена модернизация компонента "Иммунопрофилактика",
включая:
- отображение сетки вакцинации прививок, включенных в
национальный календарь профилактических прививок и
календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям, в разрезе заболеваний (инфекций) и возрастных
групп;
- вывод выполненных и плановых прививок;
- возможность назначения (перехода в предзаполненную форму
"Параметры прививки") и выполнения;
- просмотра выполненной прививки кликнув на маркер этапа
вакцинации.
Обеспечена возможность списание препаратов и материалов при
выполнении вакцинации.
Обеспечена возможность списание материалов при проведении
медицинских процедур и манипуляций.
Обеспечена возможность заполнения анкеты для диспансеризации
404н на инфомате.
68
Дополнительные сведения
КЭК
Количество печатей
Кол-во единиц
Возраст(лет)
Возраст(месяцев)
Периодичность отпуска
ЛП
ИД пользователя
Обеспечивает отображение следующей сигнальной информации о
пациентах на участке врача:
- количество пациентов, имеющих федеральные и/или
региональные льготы.
- количество паллиативных пациентов.
- вызовов скорой медицинской помощи.
- сведения о вакцинации по национальному календарю граждан на
участке (количество прививок в статусе - назначена).
- сведения о пациентах подлежащих углубленной
диспансеризации и диспансеризации репродуктивного возраста
(количество запланированных пациентов).
- сведения о пациентах, подлежащих прохождению
флюорографического исследования согласно группе риска
и контингенту.
ФБ обеспечивает отображение сведений о пациентах, состоящих
на ДН по дополнительным группам заболеваний
в блоке «Диспансерный учет»: Преддиабет (R73.0, R73.9), Болезни
печени и поджелудочной железы (K86, K70.3, K74.3-K74.6, D13.4,
D13.6, D37.6, B18.0-B18.2).
Ожирение (E66).
Обеспечена возможность формирования учетной формы № 030/упед Паспорт врачебного участка (педиатрического) и № 030/у-тер
Паспорт врачебного участка (терапевтического).
Разработка механизма автоматического назначения прививок (по
перечню заболеваний из национального календаря)
в карте иммунопрофилактики.
Модуль обеспечивает расчет количества вызовов на дом и записей
на прием при открытии паспорта участка.
ФБ обеспечивает формирование план-графика прохождения
углубленной диспансеризации и диспансеризации
репродуктивного возраста.
Обеспечена возможность выбора ЛПУ прикрепления при
закрытии МКАБ в учреждениях, обслуживающих детское
население, и формирования заявления на прикрепление в
выбранном учреждении.
Обеспечено отображение в карте беременной результатов
исследований и лекарственных назначений.
Обеспечена возможность фиксации диагноза
в случае лечения при заполнении медицинской записи.
Обеспечена возможность указания/выбора протокола врачебной
комиссии при выписке лекарственных препаратов в компоненте
"Назначения" и переход во врачебную комиссию
69
Срочность отпуска ЛП
Печатная форма
Назначение ЛС
Общий реестр
% оплаты
Источник финансирования
Доработан протокол взаимодействия с ФЭР
в части обеспечения записи на прием иногородним
неприкрепленным пациентам в структурные подразделения
медицинских организаций, оказывающих неотложную
медицинскую помощь
Разработан интерфейс внесения сведений необходимых для
определения среднесуточной потребности в энергии, белковоэнергетической недостаточности пациента для последующего
использования в оценке нутритивного статуса, разработке
индивидуального рациона.
Реализована возможность ведения дневника питания. Компонент
обеспечивает расчет нутриентного состава питания по дневнику
питания.
Разработан компонент оценки физического развития по
антропометрическим показателям с использованием «Стандартов
развития ребенка».
Обеспечена возможность внесения сведений для формирования
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у
трактористов, машинистов и водителей самоходных машин
(кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных
машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний
или медицинских ограничений к управлению самоходными
машинами
Обеспечена возможность формирования СЭМД в мобильном
АРМ врача по внесенному результату лабораторного
исследования.
Модернизирована формы записи на прием на мобильном АРМ
врача в части отображения типов ячеек расписания.
Обеспечена возможность списание материалов при выполнении
диагностических исследований.
Модуль обеспечивает возможность внесения сведений и
формирование печатной формы "Карта больного, лечащегося в
физиотерапевтическом отделении (кабинете)" (форма № 044/у) по
приказу Минздрава СССР от 04.10.80
№ 1030
Модуль обеспечивает взаимодействие с Государственной
информационной системой электронных сертификатов на
приобретение лекарственных препаратов
Модуль обеспечивает контроль выписки льготных рецептов
только в медицинских организациях согласно прикреплению
Модуль обеспечивает контроль выписки лекарственных
препаратов, соответствующих льготе пациента.
Мед. карта
Адрес доставки ЛС
Серия доп. формы
Доп. форма рецепта
Срок действия доп. бланка
Данные ЭЦП
Подписавший Пред ВК
Причина аннулирования
Фармацевт,
аннулировавший рецепт
Организация,
аннулировавшая рецепт
70
Обеспечен контроль выписки ЛП в рецепте по МНН/ТРН, ЛФ,
дозировке по курсовой дозе в зависимости
от срока действия рецепта.
Сервис интеграции с РЭМД обеспечивает обработку технических
ошибок, получаемых от федеральной подсистемы РЭМД, и не
переводить ЭМД в статус
"Ошибка регистрации".
Возможность внесения в наименование точки обслуживания
символы латинского и русского алфавита и других специальных
символов.
Обеспечена возможность формирования заключительного акта по
итогам проведения периодических осмотров медицинской
организацией согласно приказу МЗ РФ №29Н
Модуль обеспечивает формирование печатных форм/СЭМД в
разделе "Профилактика" ИЭМК
ФБ обеспечивает ограничение возможности выписки рецепта в
случае отсутствия использования функционала
в более года, в этом случае рецепт должен выписываться в
статусе, требующем согласования в центре верификации.
ФБ обеспечивает отмену записей пациента на прием
в текущий и последующий период, в случае закрытия карты
по причине "Смерть"
Реализована отчетная форма по диспансеризации граждан
репродуктивного возраста, согласно письму ТФОМС исх-9414/0602.
ФБ обеспечивает возможность ограничения создания
и изменения сведений о структурном подразделении
администраторам медицинских организаций (данная возможность
должна быть доступна только региональному администратору
системы).
Модуль обеспечивает возможность загрузки прикрепленных
пациентов по договору ДМС от СМО.
Модуль обеспечивает возможность формирования
и выгрузки в СМО реестра оказанных услуг по ДМС.
Модуль обеспечивает возможность формирования счетов и актов
по сформированному реестру ДМС,
и фиксации признака оплаты счета по ДМС.
Обеспечена возможность отображения в случае лечения справок,
оформленных в других случаях лечения.
Обеспечена возможность фильтрации расписания по
исследованиям в статусе "проведено".
Обеспечена возможность расчета и вывода НДС в акт оказанных
услуг без привязки к выставленному счету на основании данных
тарифа и количества услуг, внесенных в случай лечения пациента.
Процент оплаты по
льготам
Совместный рецепт
Выписанный рецепт
Сообщения в ЕГИСЗ
Запрос
Ответ
Сообщение об ошибке
Назначение
Рецепт
Медицинский персонал
Контрольная сумма
Подпись
Конфиденциальность
71
Обеспечена доработка ведения прейскуранта платных услуг в
следующей части:
- в тарифе на услугу снять обязательность указания профиля
медицинской помощи.
- при добавлении услуги в прейскурант снять обязательность
указания типа отделения.
Обеспечена возможность выполнения услуги всеми врачами в
случае лечения, если в тарифе и услуге не указан профиль
медицинской помощи и тип отделения.
Реализовать подсчет и вывод списанных расходных материалов и
лекарственных средств в акте оказанных услуг, зафиксированных
в медицинской карте стационарного больного.
Обеспечена возможность формирования акта оказанных услуг по
видам оплаты, указанным в выполненных услугах (автоматически
определять необходимость формирования нескольких актов).
Обеспечена возможность вывода в печатную форму Акта в графу
подписанта данных текущего пользователя, который формирует
акт.
Обеспечена возможность добавления реквизитов доверенности на
право подписи документов
при оказании платных услуг для сотрудников договорного
(коммерческого) отдела и последующий вывод реквизитов
доверенности в акт выполненных работ.
Функциональный блок обеспечивает возможность формирования
договоров по платным услугам для эмансипированных пациентов
Обеспечена возможность выбора
и формирования следующих форм договоров на предоставления
платных медицинских услуг
в интерфейсе оформления договора:
- Договор предоставления платных медицинских
с Заказчиком-законным представителем несовершеннолетнего
пациента
- Договор предоставления платных медицинских
с Заказчиком и законным представителем несовершеннолетнего
пациента
- Договор предоставления платных медицинских
с пациентом, достигшим 16 летнего возраста и эмансипированным
на основании решения суда
либо решения органа опеки и попечительства
Обеспечено предзаполнение поля "форма оплаты" в форме
фиксации платежей по счету
Обеспечена возможность фильтрации и вывод расписания по типу
приема "платный прием" по всем ресурсам
72
HTML-представление
ЭПМЗ
Сообщение
Создан
Отправлен
Ответ сервера
Тема сообщения
Отчетный период
Реестр на оплату
Сумма отказана
Реализовать системный отчет по записи на прием с возможностью
формирования по выбранному типу приема для возможности
мониторинга пациентов, записанных на платные услуги.
ФБ обеспечивает возможность выбора представителя из МКАБ
при формировании договора, в случае наличия нескольких
записей по представителям
Модуль обеспечивает возможность добавления в карту пациента
льгот согласно Постановлению губернатора Московской области
317-ПГ.
Реализован отчет по пациентам, имеющим льготы согласно
Постановлению губернатора Московской области 317-ПГ.
ФБ обеспечивает возможность проведения скрининга на гепатит С
(А26.06.041.002 - определение суммарных антител классов M и G
(anti-HCV IgG и anti-HCV IgM)
к вирусу гепатита C в крови)
Обеспечена возможность ввода комментария в МКАБ и
просмотра введенного комментария
ФБ обеспечивает возможность заполнения сведений о назначении
специализированных продуктов лечебного питания.
ФБ обеспечивает возможность расчета потребности необходимого
количества специализированных продуктов лечебного питания в
упаковках
ФБ обеспечивает возможность вывода сведений
в решение ВК о: льготах пациента, диагнозе, адресах,
представителя и их контактах.
ФБ обеспечивает возможность предзаполнения поля обоснование
решения ВК сведениями о консультациях врачей специалистов
при их наличии.
ФБ обеспечивает возможность формирование печатной формы
решения врачебной комиссии по обеспечению
специализированными продуктами лечебного питания пациента
пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи.
Доработан метод передачи направлений в подсистему
"Лаборатория" в части передачи сведений о штрих-коде пробы
биоматериала.
73
Количество отказано
Канал уведомлений
Этнические группы
Профессиональная группа
Учебный курс
Учебный класс
Место учебы
Адрес учебы
Реализована предупреждающая проверка при закрытии ТАП на
наличие у пациента СЭМД "Справка
для получения путевки на санаторно-курортное лечение"
в МКАБ за последние 6 мес по следующим критериям:
- пациент в возрасте 1,5-17,5 лет.
- указан основной диагноз, согласно Приложению № 2
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 27 марта 2024 г. № 143н.
- случай лечения закрыт с результатом 301 - Лечение завершено,
311 - Направлен на санаторно-курортное лечение ИЛИ целью
посещения 1.3 - Диспансерное наблюдение /
1.8 - Диспансерное наблюдение детей, проживающих в
организациях социального обслуживания (детских домахинтернатах), предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме.
ФБ обеспечивает возможность формирования шаблона
расписания на ресурс по следующим параметрам:
- длительность приема
- возможные типы ячеек
- кол-ва ячеек с каждым видом прав
- должность
ФБ обеспечивает создание расписания согласно шаблону.
Обеспечена возможность учета количества вызовов
(формирования) отчетных и печатных форм.
Реализован отчет для получения статистики
по количеству формирования печатных форм документов
по региону в разрезе формируемых отчетных форм.
Обеспечена возможность учета проведения операций в
амбулаторных условиях согласно п. 38-39 учетной формы 025/1-у.
Обеспечена интеграция с системой Честный знак для учета
сведений об антисептиках
Обеспечена интеграция с системой Честный знак для учета
сведений о медизделиях
Разработан сервис взаимодействия
с ПИК ЕАСУЗ в части передачи контрактов
Обеспечена возможность добавления второй
и последующих льгот в регистр региональных льготников без
согласования и добавления документов в случае,
если перечень допустимых препаратов для выписки совпадает с
ранее согласованной льготой.
Дополнительная
информация МКАБ
Оператор, подтвердивший
ОПДн
Флаги рассылки
Основной контакт
Контакт подтвержден
Моб. телефон
Льготная категория
ОКВЭД
74
Обеспечено формирование печатной формы "Форма протокола
ультразвукового исследования"
в соответствии с Приложением №7 к Правилам проведения
ультразвуковых исследований, утвержденным приказом
Минздрава РФ от 08.06.2020 № 557н.
Должна быть обеспечена фиксация следующих сведений
в карточке оборудования:
- Название диагностической системы.
- Тип датчика с указанием его диапазона частот.
Обеспечена загрузка справочника номенклатуры медицинских
услуг в соответствии
с Проектом Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"
(подготовлен Минздравом России 05.11.2024)
Реализован раздел вывода новостной ленты для публикации
сведений об обновлениях/изменениях в системе
Модуль обеспечивает возможность формирования "Карта
профилактических флюорографических обследований" (форма №
052/у) по приказу Минздрава СССР от 04.10.80 № 1030 на
основании сведений, имеющихся
в медицинской карте пациента.
Обеспечить сохранение системной даты изменения в карточку
оборудования и истории изменений блока "период простоя"
Разработать журнал талонов электронных родовых сертификатов
с фильтрацией по полям:
- Тип талона
- Дата формирования
- Номер ЭРС
- Наименование МО
- ФИО получателя
- Дата рождения
- СНИЛС
- номер полиса ОМС
- Статус талона.
С возможностью через Журнал талонов открывать ЭРС.
Реализовать возможность через журнал талонов осуществлять
выборку по талонам и вышеуказанным полям.
Обеспечена возможность отображения типа приема (платный
прием, день здорового ребенка, прием
с 18 лет и т.д.) в печатной форме талона записи на прием
на РПГУ.
Адрес места жительства
Блокировка самозаписи
Закрыт
Причина закрытия
Адрес фактический
Месторасположение
МКАБ
Группа крови
75
Разработан метод передачи направлений
на дистанционный мониторинг для РПГУ.
Разработан метод сохранения показателей дистанционного
мониторинга, введенных на РПГУ в карту пациента.
Разработан метод сохранения показателей здоровья, введенных на
РПГУ в карту пациента (ИЭМК).
Реализован сервис взаимодействия с компонентом РСОСЗ ЕГИСЗ
в части передачи данных
о состоянии здоровья граждан в ГИР ВУ в соответствии
Методическими рекомендациями по организации
информационного взаимодействия для заполнения реестра
сведений о состоянии здоровья граждан
Обеспечена возможность выписки рецепта пациенту, у которого
льгота отправлена на согласование.
Обеспечена возможность подтверждения статуса выписанного
рецепта или отмена рецепта.
Обеспечена возможность создания нескольких ресурсов на один
физический объект (должность врача, кабинет, оборудование) для
создания расписания и записи
на прием.
Обеспечено отображение в журнале направлений сведений о цели
направления на ТМК, а также возможность фильтрации списка
направлений по данному полю.
Разработан метод получения информации о наличии
у пациента показаний для направления на санаторно-курортное
лечение на РПГУ
Обеспечена модернизация мобильного приложения пациента,
включая реализацию:
- уведомления по различным событиям (запись на прием, отмена
записи, обработка заявки на справку, открытие и закрытие листка
нетрудоспособности, выписка рецепта, поступление результатов
исследования).
- переход в приложение РТ "Доктор онлайн".
- загрузка медицинских документов через приложение.
- возможность записи на прием с указанием цели обращения и
подбора расписания ресурсов, соответствующих выбранной цели
Доработаны методы интеграции с подсистемой ЛИС для
получения сведений необходимых для формирования случаев
лечения и реестров счетов по межучрежденческим расчетам
Реализован авансовый способ оплаты счета.
Доработать счет по платным услугам для возможности учета
авансовых платежей.
Реализована возможность учета авансовых платежей в счетах на
оплату за выполненные услуги.
МКАБ создана
автоматически
Комментарии при
блокировке самозаписи
Семейное положение
Образование
Адрес работы или учебы
Квалификация
Отношение к воинской
обязанности
Выплаты за питание
Отказ от Email
76
Обеспечена возможность создания нескольких ресурсов на один
физический объект (должность врача, кабинет, оборудование) для
создания расписания и записи
Модуль обеспечивает взаимодействие с Государственной
системой электронных сертификатов
на приобретение лекарственных препаратов
Обеспечен контроль ведения информации по гарантийным
письмам (по срокам действия гарантийного письма, максимальной
сумме лечения по данному письму, перечнем услуг доступных
пациенту)
Обеспечена возможность контроля предоставления медицинских
услуг пациентам,
в соответствии с условиями договора;
Обеспечена возможность формирование и выставление счетов по
заданным параметрам (по договору, за период, по контрагенту)
Обеспечена возможность контроля взаиморасчетов с
контрагентами
Обеспечена возможность контроля долгов пациента
(Формирование отчета по долгам пациента)
Обеспечена возможность формирования следующих форм
отчетности:
- Сводный по услугам, выполненным в медицинской организации
- Реестр оказанных услуг
- Отчет по долгам ФЛ за период
- другие
Отказ от телефона
Согласие на медицинское
вмешательство
Используется в ОМС
Сирота
Контингент для
туберкулинодиагностики
Местонахождение МКАБ
Непереносимость
Впервые
Проф-осмотр
Уточненный диагноз
Специалист
Диспансерное наблюдение
Причина снятия с ДУ
Характер осн. заболевания
Диагноз ДУ
Заключительный диагноз
Клинический диагноз
Аборт осуществился
Причина смертельного
исхода
Диагноз аборта
Вредные привычки матери
Вредные привычки отца
Медицинская карта
беременной
77
Доношенность
новорожденного
Исход родов
Исход беременности
и родов
Исход госпитализации
Умер в возрасте (дней)
Масса ребенка
Рост
Нарушение развития
Оценка по Апгар в 1
минуту
Оценка по Апгар в 5
минуту
Масса ребенка при
выписке
Смертельный случай у
ребенка
Недоношенный ребенок
Состояние при выписке
Лечение
Прививка
Комментарий к прививке
Национальность
беременной
Группа крови беременной
Место работы отца
ребенка
Профессия отца ребенка
Группа крови отца
Национальность отца
ребенка
Серия родового
сертификата
Срок беременности
на дату выдачи родового
сертификата
Брак по счету
Беременность по счету
Роды по счету
ЛПУ, взявшее на учет
Лечащий врач
Отделение ЛПУ
78
ЛПУ для планового
приема родов
ЛПУ для экстренного
приема родов
ЛПУ для курации
новорожденного
Роддом
Аллергия
Непереносимость лекарств
Срок беременности
на момент родов
Исход беременности
XML данные
Исход
Смертельный исход
Риск по шкале Фроловой
Срок беременности
беременной
Состояние матери при
выписке
Прерывание беременности
Группа риска беременной
Риск по шкале
Виттленгера
Риск по шкале Савельевой
Риск по шкале Радзинского
Критическое акушерское
состояние
Группы риска
Имеется ли аллергия
Количество плодов
Монохориальная плацента
Сведения о рубце на матке
Срок постановки на учет
Итоговая оценка
Предгравидарная
подготовка
Примечание к предграв.
подготовке
Количество эмбрионов
Возраст донора
Рост отца
Вес отца
79
ИМТ отца
Резус фактор отца
Важность диагноза
Кем обнаружен диагноз
Дополнительная
информация
Указывать ли дату
диагноза
ЧСС
ТАП, в котором добавили
параметр
Положение плода
Предлежание плода
Расположение плаценты
Вредные факторы
Полное название вакцины
Группа вакцины
Цвет диагноза
Результат исследования
Результат отметки
Активная запись
по патологии
Карта беременной
ПДР
Метод определения ПДР
МО родоразрешения
МО родоразрешения
в другом регионе
Способы родоразрешения
Текущая беременность
Срок исхода
Число родившихся
Ввод антирезуса после
родов
Доп. инф. по закрытию
МО другого региона
МКАБ пациента
Сумма поступления
Сумма возврата
Оставшийся баланс
Счет
Набор услуг
Национальность
80
Возраст нуждающегося
в уходе (год, мес.) 2
Пол нуждающегося в
уходе 2
Родственная связь 2
Продолжение текущего
листа
Доп. причина открытия
Нарушение режима
лечения
Причина
нетрудоспособности (изм.)
Учет в службах занятости
ОГРН санатория
Постановка на учет
в ранние сроки
беременности
Измен. группа
инвалидности
Причина выдачи б/л
По уходу
Возраст нуждающегося
в уходе (год, мес.)
Пол нуждающегося
в уходе
Документ
нетрудоспособности
Ф.И.О. нетрудоспособного
Возраст
нетрудоспособного
Пол нетрудоспособного
Адрес нетрудоспособного
Серия основного листка
Приступить к работе
Режим
Реестр
Направлен на МСЭ
Ф.И.О. врача, закрывшего
листок
Специализация врача,
закрывшего листок
Редакция
Из другого ЛПУ
81
Направлен в другое ЛПУ
Состояние ЛН
Не законченный случай
Данные ЛН
Адрес ЛПУ
Причина прекращения
действия ЛН
Требуется отправка в ФСС
Создал/Загрузил ЭЛН
Пол застрахованного лица
Загружен из ЦОД
ЭЛН
Дано согласие на ЭЛН
Версия сервиса ФСС
На учете в ранние сроки
беременности
Скрыть диагноз в ЛН
Прерывистый метод
Получено согласие на ОПД
Отправлен в другое ЛПУ
Диагноз-исключение
Данные застрахованного
подтверждены
Утрата профессиональной
трудоспособности
Возраст: лет
Возраст: месяцев
Условия оказания мед.
помощи
Причина
нетрудоспособности
Запрос к сервису
Ответ от сервиса
Ф.И.О. врача ВК
Председатель ВК
Ф.И.О. врача
Специализация врача
Продлен по решению КЭК
ЛПУ с первым
обращением
Первичный диагноз ЗНО
Причины поздней
диагностики
82
Новообразование
Данные проведенного
разбора
Медицинская организация,
осуществившая разбор
Ранее обращался пациент
Протокол запущенного
ЗНО
Методы исследования
Результат онкоконсилиума
Решение ВК
Другие виды спец. лечения
Гистологическое
исследование
ИГХ исследование
Молекулярно-генетическое
исследование
Адрес СМО
ОГРН СМО
Группа ошибок
Период
Периодичность, дни
Показатели состояния
здоровья
Длительность
Кем выдан ДУЛ
СНИЛС врача
Отказник от льготы
Серия документа,
удостоверяющего
личность
Серия мед полиса
Активная запись
Хеш
Орган, выдавший
документ
Сумма оплаты
Сумма прописью
Стоимость услуг
Документ заверил
Источники оплаты
Налогоплательщик
Отделение банка
83
БИК
Основные реквизиты
Причина инвалидности
Повторное установление
инвалидности
Персона
Флаги полиса пациента
Полис МКАБ
Название файла-источника
ЕНП
МО прикрепления
Доп. информация
Серия рецепта
Реестр рецептов ФЛ
Категория льгот
Реестр рецептов РЛ
Оказанная медицинская
услуга
Постовая сестра
Вредные
производственные
факторы
Отклонение от стандартов
Дефекты, нарушения,
ошибки
Заседание ВК
Заключение ВК
Цель заседания ВК
Характеристика случая
лечения
Профиль спец. мед.
помощи
Способ уведомления
Заместитель председателя
ВК
Диагноз решения ВК
Справочник заключений
Применение
телемедицинских
технологий
Форма проведения ВК
Вопросы
Особое мнение
84
Член
Квотирование
специальности
Квотирование МО
Квотирование ресурса
Активна
Врач, создавший квоту
Объект квотирования
Счетчик остатка квот
по субъекту
Количество квот
Квота
Название причины
Порядок записей
Оказанные медицинские
услуги в амбулатории
Сумма по подушевому
нормативу
Количество
прикрепленного населения
Состояния реестров
Сумма с скидкой
Сумма выставлена
Количество выставлено
ТФОМС
Услуга случая
Случай
Название таблицы результата
Критичная ошибка
ОКАТО страхования
№ ТАП
№ п/п
Мед. Услуга
Флаг повторного
включения
Возврат
Состояние
Название для файла
Условие оказания
Количество рецептов
Кол-во рецептов
Сумма по реестру
85
Состояние случая
Коэффициент
Ссылка на отчетный
период
Экспертиза
Реестр на оплату
оказанной МП
Критерий экспертизы МУ
Позиция реестров МУ
Персонифицированный
счет
Поле комментария
Врач поликлиники
Причина снятия с учета
Сопутствующие
заболевания
Выявлено заболевание
Причина снятия с ДУ
(онкология)
Сведения аутопсии
Результат аутопсии
Диагноз, приведший
к смерти
Обстоятельства взятия
на ДУ (онкология)
Свидетельство о смерти
Социально-проф. группа
Страховые медицинские
организации (СМО)
Реестр за отчетный период
Реестр в СМО
Состояние реестра
Параметры
Юридическое лицо
Адрес организации
Серия документа
законного представителя
Кем выдан документ
законного представителя
Регистр застрахованных
Ведомственная
принадлежность
86
Особый случай при
предъявлении документов
№ МКАБ пациента
№ МКАБ представителя
Отсутствует отчество
Контактная информация
Адрес пребывания
Законный представитель
Получатель сведений
о здоровье
Направление на СКЛ
Сезон лечения
Серия льготного
документа
Предыдущая неделя
Количество дней
расписания
Результат последнего
выполнения
Задание
Выполнено успешно
Текст ошибки
Оплаченная сумма
Справка по оплате мед.
услуг
Оплаченная услуга
Комиссия ВК
Маска серии
Оплачено
Учитывать в статистике
Учитывать в счете
Сумма выставленная
Сумма оплаченная
Место обслуживания
Средний мед. персонал
Действие над зубом
Ресурс (ассистент)
Коэффициент участия
Диагноз по МКБ
Классификатор зубов
Исход заболевания
Пациент
№ ТАП в смежной системе
87
ДВН с
ДВН по
Законченный случай
Средний мед персонал
Медицинская карта
амбулаторного пациента
Соп. диагноз
Пол нетрудоспособного
лица
Возраст лица получившего
нетрудоспособность
Состояние ДВН
Причина обращения
Осн. диагноз ДУ
Сопут. диагноз ДУ
Хар. осн. заболевания
Хар. сопут. заболевания
Результат обращения
Причина снятия с ДУ,
осн. заболевание
Причина снятия с ДУ,
сопут. заболевание
Не учитывать в статистике
Полис пациента
Инвалидность установлена
(впервые, повторно,
отказано)
Подозрение на
онкозаболевание
Состояние пациента
Тяжесть заболевания
Направившая МО
Диагноз, подозрение
на ЗНО
Характеристика
Лог чата
Ссылка на файл
конференции
Телемедицинская
конференция
Размер
Наличие метастазов
Обстоятельства выявления
88
Достоверность диагноза
Степень обоснованности
Клиническая группа по
ЗНО
Топография
Метод подтверждения
Стадия опух. процесса
Фаза теч.хрон.
миелолейкоза
Форма бластного криза
Сторона поражения
Извещение направлено
Пациент направлен
TNM Стадирование ЗНО
Диагнозы ТАП
Ссылка на МКБ-О
Общее состояние пациента
Индекс Карновского
Шкала ECOG
ИД документа, на основе
которого оформлено ЗНО
Состояние опух. процесса
Локализация метастазов
Локализация метаст. (4 ст.)
Медицинский документ
Флаги вида процедур
Занимаемые должности
Участковый врач
Лечебнопрофилактические
учреждения (ЛПУ)
Причина открепления
Прикрепление к МО
Переходит на
обслуживание в МО
Находился на
обслуживании в МО
Текущее прикрепление
Причина отказа
Основание прикрепления
Откреплен
Прикрепление к участку
Ошибка
89
Число извещений
Подтверждено
Отказано
ФЛК
Позиция реестра
Поля
Сумма на стимулирующие
выплаты
Сумма на оказание АП
Признак
Численность населения
Реестр на оплату
оказанной мед помощи
Подразделение, отделение
Критерии экспертизы
реестров МП
Главный критерий
Амбулаторных карт
Амбулаторных услуг
Случаев амбулатории
Сумма амбулаторных
случаев
Уточнение диагноза
Таблица амбулаторного
пациента
Завершено
Причины отмены листа
ожидания
Комментарий при отмене
Жалобы
Начало периода
Окончание периода
Талон
Предложено талонов
Талон подтвержден
С (часов)
По (часов)
Критичность
Использовать правило
Критерий
Квартира
Населенный пункт
Индекс
90
Регион
Район
Город
Справочник стран мира
Улица
Неформализованная часть
адреса
Уровень
Альфа-2
Альфа-3
Корпус
Строение
Ссылка на старшую часть
адреса
Адресная строка
Сахарный диабет
Лабораторное
исследование
Исследование ОАК
Исследование УЗИ
Гипотрофия у
новорожденного при
предыдущей беременности
Преэклампсия при
предыдущей беременности
Хроническая гипертензия
Дефицит массы тела
новорожденного
Индукция овуляции
Системная красная
волчанка
Антифосфолипидный
синдром
Материал
Группа биоматериала
Классификатор
исследований
Биоматериал
Справочник опций выбора
биоматериала
Комплексное исследование
Преаналитика
по контейнеру
91
Указание по температуре
транспортировки
Тканевый образец
В архиве
Адрес лаборатории
ИД ресурса врача
Контингент обследуемых
ЛПУ, выписавшее
направление
Комментарий врача
ЛПУ, получившее
направление
Цель исследования
Лаборатория
Срочность
ЛПУ других регионов
Название направившего
отделения
СНИЛС пациента
Телефон врача
Комментарий причины
отмены
Причина отмены
направления на
исследование
Информация о записи
на прием в другой ЛПУ
Результаты предыдущих
исследований
Проводились ли ранее
исследования
Проведенное
предоперационное лечение
Проводилось ли ранее
предоперационное лечение
Пакет направлений
Экземпляр исследования
Значение
ЛПУ куда выдан протокол
Персона кому выдан
протокол
Ручной ввод
Основное второе мнение
92
Выполнившее отделение
Выполнено ранее
ЛПУ, выполнившее
исследование ранее
Другое ЛПУ, выполнившее
исследование ранее
Сообщение HL7
Состояние обследования
Затребован
Нижний р. предел
Верхний р. предел
Ссылка
Ед. измерения
Логическое значение
Целое значение
Вещественное значение
Строковое значение
Дополнительное значение
Концентрация
Объем
Направление на
обследование
Кол-во этикеток
Клиническая группа ЗНО
Норма длительности
Классификатор методов
диагностического
исследования
Отчет
Шаблон направления
Название параметра
Минимальное нормальное
значение
Максимальное нормальное
значение
Название группы
Обязательный параметр
Шаблон исследования
Затребованный параметр
Параметр исследования
Сортировка параметров
Содержится в 10%
формалине
93
Материал загрязнен
Упаковка сохранена
Количество объектов
Проба исследования
Контейнер биоматериала
Оплата
Обозначение
Анатомическая
локализация
Патология
ОГРН аптеки
Почтовый индекс
почтового адреса
Факс
Адрес из КЛАДРа
Льготные рецепты
Аптека (АУ)
Программа
финансирования
Покупатель
Гуид реестра
Доктор
Грузополучатель
Грузоотправитель
Поставщик
ГУИД документа
Запрос для вставки
Дополнительно
Группы единиц измерения
Разделы/приложения,
в которые включены
единицы изм.
Условное обозначение
международное
Условное обозначение
национальное
Количество дней
Права доступа по
расписанию
Уровень доступа к ячейкам
расписания
Функции, связанные
с клиентом
94
Стоимость (для Web)
НДС
Количество в единицах
измерения
Цена за единицу
измерения
Единица измерения
(ОКЕИ)
Коэффициент приведения
Позиции протокола
Цена упаковки ЛС
Поставлено
Сумма поставки
Дозировка ЛС
Ссылка на контракт
Количество ЛС по
контракту
Флаг успешного
объединения в ЦОД
Флаг успешного
объединения в АУ/МИС
Гуид истории болезни
Норма списания
Периодичность
Страхователь
Группа услуг
Источники
финансирования
Курсовая доза на день
Начало поставки
Конец поставки
Протокол
Заказано
Контракт
Лекарственные средства
(ЛС)
ЛС: Перечень
зарегистрированных цен
Медицинская
организация/Программа
Получатель
(Адрес поставки)
ЗаказаноСтр
95
Передается в ГИС ОМС
Родительская группа
состояний
Группа состояний
Символьное обозначение
Сектор
Максимальное число
корней
Максимальное число
каналов
Профиль
Зуботехническая
лаборатория
ГУИД организации
Шаблон для загрузки
Колонка загрузки
Текст запроса загрузки
Запрос для выгрузки
Заголовок для выгрузки
Территория по ОКАТО
Профиль специальности
Включен в федеральный
реестр
Исключен из федерального
реестра
ОГРН мед. учреждения
Включен в региональный
реестр
Исключен из
регионального реестра
Подразделение (ЛПУ)
Название участка
Внесший изменения
Система, изменившая
документ
Название документа
Программа страхования
Объем по единицам
помощи
Финансирование по
подушевому нормативу
(тыс.руб.)
96
Показатель объема
мед.помощи
Договор между СМО и
ЛПУ
Объем помощи (случаи)
Финансирование (тыс.руб.)
Критерий поиска
Реестр аптечных рецептов
по ЛПУ
Пациент вне регистра
Принадлежность к
регистру персоны (МИП)
Документ по регистру
ГУИД рецепта
Требуется подпись врача
Возможность заявки
Версия документа для
ВИМИС
xslt преобразование
Федеральный справочник
Федеральная система
Включенность
Вес
Алгоритм критерия
Данные для группировки
Текст алгоритма
Название алгоритма
Днях
Основание
Получатель тарифа
МО объекта
МО направления
МО создавшая запись
ЛПУ, отклонившая карту
ИПРА
Отклоненная карта ИПРА
Причина отклонения карты
ИПРА
ИПРА
Процент льготы рецепта
П: Категории льгот
Группы категорий льгот
Наименование
97
Латеральность
Анатомическая область
Синоним
Примечания
Ссылка на родительский
АТХ
Состояние вещества
Принадлежность к приказу
Множественный выбор
Показатель
Рабочий день
Рабочая суббота
Актуальность в РФ
Клинические
рекомендации
Метод лечения
МКБ-10
Схема ПОЛТ
ФЛК РЭМД
Флаг видимости
МКБ-О
Прикус
Неделя с
Неделя по
Версия TNM
Значение Tumor
Значение Nodus
Значение Metastasis
Гистологическая группа
Стадия TNM
Доп. локализация
Степень дифференцировки
Топография опухоли
Диагноз МКБ-10
Ссылка на родительский
элемент
Флаг доступности участка
взрослым
Флаг доступности участка
детям до 18
Флаг доступности участка
мужчинам
98
Флаг доступности участка
женщинам
Подушевое
финансирование
Схема
Классификатор состояний
пациентов
Группы препаратов для
лечения заболевания
COVID-19
Схемы лечения
заболевания COVID-19
Сочетание схемы лечения
и группы препаратов
№020 по клиническим
рекомендациям
Классификатор услуг
для ДД
Документ решения
Реестр лицензий
Условие оказание помощи
Используется ЛПУ
Серия лицензии
Хост гуид поликлиники
Справочник локальных
МСЗ
Загружаемая таблица
Название ошибки
Название таблицы/файла
с ошибкой
Название поля с ошибкой
Значение поля с ошибкой
Количество записей
Реестр загрузок НСИ
Название файла DBF
Запрос к файлу DBF
Ключевые поля DBF
Ключевые поля ОМС
Приоритет загрузки
Запрос на выгрузку в DBF
Поле для даты закрытия
Поля DBF файла
99
Использовать только при
обновлении
Загружается из сервиса
Запрос выбора xml-тегов
Запрос к XML
Главное подразделение
Возрастные группы
Учитывать в заявке
Категория ЛПУ
Обособленное
КВР
КОСГУ
КВСР
Доп. ФК
КФСР
Адрес сайта
Справочник
подразделений
Справочник отделений
Пользователь, изменивший
запись
Справочник СП МО
OID СП МО
Реестр МО
Доп.данные1
Доп.данные2
Справочник CП МО
Условие оказания МП
Профиль МП
Справочник адресов
оказания МП
OID МО
Адрес оказания МП
Закрывшееся учреждение
Учреждение
правопреемник
Уровень акушерского
стационара
Адрес медицинской
организации
Группировка ИМН
Общероссийский
классификатор ОКДП
100
Шаблон для рецепта
Концентрация
ЛС/Характеристика
EAN13
Торговый знак
Резистентность
Пользователь обновивший
узел СМНН
Пользователь обновивший
узел КЛП
Название владельца
Название страны
владельца
Группа лекарственных
препаратов
Проекты
Используемые расходные
материалы
Окончание
Метод лечения ЗНО
OID справочника ЕГИСЗ
Группа диагноза
Адрес проживания
нормализованный
Адрес регистрации
нормализованный
Строковый адрес
регистрации
Строковый адрес
проживания
Телефон персоны для
поиска
Дополнительный телефон
персоны для поиска
Мобильный телефон
персоны для поиска
Телефон дополнительный
Электронный адрес
Электронный адрес
дополнительный
Без регистрации
Сотовый телефон
Назначенный ГИП
101
Старый ГИП
Текущий ГИП
Маршруты пациента
Флаг события
СНИЛС нормализованный
Начало действия
Окончание действия
Персональная информация
Место жительства
Документ,
удостоверяющий личность
Комментарий к причине
отказа
Диагноз для льготы
Серия документаоснования
Кем выдан документоснование
Предоставляемая мера соц.
поддержки по льготе
Категория льготы персоны
ID документа в БД ЛПУ
Журнал изменений
ГУИД пользователя,
добавившего
рекомендацию
ГУИД пользователя,
аннулировавшего
рекомендацию
ГУИД пользователя,
ответившего на
рекомендацию
Рекомендация
Ответ на рекомендацию
Ответил на рекомендацию
Запись пациента в регистре
Аннулировал
Комментарий при
аннулировании
Страховая организация
Начало действия полиса
Окончание действия
полиса
102
Серия документа
удостоверяющего
личность
Кем выдан документ
удостоверяющий личность
СНИЛС нормализованные
Нарушение в состоянии
здоровья
Ограничение
жизнедеятельности
- главное
Ограничение
жизнедеятельности
Маршрут
Причина снятия
Состояние маршрута
Принадлежность пациента
к регистру
Причина исключения из
регистра
Состояние на момент
нахождения в регистре
ЛПУ врача, который
исключил пациента из
регистра
Получение соцуслуг
Прикрепил
Период действия среза УРЗ
ДЛО
Включено в ВЗН
Включено в ОЗ
Латинское МНН
Доп.условие
Переход на страницу
Скрипт
Файлы по взаиморасчетам
ГУИД записи
ИД документа
ИД записи документа
Путь
Лог операции
Размер файла
ГУИД операции
103
ОКАТО территории,
выставившей счет
ОКАТО территории
страхования
Территориальный фонд
выставивший счет
Территория страхования
ОКАТО территории
выставившей счет
Справочник состояний
Территориальный фонд плательщик
Совместимость с
оборудованием
Пол (М/Ж)
ОГРН СМО по ОМС
Особый случай
Способ прикрепления
Подразделение МО
ЗЛ, подлежащее
мероприятиям
Включение в план
Направление на 2-й этап
Классификатор характера
заболевания
Пройденные мероприятия
Записи о пройденных
мероприятиях
Назначения возможные
значения (1-6)
ГУИД МКАБ
Месяц проведения
План доставки
застрахованных лиц
Год проведения
Квартал
Отказ от проф.
мероприятия
Результат прикладной
обработки
Пациент исключен из
плана
Выгружено ТФОМС
104
Причина исключения
Нуждаемость в
транспортировке
Результат обработки
Версия взаимодействия
Количество записей ФЛК
Записи об
информировании
Классификатор услуг
проф. мероприятий
Обновлен
Пользователи регистров
Бланки
Ключ
Метки
Атрибуты
Содержание
Регистр
Начало назначения
Конец назначения
КЕК
ЛС: Единицы измерения
дозировки
Количество на период
Плановые показатели
Федеральный регистр
Обязательное указание
диагноза при включении
в регистр
Автоматическое
включения в регистр
по сопутствующему
заболеванию
Необходимость
согласования
Роль для доступа
к регистру
Связь со столбцом
таблицы RegisterMember
Необходимость
согласования льготы
ЛПУ из внешнего
источника
105
Строка адреса регистрации
Адрес фактического места
жительства
Адрес по прописке
Согласие на ОПД
Ответственный
Дополнительный адрес
электронной почты
Организация в которой
обследуется пациент
Актуальный
Утверждена
Маршрут ПОМП
Список вкладок у
пациента (i)
Ссылка на роль
Соответствие пользователя
и доктора
Врачи (В)
Организация к которой
прикреплен пользователь
Год, месяц
ОГРН ТФОМС
Год рождения
Количество рецептов
отпущенных
Количество упаковок
Сумма отпущенных
Оплаченная сумма по
отпущенным ЛС
Кол-во отложенных
до 10 дней
Кол-во отложенных
более 10 дней
Количество выписанных
рецептов
Концентрация ЛП
Объем ЛФ
Кол-во доз ЛП
ЛФ
Ед. изм. концентрации
Ед. изм. объема
Ед. изм. массы
106
Значение внешнего поля
Значение ключевого поля
Условие поиска
Стандарт
Ссылка на документ
Текст тезисарекомендации
Этап ОМП
Уровень убедительности
Уровень доказательности
Текстовое условие
применимости тезиса
Стадия опухолевого
процесса
TNM
Тезисы-рекомендации
Питание
Частота
Состояния маршрута
Изделие МН
Услуга стандарта
Фаза
Профиль ОМП
Фарм. группа
Ед. изм. дозировки
ОДД
ЭКД
АТХ группа
ТРН
ЛС: Единицы веса
лекарственных форм
ЛС: Единицы объема
лекарственных форм
Вмешательство состояния
маршрута
Вмешательство тезисарекомендации
Средние кол-во
Ед. изм.
Условия применения
Продолжительность
лечения
107
Ссылка на стандарт
в формате HTML/PDF
Средний срок лечения
(в днях)
Стандарт диагноза
МУ
В: Профили
(Специальности)
Маршруты ПОМП
Правила определения
документа
Скрипт подбора документа
Начальное состояние
Конечное состояние
Срок перехода
Срок перехода (единица
измерения)
Схема лечения
Комплексная услуга
Классификатор методов
высокотехнологичной
медицинс.
Стандарт ОМП
Возрастная группа
населения
Количество дней гарантии
Срок службы
Применять условие
для тарифа
Дочерняя услуга
Родительская услуга
ОГРН СФО
Сочетанная услуга
Группа медицинских услуг
Основание отказа
Форма ПГ
Ошибка реестра
Ошибка случая
Ошибка услуги
Ошибка в пациенте
Критическая ошибка
Коэффициент1
Коэффициент 2
108
Технологическое правило/
проверка
Обязательный критерий
Реестр оказанной
медицинской помощи
Реестр оказанной
медицинской помощи
(МТР)
Случай оказания МП
Пациенты по реестру
Финансовая санкция
Критерии проверки полей
Ошибки по МУ
МЭК: Реестр оказанной
медицинской помощи
Экспертиза реестров
Сумма к оплате
Записей к оплате
Количество снято
Реестр оказанных услуг
Состояние экспертизы
Услуг
Услуг на сумму
Случаев
Случаев на сумму
Пациентов
Пациентов на сумму
Верхний уровень
Поле для суммы санкций
Проверяемая таблица
Поле проверяемой
таблицы
Справочник
Поле справочника
Запрос для связи
Проверять на наличие
Проверять на актуальность
Поле для проверки
актуальности
Допустимое количество
Формы рецептов
Стандартная дозировка
109
Разрешена дистанционная
торговля
Допустимое отклонение
Категория отделения
Флаг
иннотерриториальной
СМО
Адрес юридический
Почтовый индекс юр.
адреса
Адрес физический
Почтовый индекс
физ. адреса
Список персональных
данных пациентов
Реестр выписанных
рецептов
Персональные данные
льготника
Количество единиц учета
мед помощи
Количество выписанных
рецептов
Сумма на оплату
Принят к оплате
МТР Реестр оказанной
медицинской помощи
Плательщик.
Финансовые санкции
(МЭК)
Финансовые санкции
(МЭЭ)
Финансовые санкции
(ЭКМП)
Файл Н
Файл L
Количество случаев
Отчетный год
Отчетный месяц
Окато территории
МЭК: Случай оказанной
МП
110
Случай лечения
онкологического
заболевания
Случай оказанной МП
Цель проведения
консилиума
Реестр оказанной МП
Диагноз сопутствующего
заболевания
Установлен впервые
(сопутствующий)
Диагноз осложнения
заболевания
Включенность
Путь к загружаемому
файлу
Путь к выгружаемому
файлу
Модель определения
КСГ (год)
Управленческий
коэффициент
Базовая ставка
Коэффициент
дифференциации
Коэффициент уровня/
подуровня оказания
медицинской помощи
Схема лекарственной
терапии
Коэффициент сложности
лечения
Классификационный
критерий
Количество введений
Доза введения
МЭК: Онкологическая
услуга
МЭК: Онкологический
случай
Количество введенного ЛП
Количество
израсходованного ЛП
111
Фактическая стоимость ЛП
за единицу
Стоимость введенного
лекарственного препарата
Стоимость
израсходованного
лекарственного препарата
МЭК: Услуги по реестру
Метод диагностического
исследования
Профиль медицинской
помощи
Назначения
Повод обращения
Стадия заболевания
Суммарная очаговая доза
Количество фракций
проведения лучевой
терапии
Масса тела
Рост (см)
Площадь поверхности тела
(м2)
Сведения о проведении
консилиума
Линия лекарственной
терапии
Цикл лекарственной
терапии
МО прикрепления ЗЛ
Орган выдавший документ
Направление на МСЭ
Пол представителя
пациента
Вес при рождении
Регион страхования
Реестр мед.услуг
Место рождения пациента
или представителя
Социальная категория
Значение коэффициента
сложности лечения
пациента
112
Сведения о КСГ/ КПГ
Цель посещения
Продолжительность
госпитализации
Установлен впервые
(основной)
Цель обращения
Характер основного
заболевания
Форма оказания
медицинской помощи
Сумма санкций по случаю
Метод
высокотехнологичной
медицинской помощи
Результат диспансеризации
Пролеченные пациенты
по реестру
Направление
(госпитализация)
Детский профиль
Диагноз первичный
Диагноз основной
Результат обращения
(госпитализации)
Количество единиц
оплаты МП
Принято к оплате
Специальность лечащего
врача
Результат экспертизы
Сумма отказа СМО
Основание отказа СМО
Основание СМО
Сумма отказа ТФОМС
S_IST (Источник)
Период удержания
F-файл
Информация о реестре
Возраст на дату лечения
Пользователь, внесший
изменения
Плательщик (СМО)
113
Количество услуг
Примечание.
Стоимость услуги
Специальность
медработника,
выполнившего услугу
Неполный объем
Территориальный реестр
экспертов МЭЭ
Реестр актов МЭЭ
МЭК: Поиск случаев
оказанной МП
Реестр актов МЭЭ. Записи
Критерии экспертизы
реестров
Служебная отметка
Врачебная Специальность
Врачебная категория
Территориальный реестр
экспертов качества
Цель / повод проведения
экспертиз
Справочник причин
предоставления
мед.документов
Стоимость поручения
Реестр поручений
Реестр тарифов на
экспертизу случаев МП
Запись реестра поручений
Ошибка СМО
Штраф
Регистр запросов на
получение медицинской
документ
Главная запись в регистре
запросов
Стоимость экспертизы
Страховая медицинская
организация
Форма изготовления
Персональные данные
льготников (П)
114
Территория по СОАТО
Посылка
Содержание записи
Лог обмена сообщениями
Классификатор способов
оплаты медицинской
помощи
Причины обращения
в поликлинику
CМО: Договора
страхования
Доп.тариф 1
Доп. тариф 2
Нормативные тарифы
Коэффициент УЕТ врача
Коэффициент УЕТ
медсестры
Категория тарифа
Лечебнопрофилактическое
учреждение
Уровень стоматологии
УЕТ для
стоматологических услуг
Возраст – год, применяется
для профосмотров и
диспансеризации
Возраст – месяц,
применяется для
профосмотров и
диспансеризации
Доп. значение
Комплексные услуги
Доп. тариф 1
Уровень доступа
Главная характеристика
Уровень характеристики
Справочник характеристик
Значение характеристики
Заказчик
Состояние контракта
Процент пени за просрочку
115
Процент пени за
контрафакт
Процент пени за отказ
Пеня
Сумма поставки по
контракту
Стоимость контракта
Спецификация
Разнарядка
Информация
Доп. ЭК
Доп. КР
КВФО
КЦСР
Ключевая информация
Зарезервировано
Контрольная информация
Группа диагнозов в случае
Подсистема назначения
Триггерная точка
Группа диагнозов в
документе-основании
Состояние в регистре
Посещение по ДН
Условие ТТ
Документ- основание
Условие триггерной точки
ЭМД
Форма рецептов
Маска серии документа
Не используется в ОМС
Обозначение русское
Обозначение
международное
Степень
Величина
Смещение
Оценка в баллах
Параметр Апгар
Значение параметра шкалы
Условия проверки
Допустимые значения
Минимальная длина
116
Максимальная длина
Пояснение
Условия проверки
экспертизы
Дополнительное условие
для экспертизы
Загрузил
Актуализировал
Условия проверки
значений
Справочник правил и
проверок
Формат элемента
Максимальная длина
элемента
Талон ОЗ
Мед. услуга в амбулатории
Взят биоматериал
Взятие биоматериала
Маркёр
Значение Маркёра
Результат
гистологического
исследования
Противопоказание, отказ
Оказываемая услуга
Сведения о консилиуме
Масса тела (кг)
Площадь поверхности тела
(м.кв.)
Услуга по
онкологическому
заболеванию
Лекарственный препарат
Классификатор поводов
обращения
Выявлены метастазы
Заболевание выявлено
Талон онкологического
заболевания
Классификатор целей
консилиума
ГУИД ТАП
117
Название раздела МКБ
Ссылка на МКБклассификацию
препаратор
Реестры на оплату
оказанной мед помощи
Оказанные медицинские
услуги
Экспертиза услуг
Вызов
УИД ЭМД
Название станции
УИД ЛПУ
Принявший вызов
Передавший вызов
УИД карты в СМП
Другая причина вызова
Место вызова
Причина опоздания
Осложнения
Объективные данные
Систолическое давление
Диастолическое давление
Частота пульса
Температура тела
Частота дыхания
Успешность заявки
Заявка удалена
Адрес эвакуации
Комментарий к диагнозу
Оказанная услуга
Тариф на медицинскую
услугу
Мед. услуга оказана
Мед. услуга оплачена
Учитывать в стат. учете
Норма
Процент завершения
Текущее состояние
Следующее состояние
Активная мед. услуга
Масса
Длина
118
Ширина
Высота
Контроль тонуса матки
Рождение последа
Ревизия стенок полости
матки
Плодные оболочки
Дефект плаценты
Особенность плаценты
Мед. история
Опрос
Медицинская карта
ИД записи
ЭЦП
Запись подписана
Умершие
Документ по анестезии
Дыхательный контур
Наркозный аппарат
Медсестра
Карта проведения
анестезии
Параметр графика
Порядок вывода
Услуга НМУ
Вредная привычка
Этап лечения
Флаги резервирования
ТАП назначения
ТАП выполнения
МКАБ представителя
Пол представителя
ЭКГ
Наличие МИ
Постоянный прием ЛС
Результаты обследования
Приказ
Принимающая МО
Направляющая МО
Совместимость
Проба
Период осложнения
Социальный фактор
119
Услуга ФОМС
Роль врача
Бригады врачей для
хирургических операций
Хирург бригады
GUID
Режим нумерации мед.
карт
Метод вычисления
Ссылка на хост ТС
Строка соединения с БД
аптеки отделения
Пароль
Послеоперационные
рекомендации
Расходные материалы
Антибиотикопрофилактика
Микрохирургия
Кратность операции
Исход операции
Степень риска
Макропрепарат
Использованные салфетки
Использованные
инструменты
Взятие операционного
материала
Диагноз после операции
Количество проб для
морфол. исследований
ВМТ
Режим работы опроса
Словарь значений
Тег шаблона
Составной
Способ переливания
Доступен ТС
Показание
Позднее осложнение
Лечение ЗНО
Осложнение лечения
Запись метода лечения
Метод
120
Условие проведения
Цикл ПОЛТ
Линия ПОЛТ
Методика облучения
Поле
Суммарная доза
Зона метастазов
Количество фракций
Особое указание
Радиомодификатор
Способ
Причина незавершённости
Аппаратура
Медицинская услуга
МКСБ
Результат направления
Рекомендация по
результатам
Плановое кол-во коек
Уточняющий симптом
для жалобы
Заболевание
Прививочная карта
Контингенты населения
Уникальный
идентификатор
Начальный срок
вакцинации (Месяцы)
Начальный срок
вакцинации (Годы)
Сроки первой
ревакцинации
Сроки второй
ревакцинации
Вакцина
Срок годности вакцины
Наличие реакции на
введение
Поле комментария для
поля «Местные реакции».
Поле комментария для
поля «Общие реакции».
121
ЛПУ, зафиксировавшее
результат
Подпись этапа "Реакция
на введение"
Место вакцинации
Зафиксирован отвод
Подписан этап фиксации
отвода
Введенная доза
Введенный препарат
Местная реакция
Общая реакция
Медицинский отвод
Причина вакцинации
ЛПУ исполнения
Исполненная единица
измерения
Причина отвода
Папула, мм
Исполнивший врач
Результат прививки
Назначена
Исполнена
Зафиксирован результат
Врач зафиксировавший
результат
ЛПУ назначения
ЛПУ зафиксировавшее
результат
Подписан этап назначения
Подписан этап исполнения
Подписан этап фиксации
результата
Назначенный препарат
Назначенная доза
Назначенный способ
введения
Назначенная единица
измерения
Отменивший пользователь
Гиперемия
Серия препарата
122
Дополнительная
информация о результате
Рубец
Место введения вакцины
Шаг вакцинации
Постоянный отвод
Обострение
Декомпенсация
Составитель плана
План
Технические детали
Поствакцинальное
осложнение
Уточнение симптома
Другие жалобы
Серия вакцины
Основные симптомы
Диагноз при
госпитализации
Планируется
Выбор периода
Начальный срок
Конечный срок
Сезон вакцинации
Схема календаря
Название прививки
Сокращенное название
Рекомендуемая доза
Национальный календарь
Календарь по
эпидемическим
показаниям
Изготовитель
Минимальный интервал
(лет)
Исследование другого
ЛПУ
ОГРН ЛПУ Врача
Списание по листу
назначения
Человек
Флаги позиции
Флаги документа
123
Льготы персоны (МИП)
Карта 052/у
Реестр исследований
Суммарное количество
отпущенного по рецепту
ЛС
Суммарная стоимость
отпущенного по рецепту
ЛС
ОГРН фарм. организации
Отпущенное кол-во
Цена отпуска
Реестр рецептов Аптеки
СНИЛС из реестра
Региональный льготник
Свойство
Реестр рецептов
Фармацевт
Выгружен на федеральный
портал
Персональные данные
пациента
Региональные льготники
Реестр рецептов
поликлиник
Кол ЛС
Функции, которые будут реализованы в рамках заключенного Государственного контракта № 0148200005426000326 от 17.08.2026, срок реализации 31.12.2026
0
31
0
13
14
0
124
Поликлиника
Доработаны следующие методы сервиса взаимодействия с
подсистемой ФЕРЗЛ ГИС ОМС для передачи актуальных
сведений о застрахованных лицах
в соответствии требованиями ""Методических рекомендаций по
внедрению подсистем «Федеральный единый регистр
застрахованных лиц» (ФЕРЗЛ) и «Федеральная подсистема
персонифицированного учета медицинской помощи» (ФПУМП)
ГИС ОМС в субъектах РФ Версия 1.50""
(https://www.ffoms.gov.ru/documents/interaction/pilotirovaniepump/):
- Взаимодействие с сервисами ГИС ОМС ФЕРЗЛ:
• Сервис mpiPersonInfoService – предоставление сведений
о персоне:
‣ Метод getPersonData – выдает данные персоны по ее
полису/ДУДЛ, при этом идентификаторы поиска могут быть не
актуальными, а историческими. Спецификация метода приведена
с
• Сервис nilService – работа с НИЛ:
‣ Метод createUpdateNil – создание и редактирование НИЛ.
• Сервис mpiNrService – работа с НР:
Протокол лечения
125
Дата начала наблюдения
‣ Метод findNR – поиск НР по матери, датам рождения и пр.
Выдает список кратких сведений о НР по параметрам.
‣ Метод getNRData – выдает данные о НР, для использования
необходимо знать серию и номер мед. свидетельства/ИД СЭМД.
• Сервис attachMoService – учёт прикреплений:
‣ Метод registerAttachMO – регистрирует данные заявления о
прикреплении к МО/МР.
Информационное взаимодействие с ГИС ОМС ФЕРЗЛ
осуществляется в соответствии с Приложением № 3.2 «Описание
веб-сервисов ФЕРЗЛ для МО» Методических рекомендаций.
Методы сервиса взаимодействия с подсистемой ГИС ОМС
ФПУМП для передачи актуальных сведений о медицинской
помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии
требованиями ""Методических рекомендаций по внедрению
подсистем «Федеральный единый регистр застрахованных лиц»
(ФЕРЗЛ) и «Федеральная подсистема персонифицированного
учета медицинской помощи» (ФПУМП) ГИС ОМС в субъектах
РФ Версия 1.50""
(https://www.ffoms.gov.ru/documents/interaction/pilotirovaniepump/ ):
- Взаимодействие с сервисами ГИС ОМС ФПУМП:
• Сервис formAMB – предоставление сведений об оказанной
амбулаторной медицинской помощи:
‣ Метод CreateFormAmb – создание АМБ. Спецификация метода
приведена в Приложении 2.
‣ Метод UpdateFormAmb – обновление АМБ. Спецификация
метода приведена в Приложении 2.
• Сервис formSTC – предоставление сведений об оказанной
стационарной медицинской помощи:
‣ Метод CreateFormStc – создание СТЦ. Спецификация метода
приведена в Приложении 2.
‣ Метод UpdateFormStc – обновление СТЦ. Спецификация метода
приведена в Приложении 2.
Информационное взаимодействие с ГИС ОМС ФПУМП
осуществляется в соответствии с Приложением № 3.3 «Описание
веб-сервисов ФПУМП для МО» Методических рекомендаций.
Модуль обеспечивает получение и отображение сведений из
СЭМД (138) «Программа дополнительного обследования
гражданина» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (262)
«Протокол по результатам дистанционного наблюдения за
состоянием здоровья пациента» в РЭМД ЕГИСЗ.
126
Профессиональное
заболевание
Дата окончания
наблюдения
Дистанционное
наблюдение
Результат наблюдения
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (270)
«Протокол трансторакальной эхокардиографии» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (273)
"План противоопухолевой лекарственной терапии" в РЭМД
ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (274)
"Протокол противоопухолевой лекарственной терапии" в РЭМД
ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Направление на дистанционное наблюдение за состоянием
здоровья пациента» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (285)
«Протокол цитологического исследования материала,
полученного при профилактическом гинекологическом осмотре,
скрининге» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (286)
«Протокол эндоскопического исследования верхних отделов
желудочно-кишечного тракта» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (296)
"Заключение о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка,
оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (297)
«Направление на цитологическое исследование» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (298)
«Направление на цитологическое исследование материала,
полученного при профилактическом гинекологическом осмотре,
скрининге» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (299)
«Переводной эпикриз на ребенка, достигшего возраста 18 лет, из
детской поликлиники
в поликлинику для взрослого населения» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (303)
«Протокол результата ультразвукового исследования щитовидной
железы и околощитовидных желез» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (305)
«Медицинское заключение о наличии
(об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей
самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и
водители самоходных машин) медицинских противопоказаний,
медицинских показаний или медицинских ограничений к
управлению самоходными машинами» в РЭМД ЕГИСЗ.
127
Результат
дистанционного
наблюдения
Онкологическое
наблюдение
Локализация
патологического процесса
Лекарственная
терапия
Сведения о
профессиональном
заболевании
Сведения о
репродуктивном здоровье
Эхокардиография
Сведения о лекарственной
терапии
Репродуктивное
обследование
Показатели наблюдения
Статус прикрепления
Значения показателей
Запрос на получение
справки
Статус прикрепления
Электронная справка
Тип справки
Консолидированная
заявка
Ссылка на консультацию
ТМК
Запись ФРМР
Идентификатор
консультации ТМК
Признак участия
в программе ОМС
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (307)
«Протокол консилиума врачей» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (313)
«Медицинское заключение о пригодности или непригодности к
выполнению отдельных видов работ» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД ((314)
«Медицинское заключение о наличии или об отсутствии
профессионального заболевания» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (317)
«Талон дополнений к контрольной карте диспансерного
наблюдения больного злокачественным новообразованием» в
РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (318)
«Медицинское заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к исполнению обязанностей частного
охранника» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (319)
«Медицинское заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к осуществлению частной детективной
деятельности» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (320)
«Сообщение об аннулировании действующего медицинского
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к
исполнению обязанностей частного охранника» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (321)
«Сообщение об аннулировании действующего медицинского
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к
осуществлению частной детективной деятельности» в РЭМД
ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (322)
«Сведения о медицинском осмотре по репродуктивному
здоровью» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД (323)
«Протокол ультразвукового исследования предстательной
железы» в РЭМД ЕГИСЗ.
Реализовать взаимодействие с федеральным сервисом
"Прикрепление онлайн" согласно новым интеграционным
профилям ЕГИСЗ
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/5033
Реализовать взаимодействие с федеральным сервисом "Заказ
справок онлайн" согласно новым интеграционным профилям
ЕГИСЗ
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/1879
128
Реализовано получение идентификатора консультации
от сервиса проведения ТМК и сохранение ссылки в запись
на прием при записи на ячейку расписания с типом приема ТМК
врач-пациент.
Реализована возможность фиксации сведений о заявках
на поставку медицинской продукции и сведений о
консолидированных заявках на поставку медицинской продукции
с последующей передачей сведений в подсистему Федеральный
регистр Граждан, имеющих право на обеспечение лекарственным
и препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации (далее – ФРЛЛО) по форматам интеграционных
профилей «ФРЛЛО. Описание интеграционных профилей»
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3725 п.3.1.6 «Сервис для
передачи сведений о заявках на поставку Медицинской
продукции» и п.3.1.7 «Сервис для передачи сведений о
консолидированных заявках на поставку Медицинской
продукции»
Доработаны методы взаимодействия с ФРМР для передачи
признака участия медицинского работника в программе ОМС в
соответствии с интеграционным профилем ЕГИСЗ:
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/4135
Доработан метод взаимодействия c программным обеспечением
«Витрина данных» в соответствии с требованиями методических
рекомендаций версии № 31
от 15.05.2026 г. (https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/4383) с
целью предоставления следующих услуг (сервисов) посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций):
- Запись на прием к врачу;
- Запись на прием по направлению;
- Запись на вакцинацию по национальному
и эпидемическому календарю;
- Отмена записей, совершенных через иные источники
(не ЕПГУ);
- Запись на профилактические осмотры, диспансеризацию,
включая сервис анкетирования.
Функции, которые будут реализованы в рамках государственного контракта, заключение которого планируется в 2026 году, срок реализации 31.12.2026
0
5
0
2
2
0
129
Поликлиника
S(раз)
наименование
подсистем ИС
(Subsystem)
0
Поликлиника
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Медицинское заключение об отсутствии инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Медицинское заключение о наличии инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Сообщение о выявлении у иностранного гражданина
инфекционного заболевания, представляющего опасность для
окружающих, или заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Сообщение о наличии факта употребления иностранным
гражданином наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Медицинское заключение о наличии (отсутствии) факта
употребления иностранным гражданином наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ» в РЭМД ЕГИСЗ.
F(раз)
наименование функций подсистем ИС
(Function)
Результаты
консультации
Заключение врачаспециалиста
Результаты осмотра
врача
Выявленные
инфекционные
заболевания
T(раз)
наименование
микрофункций
(возможностей
функций) ИС
(Tool)
E(раз)
наименование
уникальных
информационных
объектов ИС
(Entity)
A(раз)
наименование
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Attribute)
0
12
Вызов врача на дом
15
Статус вызова
Карта диспансерного
наблюдения
QR-код
Причина отмены
106
Реализовано отображение ссылки на снимок в шапке
протокола исследования.
В Журнале исследований реализовать отображение рядом
со статусом ФИО врача, взявшего в работу исследование.
Реализован автоматический перевод исследований
в работу врачу, если одно из исследований по этому
130
Дата отмены
P(раз)
наименование
свойств
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Properties)
0
направлению пациента врач уже взял в работу.
131
В протокол диагностического исследования добавить
возможность просмотра результатов прошлых
диагностических исследований (аналогичных)
с возможностью отображения статуса исследования,
просмотра заключения, протокола и переходом к снимку.
В форме протокола исследований реализовать отображение
нескольких исследований из направления.
Добавлено поле "Описание" в протокол диагностического
исследования для второго мнения.
Разработан метод передачи сведений о выполненных
диагностических исследованиях в подсистему УРО
за конкретную дату.
Реализована проверка на наличие ссылки на снимок при
отправке исследования на дистанционное заключение
и второе мнение. При отсутствии ссылки на снимок
ограничить возможность отправки исследования на
дистанционное заключение и второе мнение.
1. Реализована возможность направления результата
диагностического исследования на второе мнение после
подписания протокола исследования (без необходимости
снятия подписи с протокола исследования).
Для исследований направленных "на второе мнение"
реализовать отображение сведений о медицинской
организации, дате и времени направления.
2. Реализована возможность направления "на второе
мнение" по отдельной роли.
Реализовано предзаполнение установленных фильтров
пользователем при переходе (возврате) в Журнал
диагностических исследований из протокола исследования.
Разработан метод предоставления агрегированных
сведений о количестве часов в расписании и выполненных
приемах врачами за определенный период по запросу
из подсистемы МЭФ.
Доработан сервис интеграции с ЕРИС в части получения
сведений о контрастном веществе.
Реализована возможность фильтрации исследований
в "Журнале диагностических исследований", направленных
из других медицинских организаций (отличных от текущей
МО (юр.лицо)).
Реализована возможность фильтрации исследований
в "Журнале диагностических исследований", направленных
для дистанционного заключения из других МО в выбранное
подразделение.
Доработаны интеграционные профили с ЕРИС в части
Вопрос
Дата явки
Ответ
Изображение QR-код
Экстренная служба
Текст вопроса
Согласие
Текст ответа
ПЭП ЕСИА
Номер 112
Способ связи
Дозировка вещества
Справка на
налоговый вычет
Тип согласия
Договор на услуги
Данные подписи
Протокол комиссии
Тип связи
Размер шрифта
Плательщик
132
передачи ОИД ФРМО подразделения в методах получения
ресурсов и идентификатор оборудования в системе УРО
при передаче направления.
133
Реализовано отображение отмененных вызовов врача
на дом с указанием причины отмены в разделе записи и
обращения (история обращений) мобильного приложения
пациента "Добродел Здоровье".
Реализовано получение открепленной цифровой подписи
при скачивании подписанного электронного медицинского
документа в мобильном приложении "Добродел Здоровье".
Реализован в мобильном приложении для пациента вывод
сведений о дате назначенной явки из карты диспансерного
наблюдения в сведениях о диспансерном учете.
Реализована возможность перехода из приложения
"Добродел Здоровье" в приложение «Сберздоровье»
из раздела "Моё здоровье".
Реализована возможность совершения звонка на номер
пациента с мобильного АРМ врача поликлиники.
Реализована возможность автоматического сохранения
внесенных данных в медицинской записи с мобильного
приложении врача для обработки вызовов на дом (функция
должна включаться по настройке, сохранение должно
осуществляться с заданной периодичностью).
Реализовано формирование титульного листа учетной
формы медицинской документации № 025/у «Медицинская
карта пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях» в соответствии с требованиями
Приказа Минздрава России от 13.05.2025 № 274н.
Реализовано формирование учетной формы медицинской
документации № 025-1/у «Талон пациента, получающего
медицинскую помощь в амбулаторных условиях»
в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России
от 13.05.2025 № 274н.
Реализовано формирование учетной формы медицинской
документации № 070/у «Справка для получения путевки
на санаторно-курортное лечение» в соответствии
с требованиями Приказа Минздрава России
от 13.05.2025 № 274н.
Реализовано формирование учетной формы медицинской
документации № 072/у «Санаторно-курортная карта»
в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России
от 13.05.2025 № 274н.
Реализовано формирование учетной формы медицинской
документации № 076/у «Санаторно-курортная карта для
детей» в соответствии с требованиями Приказа Минздрава
России от 13.05.2025 № 274н.
Реализовано формирование учетной формы медицинской
Данные договора
134
документации № 079/у «Медицинская справка о состоянии
здоровья ребенка, направленного в организацию отдыха
детей и их оздоровления» в соответствии с требованиями
Приказа Минздрава России от 13.05.2025 № 274н.
135
Реализовано формирование учетной формы медицинской
документации № 057/у "Направление для оказания
медицинской помощи" в соответствии с требованиями
Приказа Минздрава России от 02.09.2025 № 519н.
Реализована возможность формирования новых согласий
в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России
от 04.04.2025 № 165н.
Доработан метод получения вызова врача на дом для СМП
в части расширения информации о причине отмены вызова.
Доработан метод получения сведений о состоянии на
диспансерном учете для РПГУ в части добавления
диагноза.
Реализован системный отчет в ЕМИАС форма 1-МЕД
(Сведения об оказании медицинских услуг нерезидентам за
период). Графы в отчете заполняются в объеме тех
сведений, которые ведутся в ЕМИАС (по отсутствующим
сведениям графы должны заполняться прочерками).
Доработан ФБ "Стоматология" в разделе Осмотр полости
рта в поле Тремы изменить вывод значений в чек-боксах
"верхний зубной" и "нижний зубной" на значения "верхний
зубной ряд" и "нижний зубной ряд".
Доработан ФБ "Стоматология" в части расширения
справочника карты осмотров зубов значением - РТ
(Ретрузия).
Доработана печатная форма справки 001-ГС/у "Заключение
медицинской организации о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на
государственную гражданскую службу российской
федерации и муниципальную службу или ее прохождению"
в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России
от 14.04.2025 № 201н.
Реализована возможность установки в МКАБ признака
"Маломобильный пациент". В журнале МКАБ реализована
возможность фильтрации списка по признаку
"Маломобильный пациент".
Реализована возможность формирования учетной формы
164-1/у в соответствии с требованиями Приказа Минздрава
России от 25.04.2025 № 254н "Об утверждении Порядка
медицинского освидетельствования лиц, желающих
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью детей, оставшихся
без попечения родителей, и формы заключения о
результатах медицинского освидетельствования таких лиц"
Реализован сбор необходимых данных для формирования
136
отчета по персонифицированной потребности на
специализированное питание для поставки с центрального
склада аптеки (МОМС) в льготную аптеку прикрепления
пациента.
137
Реализовано отображение и сохранение в заявке среднего
значения годовой курсовой дозы в упаковках по
справочнику, указанной в номенклатуре заявки в
соответствии с кодом МКБ.
Реализовать в отчете по сводной заявке расчет и вывод
среднего значения курсовой дозы по препарату, и
рассчитать размер превышения от заявленной потребности
(если нет сопоставление диагноза и кода препарата по
ЕСКЛП, то выводить среднее значение курсовой дозы по
препарату).
Реализован отчет по сводной заявке с результатами анализа
на наличие дублей заявленных препаратов по АТХ.
Реализован дополнительный статус в заявке (возвращена на
доработку) и дату изменения заявки.
Реализован возможность указания комментария ГВС
при направлении заявки на доработку.
Реализован отчет в разрезе препарата и в разрезе диагноза.
Реализован сводный отчет в рамках заявки без
персональных данных.
Реализован отчет по статусу подписания заявок МО.
Реализовано отображение фасовки и объема для СПЛП
в отчетах по заявкам:
- сводная потребность;
- потребность в разрезе пациентов.
Доработано ведение в МКАБ пациента сведений о
прикреплении к аптеке для возможности фиксации даты
начала и окончания прикрепления.
Разработать сервис передачи сведений о прикреплении
пациента к аптеке в подсистему СПО УЛО.
Реализована возможность получения списка
рекомендованных исследований из подсистемы
СППВР Б3-Мед по диагнозу из направления.
Реализован запрет на добавление льготы в регистр "127 Региональный сегмент федерального регистра льготников"
и включение в регистр для пациентов, у которых не
указаны в качестве ДУЛ:
- паспорт РФ;
- свидетельство о рождении.
В мобильном приложении пациента Реализована
возможность формирования заявки на продление рецепта.
В подсистеме Поликлиника Реализована возможность
обработки заявки на продление рецепта и выписки нового
рецепта.
В мобильном приложении пациента реализован вывод
138
раздела "Рецепты на лекарства" на главный экран с
возможностью отображения лекарственных назначений
и статусов рецептов на льготные препараты.
По выбранному рецепту должен формироваться QR-код
льготного и коммерческого рецепта на лекарства.
139
Реализован раздел "Часто задаваемые вопросы"
в мобильном приложении пациента.
Реализована функциональность переключения отображения
занятых/свободных ячеек расписания в мобильном
приложении пациента.
Реализована фиксация источника записи на прием
"Мобильное приложение" при записи на прием через
мобильное приложение "Добродел Здоровье".
Реализована возможность предзаполнения поля
"Комментарий (выписка)" в направлении на лабораторное
исследование сведениями о действующих лекарственных
назначениях.
Реализована возможность поиска пациента по СНИЛС
в мобильном приложении врача для обработки вызовов
врача на дом.
Реализовано предзаполнение полей формы «Направление
на телемедицинскую консультацию» при выборе типа
консилиума «Онкологический» – предзаполнять:
цель запроса, признак отложенной консультации,
тип консультации, цель консилиума.
Реализована возможность ввода дополнительного
текстового комментария при аннулировании направления
на ТМК для всех причин аннулирования с последующей
передачей в направляющую МО.
Реализована возможность настройки перечня медицинских
организаций, которые проводят онкологический
консилиум.
Реализована возможность фильтрации списка медицинских
организаций в направлении на ТМК-консилиум с типом
"Онкологический" – должны быть доступны медицинские
организации, которые проводят онкологический
консилиум.
Реализовано формирование и отображение уведомлений
о готовности протокола решения комиссии/консилиума.
Уведомления должны формироваться для врача, который
направил пациента на решение комиссии/консилиума.
Уведомления должны отображаться в отдельном журнале.
Реализован в мобильном приложение пациента кнопкуссылку для звонка на номер экстренной службы 112.
Реализована возможность внесения в справке на налоговый
вычет плательщика, отличного от указанного в договоре
на оказание услуг.
Реализована возможность указания в справке на налоговый
вычет в качестве плательщика представителя пациента,
140
указанного в МКАБ.
141
Реализована сортировка вывода исследований в журнале
диагностических исследований по дате проведения
исследования и признаку срочности исследования из
направления (срочные исследования должны выводиться
вверху списка).
Реализована возможность фиксации в результатах
исследований 7011984 - Эндоскопическое исследование
толстой кишки [Колоноскопия] и
7011992 - Эндоскопическое исследование толстой кишки
с осмотром терминального отдела подвздошной кишки
[Колоноскопия с илеоскопией] дополнительных
параметров:
- Объем исследования (выбор из справочника).
- Качество подготовки (правый отдел) - выбор из
справочника.
- Качество подготовки (поперечный отдел) - выбор из
справочника.
- Качество подготовки (левый отдел) - выбор из
справочника.
- Причина неполного осмотра - множественный выбор из
справочника.
- Биопсия - выбор из справочника.
- Фотофиксация - выбор из справочника.
Реализован в интерфейсе кол-центра отображение истории
записей на прием выбранного пациента с возможностью
перехода к расписанию врача, указанного в записи на
прием.
Реализован в интерфейсе кол-центра возможность
фильтрации расписания приема по типу приема и
специальности.
Реализован в интерфейсе кол-центра отображение
свободных ячеек расписания по выбранному ресурсу и
определенной дате в разрезе типов приема.
Реализован в интерфейсе кол-центра возможность
фильтрации расписания приема по возрасту пациента.
Доработать сервис интеграции с ЛИС в части возможности
передачи сведений об аннулировании направления в ЛИС.
Реализовано получение от ЛИС сведений о "Браке пробы".
Предусмотреть отображение сведений о "Браке пробы"
в результатах исследования.
Доработать отчет "Выполненные исследования за период"
в части вывода информации о "Браке пробы" по
исследованиям.
Реализована возможность повторного направления
142
исследования на второе мнение.
Признак отправки исследования на второе мнение
должен сбрасываться при снятии подписи с протокола
исследования или при получении отказа в предоставлении
второго мнения.
143
Реализовано адаптивное поле "Описание" в результате
диагностического исследования. Размер поля "Описание"
должен зависеть от объема вводимого текста.
В журнале диагностических исследований Реализована
фильтрацию по наименованию исследования из
направления.
В журнале диагностических исследований реализован
вывод времени проведения исследования рядом с датой
проведения исследования.
Доработан системный отчет "Сведения о диспансеризации
определенных групп взрослого населения (Форма 131/о)"
для возможности его формирования по определенным
категориям льгот (в параметрах формирования отчета
должны быть возможность выбора одной или нескольких
категорий льгот для формирования отчета).
Реализован сводный отчет по суммам
персонифицированных заявок медицинских организаций.
Отчет должен содержать наименование МО, наименование
заявки, сумма по заявке, сумма всего по всем заявкам.
Реализована возможность выбора предпочтительного
способа связи при записи пациента на телемедицинскую
консультацию через мобильное приложение пациента.
Реализована версия для слабовидящих.
Разработан сервис генерации и доставки кодов
подтверждения приема пациента.
Реализован в случае лечения механизм запроса/отправки
и ввода кода подтверждения приема пациенту.
Реализовать проверку на наличие кода подтверждения
приема при оформлении случая лечения.
В модуле платных услуг реализовать возможность
формирования и выгрузки Универсального передаточного
документа в формате xlsx по выбранному счету.
Реализована возможность создания заявки на оформление
медицинской справки о прохождении медицинского
осмотра врача-стоматолога. При обработке заявки должна
формироваться справка или заключение подписанные
электронной подписью.
Добавлены следующие параметры при фиксации
результатов исследования для УЗИ молочной железы:
- BI RADS левой молочной железы.
- BI RADS правой молочной железы.
- Рекомендации.
- Срок очередной явки.
Данные параметры должны быть добавлены для
144
следующих исследований:
- 7005317 - Ультразвуковое исследование молочных желез
чрескожное
- 7005325 - Ультразвуковое исследование молочных желез
чрескожное с оценкой кровотока
- 7005333 - Ультразвуковое исследование молочных желез
чрескожное с эластографией
- 7005341 - Ультразвуковое исследование молочной железы
чрескожное с внутривенным контрастированием
- 7005358 - Ультразвуковое исследование молочных желез
чрескожное в 3D (4D)-режиме.
145
Добавлены следующие параметры при фиксации
результатов исследования 7001928 - Компьютерная
томография груди низкодозная [Низкодозная КТ органов
грудной клетки]:
- Категория Lung-RADS (одиночное поле выбора из
справочника).
В печатную форму протокола рентгенологического
исследования обеспечить вывод сведений о Категория
Lung-RADS в поле заключение.
Реализована валидация на наличие заполненного и
подписанного блока ЗНО при направлении на консилиум
с типом "Онкологический" при записи в расписание через
раздел ТАП «Сведения о врачебной комиссии», а также
обеспечить его отображение в форме решения
ВК/Консилиума.
Реализована в мобильном приложении пациента анкета
(опросник) для фиксации симптомов при оформлении
вызова врача на дом для последующей маршрутизации
пациента.
Реализована возможность предзаполнения жалоб в случае
лечения на основании зафиксированных жалоб в вызове
врача на дом.
Доработан модуль в части формирования маршрутного
листа и формирования печатных форм в соответствии
с требованиями Приказа Минздрава России от 14.04.2025
№ 211н "Об утверждении порядка прохождения
несовершеннолетними профилактических медицинских
осмотров, учетной формы № 030-ПО/у "Карта
профилактического медицинского осмотра
несовершеннолетнего", порядка ее ведения, а также формы
отраслевого статистического наблюдения № 030-ПО/о
"Сведения о профилактических медицинских осмотрах
несовершеннолетних", порядка ее заполнения".
Реализована возможность предварительного сохранения
протокола диагностического исследования для второго
мнения без необходимости подписания и отправки.
Разработана печатная форма результатов
рентгенологических исследований в соответствии
с утвержденной формой (Приложение № 2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 8 мая 2026 г. № 359н).
Доработан модуль в части формирования маршрутного
листа и формирования печатных форм в соответствии
с требованиями Приказа Минздрава России от 14.04.2025
146
№ 212н "Об утверждении порядка проведения
диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, учетной формы П 030/у -Д/С, порядка
ее ведения, а также формы отраслевого статистического
наблюдения П 030/о- Д/С, порядка ее заполнения"
и Приказа Минздрава России от 21.04.2022 № 275н
"Об утверждении порядка диспансеризации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью".
147
Отображается оттиск ЭЦП подписантов решения ВК на
печатной форме "Протокол заседания врачебной
комиссии".
1. Доработан блок "Подписанты" в решении ВК. В блоке
"Подписанты" должны отображаться
те участники комиссии, которые проголосовали
(т.е. стоит отметка "За" или "Против").
2. Изменен блок подписантов и участников комиссии во
всех ПФ модуля Решение ВК за исключением ПФ
"Протокол консилиума (онкологического)". В разделе
подписанты необходимо вывести подписантов, которые
проголосовали, по аналогии с блоком "Подписанты" на
форме. В раздел участников комиссии необходимо вывести
всех участников из компонента "Голосование" (в случае
если ПФ формируется на основании одного решения ВК
или вывести уникальных участников комиссии из блока
"Голосование" всех решений ВК (в случае, если ПФ
формируется на основании всех решений ВК заседания).
Реализована возможность ограничения выписки
направления на лабораторное исследование в определенные
медицинские организации.
Доработана печатная форма "Протокол консилиума врачей
(онкологического)" в части отображения данных об
анамнезе пациента, отображения незаполненных полей,
цитологическом исследовании.
Реализован механизм сбора и формирования сводной
отчетной формы № 30 "Сведения о медицинской
организации" по данным из медицинских организаций
региона, работающих в ЕМИАС.
Реализовано копирование данных ЗНО, онкоталона, данных
об анамнезе заболевания, объективном статусе, состоянии
пациента, заключении, жалобах, проведенном лечении,
анамнезе жизни, цитологическом исследовании,
гистологическом исследовании, ИГХ, МГИ, оценке по
шкале ECOG, общем балле шкалы PPI при направлении
на ТМК консилиум (онкологический) в другую
медицинскую организацию.
Доработана форма редактирования решения врачебной
комиссии (онкологический консилиум) в части
отображения сведения о направлении на ТМК консилиум
(онкологический), предзаполнения данных по шкалам,
состоянии пациента, течения заболевания,
гистологического исследования, ИГХ, МГИ,
цитологического исследования.
148
Реализована возможность указания признака
спецконтингента у конкретного регистра в интерфейсе
администрирования/настройки регистров.
В ИЭМК в разделе "Регистры" скрывать сведения о
регистрах, которые имеют признак специконтигента
при отсутствии у пользователя роли по данному регистру.
В журнале регистров для регистров, имеющих признак
спецконтингент убрать возможность просмотра списка
всех пациентов и реализовать поиск конкретных пациентов
в регистре по ФИО, полису, СНИЛСу, дата рождения.
В регистровой карте в разделе "Регистры" скрывать
сведения о регистрах, которые имеют признак
специконтигента при отсутствии у пользователя роли
по данному регистру.
Заблокировать кнопку "Выгрузить в Excel" в журнале
регистров, для регистров, имеющих признак
спецконтингента.
Реализовано скрытие сведений о нахождении пациента
в регистре в случае лечения/МКАБ/МКСБ, у которого
установлен признак спецконтигента, если у пользователя
нет роли по данному регистру.
Реализована печатная форма "Счет-фактура".
Реализована в Модуле Реестр медицинских изделий
возможность формирования отчета «Статистика по
использованию медицинского оборудования» по состоянию
на дату
Реализована проверка на наличие рассчитанного индекса
коморбидности Чарлсона в разделе "Оценка по шкалам"
при направлении пациента на онкоконсилиум.
Обеспечить передачу и отображение сведений об индексе
коморбидности Чарлсона в решении онкоконсилиума.
Реализовано скрытие записей с диагнозами, относящимися
к регистру спецконтингента, в случае если у пользователя
отсутствует роль по данному регистру, в следующих
разделах регистровой карты пациента:
- льготы
- рецепты
- результаты лабораторных исследований
- результаты инструментальных исследований
- диспансерный учет
- случаи лечения
- госпитализации
- медицинские записи.
Реализовано скрытие записей в журналах амбулаторных и
149
стационарных случаев лечения, направлений, направлений
на исследования, результатов исследований, листков
нетрудоспособности, операций и медицинских записей
в случае, если в них установлен диагноз, относящийся
к регистру спецконтингента и у пользователя отсутствует
роль по данному регистру.
150
В мобильном АРМ обработки вызовов врача на дом
доработать форму направления на госпитализацию в части
разделения на экстренную и плановую.
Реализован в мобильном АРМ врача возможность
просмотра не назначенных вызовов, назначать врача
по таким вызовам и отклонять назначенный вызов врача
на дом.
Реализован запрет редактирования заявок на лекарственные
средства мед.организации, если дата окончания срока
подачи заявки меньше текущей даты (после указанной даты
должна быть возможность только подписание электронной
подписью главного врача).
Реализована проверка соответствия выбранного диагноза
в направлении на диагностическое исследование
выбранному исследованию колоноскопии:
7011976 — Эндоскопическое исследование толстой кишки
видеокапсульное
7011984 — Эндоскопическое исследование толстой кишки
7011992 — Эндоскопическое исследование толстой кишки
с осмотром терминального отдела подвздошной кишки
7012008 — Эндоскопическое исследование прямой кишки
7012024 — Эндоскопическое исследование
функционирующих отделов ободочной кишки через
колостому
7012032 — Эндоскопическое исследование
функционирующих отделов ободочной кишки с осмотром
терминального отдела подвздошной кишки через
колостому
7012040 — Эндоскопическое исследование отключенных
отделов толстой кишки через анальный канал
7012057 — Эндоскопическое исследование отключенных
отделов толстой кишки через колостому
7012065 — Эндоскопическое исследование терминального
отдела подвздошной кишки через илеостому
7012370 — Эндоскопическое ультразвуковое исследование
стенки толстой кишки
Реализован механизм сбора и формирования сводной
отчетной формы №12 "Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе
обслуживания медицинской организации" по данным из
медицинских организаций региона, работающих в ЕМИАС.
151
S(тек)
наименование
подсистем ИС
(Subsystem)
1
Стационар
F(тек)
наименование функций подсистем ИС
(Function)
T(тек)
наименование
микрофункций
(возможностей
функций) ИС
(Tool)
202
Работа с записями НСИ;
Обмен данными со смежными подсистемами Подсистемы;
7
внесение
сохранение
Многоэтапное согласование данных;
изменение
Контроль целостности данных;
удаление
Формирование, корректировка и печать отчетных форм;
обновление
Формирования отчетов по принципам Business Intelligence;
считывание
Функция единого хранилища данных;
Внешний информационный портал для обеспечения
доступа населению Московской области;
Внутренний информационный портал для специалистов
системы здравоохранения Московской области.
отображение
Передача/получение данных СЭМД из/в ИЭМК,
медицинской истории пациента;
Взаимодействие с РПГУ, ФЭР, ФИЭМК, СМП
(Система – 103), ЛИС (Подсистема ЛИС ЕМИАС МО),
ЕГИСЗ, ВИМИС, ФГИС МДЛП, ИС ФСС;
Идентификация пациента.
Ведение информации о прикреплении застрахованных лиц
к медицинской организации и медицинскому работнику,
об откреплениях от медицинской организации;
Формирование реестров – счетов;
E(тек)
наименование
уникальных
информационных
объектов ИС
(Entity)
90
Эпикриз родов
Направление на
вскрытие
Карта реанимации и
интенсивной терапии
Протокол решения
врачебной комиссии
Этапный
реабилитационный
эпикриз
Заключительный
реабилитационный
эпикриз
Посмертный эпикриз
Протокол кесарева
сечения
Протокол
патологоанатомическ
ого вскрытия плода
мертворожденного
или новорожденного
Протокол
колопрокологического
исследования
Протокол
лабораторного
исследования
Медицинская карта
пациента
Листок
нетрудоспособности
Протокол
диагностического
исследования
152
Фамилия
Имя
P(тек)
наименование
свойств
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Properties)
7
внесение
сохранение
Отчество
изменение
Полис
удаление
СНИЛС
обновление
Адрес
считывание
Номер
Дата
отображение
A(тек)
наименование
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Attribute)
1056
Причина направления
Цель направления
Заключение
Решение
Описание операции
Диагноз
Передача в ТФОМС МО сведений о направлениях на
госпитализацию, о госпитализациях по направлению,
об экстренных госпитализациях и др.;
Формирование ЛВН/ЭЛН.
Ведение сведений о контрактах на поставку ЛС,
формирование номенклатуры ЛС по контрактам на
поставку, формирование, печать и учет документов;
Ведение остатков лекарственных препаратов на складе,
проведение инвентаризации;
Учет списания лекарственных препаратов по листу
назначения лечащего врача.
Оценка по шкале
SCORE
Эпикриз
Лекарственные
препараты
Расходные материалы
Группа инвалидности
Манипуляция
Мероприятие
Льгота
Вредные привычки
Регистр
Социально-опасные
факторы
Анамнез
Создание, ведение медицинской истории болезни пациента,
учет установленных диагнозов, учет услуг, оказанных
пациенту во время лечения в стационаре;
Формирование и печать выписки из стационара,
статистической карты и отчетных форм по листу врачебных
назначений.
Автоматизация маршрутизации и контроль сроков оказания
медицинской помощи пациентам;
Вызов скорой
медицинской помощи
Создание новой пользовательской роли «Методолог
субъекта РФ» по профилям ВИМИС «Неонатология»,
«Акушерство и гинекология», «Онкология»,
«Сердечно-сосудистые заболевания»;
Возможность ведения информации о реабилитации
пациента;
Просмотр клинических рекомендаций и порядков оказания
медицинской помощи (список этапов и услуг),
загруженных в ВИМИС «ССЗ», «ОНКО», «АКИНЕО»;
Повышение качества и оперативности маршрутизации
беременных;
Обеспечение ведения данных о проведенной медицинской
помощи новорождённым в родильном зале;
153
Параметр
Результат
исследования
Период
нетрудоспособности
Лекарственное
назначение
Медицинская запись
Наименование
медицинской
организации
Доза
Диагноз
Препарат
Протокол врачебной
комиссии
Категория льготы
Статистическая карта
выбывшего из
психиатрического
(наркологического)
стационара по форме
№ 066-1-у-02
Форма № 307/у-05
"Акт медицинского
освидетельствования
на состояние
опьянения
(алкогольного,
Расходный материал
Группа риска
наркотического или
иного токсического)"
Журнал регистрации
медицинских
освидетельствований
на состояние
опьянения
(алкогольного,
наркотического или
иного токсического)
Протокола
рентгенологического
исследования
(рентгенологического
исследования легких
(флюорографии),
рентгенологического
исследования
молочных желез
(маммографии),
рентгенологического
исследования
зубочелюстной
системы,
рентгеновского
компьютернотомографического
исследования,
магнитнорезонансного
исследования,
рентгенологического
исследования костной
системы
(рентгеновской
остеоденситометрии)
Учетная форма
№ 096/у-20
Медицинская карта
беременной,
роженицы и
родильницы,
получающей
медицинскую помощь
Повышение качества и оперативности маршрутизации
новорожденных;
Возможность ведения следующих сведений, необходимых
для формирования печатных форм в соответствии
с приказом МЗ РФ от 20.10.2020 №1130н в объеме,
необходимом для передачи в ВИМИС;
Возможность формирования печатной формы «Карта
первичной и реанимационной помощи новорожденному
в родильном зале». Для реализации данной функции
необходимо реализовать формирование печатной формы
в объеме сведений, имеющихся в ПО;
154
Вопрос в анкете
Ответ на вопрос
в анкете
Ячейка расписания
в стационарных
условиях (печатная
форма титульного
листа)
Учетная форма
№ 096/у-20
Медицинская карта
беременной,
роженицы и
родильницы,
получающей
медицинскую помощь
в стационарных
условиях (печатная
форма титульного
листа).
Карта пациента
дневного стационара
акушерскогинекологического
профиля (Учетная
форма № 003-2/у-20)
Карта пациента
гинекологического
отделения стационара
(вкладыш в карту
стационарного
больного) (Учетная
форма № 003/у)
Карта пациента
при искусственном
прерывании
беременности
медикаментозным
методом (вкладыш
в медицинскую карту
пациента,
получающего
медицинскую помощь
в амбулаторных
условиях, или в карту
стационарного
больного)
(Учетная форма
Возможность использования голосового ввода данных
в системе при:
Заполнении протокола исследований;
Заполнении осмотра в стационаре;
Заполнении дневниковой записи в движении пациента
в стационаре;
155
Запись на прием
Наименование
ЗНО
Сертификат подписи
№ 025/у 003-2/у-20)
Карта пациента
при искусственном
прерывании
беременности
хирургическим
методом (вкладыш
в карту
стационарного
больного)
(Учетная форма
№ 003-2/у-20 003/у)
Карта донесения о
случае материнской
смерти (Учетная
форма № 003/у-МС)
История развития
новорожденного
Контрольный лист
учета медицинской
помощи, оказанной
пациентам,
страдающим
злокачественными
новообразованиями
Журнал пациентов
приемного покоя
Сопроводительный
лист СМП
Сервис отображения
журнала пациентов
приемного покоя на
электронном табло
Извещение о
новорожденном,
рожденным ВИЧинфицированной
матерью (форма
309/у)
Извещение о больном
с вновь
установленным
диагнозом сифилиса,
гонореи,
Заполнении эпикриза в движении пациента в стационаре;
Заполнении осмотра в движении пациента в стационаре;
Создании документа в движении пациента в стационаре;
Заполнении протокола оперативной услуги;
Возможность конвертации звука в текст;
Возможность просмотра справки по централизованной
настройке внешнего программного обеспечения;
Возможность автоматического переключения режима ввода
в момент заполнения осмотра пациента;
Доступ пользователям к выполнению запроса на
идентификацию из интерфейса ИС при оказании пациентам
плановой медицинской помощи, оплачиваемой из средств
обязательного медицинского страхования (ОМС);
Фиксация данных о медикаментах, вводимых/передаваемых
пациенту, при помощи
сканера штрих-кода, персонифицированное списание
медикаментов;
156
Количество
Лекарственная форма
Дозировка
Курсовая доза
Срок действия рецепта
Код
Цена
Сумма
Возраст
трихомоноза,
хламидиоза, герпеса
урогенитального,
аногенитальными
бородавками,
микроспории, фавуса,
трихофитии, микоза
стоп, чесотки""
(форма № 089/У-КВ)
Заявка (потребность)
на лекарственные
средства
медицинской
организации
Отчет по заявленной
потребности и
текущим остаткам
в разрезе
лекарственных
препаратов
Отчет о пациентах,
которым были
выписаны льготные
рецепты за
выбранный период,
но не сформирована
потребность на
следующий год
Отчет о потребности
с возможностью
установки фильтра
по пациенту и
заявленному ЛП,
МИ, СПЛП
Возможность зафиксировать прибытие бригады СМП
вручную при выборе в списке пациента, поступающего
из СМП;
Получение системных всплывающих сообщений при
получении информации от ИС СМП о новых пациентах,
о прибытии бригады СМП, при изменении расчетного
времени прибытия бригады СМП (при условии передачи
сведений из ИС СМП в режиме онлайн);
Получение уведомлений о вызове медицинского
сотрудника в приемное отделение и подтверждение
медицинским сотрудником готовности обслужить вызов
в приемном отделение;
Возможность оформления протокола врачебного
консилиума для принятия решения о медицинском
вмешательстве в случаях наличия у пациента психических
расстройств, отсутствия сознания, недееспособности,
оформление решения о проведении инвазивного
исследования, лечения, медицинского вмешательства
без согласия больного;
Учет телефонограмм в правоохранительные органы
при поступлении пациентов с травмами, в которых
можно предполагать насильственный характер;
Отчет о количестве
организаций,
внесших потребность
и количестве
пациентов, на
которых внесена
потребность и
расчетная сумма
потребности
157
Вид оплаты
Форма оплаты
Комментарий
Статус
Тип документа
Возможность указания Ф.И.О. и контактного телефона
родственника или иного контактного лица с указанием даты
и времени уведомления о госпитализации;
Возможность указания второго врача-подписанта в случае
отказа пациента от госпитализации;
Возможность указания второго врача-подписанта в случае
отказа пациента от госпитализации с указанием даты и
времени;
Расчет назначаемых доз медикаментов с учетом массы,
роста, возраста пациента;
Ведение справочной информации о дозировках
лекарственных препаратов:
Ведение справочной информации о допустимых дозировках
препарата в зависимости от данных пациента;
Предложение сотруднику информации о необходимых
дозировках, предупреждение о превышении норм
дозировки;
Фиксация данных о медикаментах, вводимых/передаваемых
пациенту, при помощи сканера штрих-кода,
персонифицированное списание медикаментов
Отображение вызовов в приемный покой к пациентам
с указанием информации о пациенте
Получение уведомлений о вызове медицинского
сотрудника в приемное отделение и подтверждение
медицинским сотрудником готовности принять вызов
в приемном отделение;
Получение уведомлений о вызове медицинского
158
Отчет по нозологиям
(профилям) в разрезе
количества
пациентов, на
которых внесена
потребность и сумме
потребности
Отчет по Топ-20
самых дорогих
препаратов в
заявочной кампании
по форме: нозология/
МНН / количество
пациентов, на
которых внесена
потребность/
количество
упаковок/расчетная
сумма
Сведения о ранее
отпущенных
ЛП/ИМН/СПЛП
Аптечная
организация
Остатки
лекарственных
средств
Главный внештатный
специалист,
согласовывающий
заявку
Адрес регистрации
льготника
Идентификатор
Журнал регистрации
движения МИБП
Поступление
Приходная накладная
Расходная накладная
Фамилия (со слов
пациента)
Имя (со слов пациента)
Документ-требование
Серия полиса
Штрих-код
Статус места жительства
График поставки
продуктов
Стоимость единицы
продукта
Набор молочных
продуктов
Категория набора
сотрудника в приемное отделение
Отображение вызовов в приемный покой к пациентам
с указанием информации о пациенте;
Возможность вызова реанимационной бригады в приемный
покой, выбора реанимационной службы для оповещения
сотрудников службы;
Возможность зафиксировать прибытие бригады СМП
вручную при выборе в списке пациента, поступающего
из СМП;
Получение системных всплывающих сообщений при
получении информации от ИС СМП о новых пациентах,
о прибытии бригады СМП при изменении расчетного
времени прибытия бригады СМП (при условии передачи
сведений из ИС СМП в режиме онлайн);
Получение уведомлений о вызове медицинского
сотрудника в приемное отделение и подтверждение
медицинским сотрудником готовности обслужить вызов
в приемном отделении;
Возможность указания необходимости изоляции пациента
при подозрении на инфекционное заболевание;
Возможность голосового ввода текста при заполнении
документов в случае лечения пациента;
Управление учетными записями пользователей
подсистемы;
Управление правами пользователей на выполнение
функций подсистемы;
Управление системными справочниками;
Документ
перемещения
Система адресного
хранения товара
в аптеке
Сборочный лист по
накладнойтребования отделения
Льготный рецепт
Управление различными параметрами функционирования
подсистемы.
Ведение сведений по направлениям и протоколам
патоморфологических и патологогистологических
исследований;
Ведение информации по МСС и МСПС.
Контроль информации о состоянии пациента;
Обеспечение всех этапов жизненного цикла записи
о пациенте в регистре;
Ведение информации о пациенте.
159
(со слов пациента)
Номер полиса
(со слов пациента)
Ответственный
в группе
Срок действия согласия
(в месяцах)
Профиль койки
Скрининг
(взаимодействие)
лекарственных
средств
Учетная форма
№ 58-ДТП-2/у
Учетная форма
№ 58-ДТП-1/у
Центр верификации
льготных рецептов
Карта гемодиализа
Перемещено
из другой ЛПУ
Медицинская карта
стационарного
больного
Акт списанных
препаратов и
расходных
материалов
Пользователь
Стационарная услуга
Медицинский
сотрудник
Направление на
лабораторное
исследование
Регистрация
биоматериала
Сведения об
Обобщенный торговый
ЛП
Превышение дозы
Маршрут следования
Соответствие диагноза и
ВМП
ВМП. Формы
финансирования
МКСБ
Заболевания
Обобщенный ЛП
Специальное назначение
СМП с
антисептиках
Сведения о
медизделиях
Загрузка первичных данных, справочников и
классификаторов, для возможности дальнейшего
их применения и последующего ведения регистров
онкобольных.
Формирование и передача СЭМД Талон к
сопроводительному листу станции (отделения) скорой
медицинской помощи» в Подсистему «Интеграционная
шина».
Формирование и передача СЭМД «Статистическая карта
выбывшего из медицинской организации, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных условиях,
в условиях дневного стационара» в Подсистему
«Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Лист назначений
и их выполнение» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Переводной эпикриз»
в Подсистему «Интеграционная шина».
Позиционирование на текущем блоке в МКСБ
при возврате из формы редактирования документа,
который открывается в отдельной вкладке/окне при
добавлении/редактировании конкретной записи
тематического блока.
Переход в ИЭМК из медицинской карты стационарного
больного.
Контракт на поставку
товара в аптеку
Работающий
Центр верификации
льгот
Серия СМП
Протокол
ультразвукового
исследования
Показатели здоровья
Инотерриториальная
СМО
Результаты
наблюдения по карте
реанимации
Ведение диет-столов для пациента и его представителя
в МКСБ пациента.
Формирование отчета о диет-столах на дату,
по отделениям стационара.
Проверка заполнения обязательных полей при
формировании электронных медицинских документов на
основании МКСБ при выписке пациента (формирование
выписных эпикризов).
Проставление статистический код операции на основании
160
СМП до
Предприятия
(страхователи
по ОМС)
Инвалидность
Журнал учета
противоопухолевых
и иных ЛП,
подлежащих
персонифицированно
му учету,
выданных/введённых
пациенту,
медицинской сестрой
Склад больничной
аптеки
Центральный сервис
лабораторных
исследований
Протокол
эндоскопического
исследования
Поликлиника
Выписка из решения
Иждивенец
Рабочий телефон
Домашний телефон
Профессия
ранее выбранных значений для выбранной хирургической
операции.
В соответствии с Приказом Модуль закрепляет нескольких
единиц оборудования за конкретной койкой.
Просмотр и редактирование очередей госпитализации,
отбор пересекающихся очередей, просмотр состояния
коечного фонда.
врачебной комиссии
Участник врачебной
комиссии
Карта больного,
лечащегося в
физиотерапевтическо
м отделении
(кабинете)
(форма № 044/у)
Журнал учета
противоопухолевых
и иных ЛП,
подлежащих
персонифицированно
му учету,
выданных/введенных
пациенту,
медицинской сестрой
Создание очереди госпитализации по направлению
на госпитализацию.
Создание медицинской карты стационарного больного
по очереди госпитализации.
Отображение сведений о смерти пациента,
если по данному пациенту оформлено МСС.
Формирование печатной формы направления на
неонатальный скрининг в соответствии с печатной формой
Внесение сведений для формирования СЭМД «Этапный
эпикриз (CDA)» в соответствии с руководством по
реализации СЭМД в медицинской карте стационарного
больного.
Внесение сведений для формирования СЭМД «Выписной
эпикриз из родильного дома (CDA)» в соответствии
с руководством по реализации СЭМД в медицинской
карте стационарного больного.
Переход из медицинской карты стационарного больного
в журнал электронных медицинских документов.
Формирование медицинского свидетельства о рождении
на основании данных Истории родов или Истории развития
новорожденного.
В форме поиска пациента для создания МКСБ на панели
фильтрации возможность выбор источника поиска
пациента (МИП, ИЭМК, МКСБ, МКАБ, все).
Формирование и передача СЭМД «Этапный эпикриз
(CDA)» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование и передача СЭМД «Выписной эпикриз из
Житель
резус фактор
Отказ от ребенка
Причина
мертворождения
Состояние при рождении
Причина смерти
Новорожденный
Локализация рубца
Показания
к операции
Особенности
к операции
Состояние рубца на
матке
Социальные факторы
Резус донора
161
родильного дома (CDA)» в Подсистему «Интеграционная
шина».
Включение пациента в регистр по основному диагнозу,
установленному в МКСБ.
Прикрепление файлов при включении пациента в регистр
(перечень необходимых документов настраивается для
конкретного вида регистра).
Формирование и передача СЭМД «Справка об отсутствии
контактов с инфекционными больными (CDA)»
в соответствии с руководством по реализации СЭМД
в медицинской карте стационарного больного.
Внесение сведений для формирования СЭМД
«Предоперационный эпикриз (CDA)» в соответствии с
руководством по реализации СЭМД
Внесение сведений для формирования СЭМД «Протокол
медицинской манипуляции (CDA)» в соответствии с
руководством по реализации СЭМД
Передача сведений о госпитализациях в модуль ИЭМК
Создание пакетов назначений по следующим параметрам
назначения:
− МНН (международное непатентованное наименование);
− дозировка лекарственного препарата;
− лекарственная форма.
Выписка назначения на основе выбранного пакета.
Служебное поле
Уникальное значение
записи
Группа крови донора
Результат
по умолчанию
В стационаре с
В стационаре по
Операция
Достижение результата
этапа или исхода ЛПУ
Этап талона
на ВМП
Движение пациента при
направлении
Движение в стационаре
Назначение хирургической операции.
Создание технологических карт для списания материалов
и медикаментов по хирургической операции.
Указание количества использованных материалов и
медикаментов по технологической карте при выполнении
хирургической операции.
Внесение сведений для формирования СЭМД
«Протокол оперативного вмешательства операции (CDA)»
в соответствии с руководством по реализации СЭМД в
медицинской карте стационарного больного.
Отображение сведений о результатах госпитализации
пациента.
Отображение сведений о результатах прижизненного
патолого-анатомического исследования биопсийного
(операционного) материала.
Взаимодействие с РЭМД в части формирования и передачи
СЭМД «Предоперационный эпикриз (CDA)»
в Подсистему «Интеграционная шина».
Оказанные медицинские
услуги в стационаре
Оказанные медицинские
услуги СМП
Вызов СМП
Диагноз МКСБ
162
Формирование и передача СЭМД «Протокол медицинской
манипуляции (CDA)» в Подсистему «Интеграционная
шина».
Взаимодействие с РЭМД в части формирования и передачи
СЭМД «Протокол оперативного вмешательства операции
(CDA)» в Подсистему «Интеграционная шина».
Вывод основной информации о пациенте в карте и
возможность редактировать информации о пациенте
в отдельном окне.
Просмотр медицинской записи в таблице с перечнем
медицинских записей без перехода в отдельное
окно/вкладку.
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 05.08.2022
№ 530н. Внесение сведений для формирования следующих
разделов учетной формы № 003/у «Медицинская карта
пациента, получающего медицинскую помощь в
стационарных условиях,
в условиях дневного стационара»:
− данные о пациенте, поступлении, диагнозах и выписке
(1 и 2 страница учетной формы);
− сведения о пациенте;
− первичный осмотр врачом приемного отделения
(дежурным врачом или лечащим врачом);
− осмотр лечащим врачом, врачом-специалистом,
заведующим отделением, лечащим врачом совместно
с врачом-специалистом, лечащим врачом совместно
с заведующим отделением;
− предоперационный осмотр врачом-анестезиологомреаниматологом.
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 05.08.2022
№ 530н. Формирование печатных форм следующих
разделов учетной формы №003/у «Медицинская карта
пациента, получающего медицинскую помощь в
стационарных условиях, в условиях дневного стационара»:
− данные о пациенте, поступлении, диагнозах и выписке
(1 и 2 страница учетной формы);
− сведения о пациенте;
− первичный осмотр врачом приемного отделения
(дежурным врачом или лечащим врачом);
− осмотр лечащим врачом, врачом-специалистом,
заведующим отделением, лечащим врачом совместно
с врачом-специалистом, лечащим врачом совместно
с заведующим отделением;
− предоперационный осмотр врачом-анестезиологом-
Пациентов стационара
Стационарных услуг
Стационарных случаев
Сумма стационарных
случаев
Пациентов дневного
стационара
Услуг дневного
стационара
163
реаниматологом.
Формирование печатной формы карты проведения
реанимации и интенсивной терапии в соответствии
с формой № 003/у, утвержденной приказом Минздрава РФ
от 05.08.2022 № 530н.
Внесение и отображение данных карты проведения
реанимации и интенсивной терапии. Форма утверждена
приказом Минздрава РФ от 05.08.2022 № 530н.
Формирование печатной формы лабораторного
мониторинга проведения анестезиологического пособия
и интенсивной терапии в соответствии с формой № 003/у,
утвержденной приказом Минздрава РФ от 05.08.2022
№ 530н.
Внесение и отображение данных лабораторного
мониторинга проведения анестезиологического пособия
и интенсивной терапии в табличном виде с возможностью
фильтрации и сортировки данных. Форма утверждена
приказом Минздрава РФ от 05.08.2022 № 530н.
Формирование печатной формы карты проведения
анестезиологического пособия в соответствии с формой
№ 003/у, утвержденной приказом Минздрава РФ
от 05.08.2022 № 530н.
Внесение и отображение данных карты проведения
анестезиологического пособия. Форма утверждена
приказом Минздрава РФ от 05.08.2022 № 530н.
Формирование печатной формы протокола
анестезиологического пособия в соответствии с формой
№ 003/у, утвержденной приказом Минздрава РФ
от 05.08.2022 № 530н.
Формирование протокола анестезиологического пособия.
Форма утверждена приказом Минздрава РФ от 05.08.2022
№ 530н.
Групповой ввод и отображение показателей здоровья
пациента в медицинской карте стационарного больного.
Формирование и передача СЭМД «Осмотр лечащим
врачом, врачом-специалистом, заведующим отделением,
лечащим врачом совместно с врачом-специалистом,
лечащим врачом совместно с заведующим отделением
(CDA)» в медицинской карте стационарного больного
Модуль обеспечивает возможность разделения коечного
фонда стационара на плановые койки и койки
краткосрочного пребывания.
Формирование и передача СЭМД «Осмотр лечащим
врачом, врачом-специалистом, заведующим отделением,
Случаев дневного
стационара
Сумма случаев дневного
стационара
Пациентов скорой
помощи
Услуги скорой помощи
Случаи скорой помощи
Сумма случаев скорой
помощи
Медицинская история
стационара
Дополнительный
комментарий
Родительский
микроорганизм
Уровень иерархии
Антибиотик/Фаг
Чувствительность
164
лечащим врачом совместно с врачом-специалистом,
лечащим врачом совместно с заведующим отделением
(CDA)» в Подсистему «Интеграционная шина».
Формирование заявок на получение крови со станции
переливания крови и регистрацию факта передачи крови
в отделение.
Ведение листа регистрации трансфузии (переливания)
донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии
с учетной формой 003/у, утвержденной приказом
Минздрава РФ от 05.08.2022 № 530н.
Выписка направлений на консультацию с возможностью
выбора консультирующего отделения и/или
консультирующего врача.
Отображение сведений о назначенных и не проведенных
консультациях врачом специалистом.
Обработка направлений консультирующим врачом
специалистом с переводом статуса направления
в завершено (переход по направлению в МКСБ,
пациента, оформление МЗ).
Распределения направлений заведующим отделения
и назначения консультирующего врача или записи
на прием.
Создание расписания для записи на плановую
госпитализацию в приемное отделение.
Заполнение анкет оценки качества лечения в медицинской
карте стационарного больного.
Модуль обеспечивает возможность внесения сведений для
оценки состояния больного по шкалам оценки состояния
больного
Фиксация данных, необходимых для формирования СЭМД
«Извещение о больном с впервые в жизни установленным
диагнозом злокачественного новообразования (CDA)»
в соответствии с руководством по реализации СЭМД
Взаимодействие с сервисом ФЛК ФРМСС
(https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3947) и
отображение сведений об ошибках в МСС и ПМСС
Проведение экспертизы качества лечения по определенным
критериям с возможностью отображения
в карте результатов экспертизы.
Настройка анкет оценки качества лечения в стационаре.
Формирование и передача СЭМД «Извещение о больном
с впервые в жизни установленным диагнозом
злокачественного новообразования (CDA)»
в Подсистему «Интеграционная шина».
Микроорганизм
ГУИД опции
Нижняя граница
численного значения
Верхняя граница
численного значения
Единица измерения
Возможное значение
опции
Гуид позиции листа
назначения
Партия
Гуид позиции документа
Консолидированный
документ
Гуид листа назначения
Характеристика диагноза
Диагноз "действующий"
Диагноз подписан
165
Должна быть обеспечена возможность добавления в
направление перечня исследований, входящих в состав
пользовательского комплекса исследования (набор
исследований, составляемый пользователем с учетом
специфики работы);
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Эпикриз родов» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Направление тела умершего в патолого-анатомическое
отделение» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Карта проведения реанимации и интенсивной терапии» в
РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Протокол осмотра мультидисциплинарной
реабилитационной команды» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Этапный реабилитационный эпикриз» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Заключительный реабилитационный эпикриз» в РЭМД
ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Посмертный эпикриз» в РЭМД ЕГИСЗ
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Протокол кесарева сечения» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
«Протокол патолого-анатомического вскрытия плода,
мертворожденного или новорожденного» в РЭМД ЕГИСЗ.
Должна быть обеспечена возможность формирования
печатной формы Статистической карты, выбывшего
из психиатрического (наркологического) стационара
по форме №066-1-у-02 в объеме сведений, фиксируемых
в медицинской карте стационарного больного
Должна быть обеспечена возможность формирования
Учетной формы №307/у-05 в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 18 декабря 2015 г. № 933н "О порядке проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)".
Должна быть обеспечена возможность формирования
журнала регистрации медицинских освидетельствований
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического) согласно приложению № 3,
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
Классификатор
состояний
диспансерного учета
Диагноз пациента
Параметр
характеристики диагноза
Субъект
Период заявки
Единица измерения
ЕГИСЗ
Количество дозы ЛП
Доза лекарственного
препарата
Количество доз
в упаковке"
Количество доз
в упаковке
Адрес выгрузки файла
для ЕГИССО
Строковое значение
потребности
Лекарственная форма
ЕГИСЗ
166
Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. № 933н
"О порядке проведения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического)".
Должна быть обеспечена возможность формирования
формы "Протокола рентгенологического исследования
(рентгенологического исследования легких
(флюорографии), рентгенологического исследования
молочных желез (маммографии), рентгенологического
исследования зубочелюстной системы, рентгеновского
компьютерно-томографического исследования,
магнитно-резонансного исследования, рентгенологического
исследования костной системы (рентгеновской
остеоденситометрии)" в соответствии
с Приложением № 34 к Правилам проведения
рентгенологических исследований, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 9 июня 2020 года № 560н.
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 20.10.2020
№ 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство и гинекология" должна
быть обеспечена возможность формирования следующих
разделов Истории родов (Вкладыш в медицинскую карту
беременной, роженицы
и родильницы, получающей медицинскую помощь
в стационарных условиях (Учетная форма № 096/1у-20))
Медицинской карты беременной, роженицы и родильницы,
получающей медицинскую помощь
в стационарных условиях (Учетная форма № 096/у-20):
- Учетная форма № 096/у-20 Медицинская карта
беременной, роженицы и родильницы, получающей
медицинскую помощь в стационарных условиях (печатная
форма титульного листа).
- Осмотр беременной женщины при поступлении на роды
(при переводе из опб) (шаблон медицинской записи).
- Карта ведения роженицы в родильном отделении
(печатная форма).
- Эпикриз родов (печатная форма или шаблон медицинской
записи).
- Протокол операции (ручное отделение плаценты и
выделение последа; ручное обследование стенок полости
матки; бимануальная компрессия) (шаблон медицинской
записи или печатная форма).
- Протокол операции наложения акушерских щипцов
МНН ЕГИСЗ
Дозировка
ЕГИСЗ
167
(шаблон медицинской записи или печатная форма).
- Протокол операции наложения вакуум-экстрактора
(шаблон медицинской записи или печатная форма).
- Протокол кесарева сечения (печатная форма).
- Эпикриз кесарева сечения (шаблон медицинской
записи или печатная форма).
- Дневник наблюдения за женщиной в отделении (палате)
интенсивной терапии (печатная форма).
- Дневник пребывания родильницы в послеродовой палате
(печатная форма).
- Эпикриз выписной (шаблон медицинской записи).
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 20.10.2020
№ 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство и гинекология" должна
быть обеспечена возможность формирования следующих
разделов Медицинской карты беременной, находящейся
в отделении патологии беременности (Медицинская карта
беременной, роженицы и родильницы, получающей
медицинскую помощь в стационарных условиях
(Учетная форма № 096/у-20):
- Учетная форма № 096/у-20 Медицинская карта
беременной, роженицы и родильницы, получающей
медицинскую помощь в стационарных условиях
(печатная форма титульного листа).
- Осмотр беременной женщины при поступлении
в опб (шаблон медицинской записи).
- Пребывание беременной в отделении патологии
беременности (шаблон медицинской записи).
- Выписной (переводной) эпикриз (шаблон медицинской
записи).
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 20.10.2020
№ 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство и гинекология" должна
быть обеспечена возможность формирования следующих
разделов Карты пациента дневного стационара акушерскогинекологического профиля (Учетная форма № 003-2/у-20):
- Первичный осмотр при поступлении (шаблон
медицинской записи).
- Дневник наблюдения за состоянием пациента (шаблон
медицинской записи).
- Выписной эпикриз (шаблон медицинской записи).
- Протокол операции (печатная форма).
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 20.10.2020
№ 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской
Дополнительный диагноз
Диагноз осложнения
Доп.операция
168
помощи по профилю "акушерство и гинекология" должна
быть обеспечена возможность формирования следующих
разделов Карты пациента гинекологического отделения
стационара (вкладыш в карту стационарного больного)
(Учетная форма № 003/у):
- Первичный осмотр при поступлении (шаблон
медицинской записи).
- Совместный осмотр с заведующим отделения и лечащим
врачом (шаблон медицинской записи).
- Предоперационный осмотр врачом анестезиологомреаниматологом (печатная форма).
- Предоперационный эпикриз (печатная форма).
- Протокол операции (печатная форма).
- Карта течения анестезии (печатная форма).
- Карта интенсивной терапии (печатная форма).
- Температурный лист (печатная форма).
- Дневник наблюдения за женщиной в отделении (палате)
интенсивной терапии (шаблон медицинской записи).
- Дневник наблюдения за состоянием пациента (шаблон
медицинской записи).
- Выписной эпикриз (шаблон медицинской записи).
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 20.10.2020
№ 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство и гинекология" должны
быть разработаны шаблоны медицинских записей для
формирования следующих разделов Карты пациента
при искусственном прерывании беременности
медикаментозным методом (вкладыш в медицинскую карту
пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, или в карту стационарного
больного) (Учетная форма № 025/у 003-2/у-20):
- Первое посещение
- Второе посещение
- Третье посещение
- Четвертое посещение
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 20.10.2020
№ 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство и гинекология" должны
быть разработаны шаблоны медицинских записей для
формирования следующих разделов Карты пациента при
искусственном прерывании беременности хирургическим
методом (вкладыш в карту стационарного больного)
(Учетная форма № 003-2/у-20 003/у):
- Карта пациента при искусственном прерывании
Дополнительный
классификационный
критерий
Длительность лечения
169
беременности хирургическим методом (вкладыш в карту
стационарного больного)
- Протокол операции вакуумной аспирации
- Протокол наблюдения после хирургического прерывания
беременности
- Эпикриз
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 20.10.2020
№ 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство и гинекология" должно
быть обеспечено формирование Карты донесения о случае
материнской смерти (Учетная форма № 003/у-МС).
Модуль обеспечивает отображение реестра новорожденных
(по данным ИРН) в ИЭМК с выводом следующих данных:
место родов, состояние ребенка, диагноз, номера МСР,
наименование МО, лечащий врач.
Модуль обеспечивает возможностью перехода
в интегрированную карту из реестра новорожденных.
Модуль обеспечивает возможность фильтрации
и вывод признака необходимости мониторинга службой
РКЦН.
Модуль обеспечивает возможность снятия признака
мониторинга со стороны службы РКЦН.
Модуль обеспечивает возможность внесения сведений и
формирование печатной формы "Контрольный лист учета
медицинской помощи, оказанной пациентам, страдающим
злокачественными новообразованиями".
Разработан сервис отображения сведений
из журнала пациентов приемного покоя на электронном
табло с выводом следующей информации: - ФИО, возраст
пациента при наличии. - Примерное время до прибытия
СМП. - Состояние пациента в карете. - Предварительный
диагноз.
Обеспечена возможность настройки формата отображения
персональных данных пациента (вывод или скрытие ФИО)
Модуль обеспечивает возможность внесения сведений и
формирование печатной формы "Извещение
о новорожденном, рожденным ВИЧ-инфицированной
матерью" (форма 309/у) по приказу МЗ РФ № 442
Модуль обеспечивает возможность внесения сведений и
формирование печатной формы "Извещение
о больном с вновь установленным диагнозом сифилиса,
гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса
урогенитального, аногенитальными бородавками,
микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки""
Исключение
КСГ
Диапазон фракций
Условия оказания услуги
Возраст от
Возраст до
170
(форма № 089/У-КВ) по приказу Минздрава РФ
от 12.08.2003 № 403
В модуле должна реализована возможность прикрепления
скан-копий подписанной заявки (потребности) на
лекарственные средства медицинской организации к заявке
МО и просмотр прикрепленных
скан-копий.
Модуль обеспечивает возможность подписания
электронной подписью глав врача общей заявки по
учреждению
Модуль обеспечивает возможность согласования
и подписания ЭЦП сформированной потребности или
ее отклонения ГВС.
Модуль обеспечивает возможность согласования и
подписания ЭЦП сформированной потребности министром
с возможностью корректировки
Модуль обеспечивает формирование отчета по заявленной
потребности и текущим остаткам в разрезе лекарственных
препаратов
Модуль обеспечивает формирование отчета о пациентах,
которым были выписаны льготные рецепты
за выбранный период, но не сформирована потребность
на следующий год
Модуль обеспечивает формирование отчета
о потребности с возможностью установки фильтра по
пациенту и заявленному ЛП, МИ, СПЛП
Модуль обеспечивает формирование отчета о количестве
организаций, внесших потребность и количестве пациентов,
на которых внесена потребность
и расчетная сумма потребности
Модуль обеспечивает формирование отчета по нозологиям
(профилям) в разрезе количества пациентов,
на которых внесена потребность и сумме потребности
Модуль обеспечивает формирование отчета по
Топ-20 самых дорогих препаратов в заявочной кампании
по форме: нозология/ МНН / количество пациентов,
на которых внесена потребность/ количество
упаковок/расчетная сумма
Модуль обеспечивает запрет на добавление пациента в
заявку, который уже добавлен в заявку от другой МО
(пациента идентифицировать по СНИЛС).
В Случае формирования заявки для такого пациента
должно появляться сообщение, о том, что пациент включен
в заявку, с указанием МО и реквизитов заявки,
Примечание
дополнительное
Услуга по ВМП
Сопутствующее
заболевание
МНН лекарственных
препаратов
Количество дней
введения
Рекомендуемое
количество
госпитализаций
не ЖНВЛП
Документ основание
Содержимое файла
ОКПД2
Общероссийский
классификатор единиц
измерения ОКЕИ
171
в которую он включен.
В модуле должно быть реализовано отображение диагноза
льготы пациента при заполнении заявки на лекарственные
препараты.
Модуль обеспечивает возможность расчета, сохранения и
отображения в заявке МО количества ранее заказанных
ЛП/ИМН/СПЛП
Модуль обеспечивает возможность расчета, сохранения и
отображения в заявке МО количества ранее отпущенных
ЛП/ИМН/СПЛП
Модуль обеспечивает возможность указания в карте
пациента аптечную организация для обеспечения
льготными лекарственными средствами, аптечная
организация должна выбираться из справочника.
Модуль обеспечивает отображение текущих остатков в
разрезе аптечных организаций при оформлении рецепта.
Модуль обеспечивает возможность указания ГВС
скорректированного количества в заявке МО в поле
"Корректировка".
Должен быть разработан сервис взаимодействия с
адаптером СМЭВ в части получения адреса регистрации
льготника по СНИЛС при верификации льготы.
Модуль обеспечивает формирование отчета "Журнал
регистрации движения МИБП"
Реализация отчета о количестве назначенных
специализированных продуктов лечебного питания в
разрезе медицинских организаций
Модуль должен обеспечить возможность подписания
документов прихода и расхода электронной подписью
сотрудниками аптеки и отделений
Модуль обеспечивает настройку системы адресного
хранения товара в аптеке, который оприходуется на склад
Модуль обеспечивает возможность формирования и печати
сборочного листа по накладной-требования отделения
Родительская запись
Росздравнадзор
Металл
Порядок сортировки
Текст изменения
Начало
Окончания
Группа
Начала
УГУИД
Группировка изделий
медицинского
назначения
Состояло
Модуль обеспечивает возможность внесения
продолжительности курсового приема (в днях) в форме
льготного рецепта.
Модуль обеспечивает блокировку выписки рецепта по
одному лекарственному препарату, в случае если отпуск
ЛП был произведен в течение последних 14 дней.
Модуль обеспечивает интеграцию с сервисом скрининга
(взаимодействия) лекарственных средств, назначаемых
пациенту на основе алгоритмов поддержки принятия
Поступило
172
врачебных решений
Обеспечена возможность внесения сведений
и формирование печатной формы извещения в
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 26.01.2009 № 18 учетные формы № 58-ДТП-2/у
и № 58-ДТП-1/у.
Обеспечена возможность учета и ведения Карты
гемодиализа
Разработаны следующие виды отчетных документов в
соответствии информационно-методическими материалами
о назначении и оформлении назначения наркотических и
психотропных лекарственных препаратов, других
препаратов для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету
(Письмо МЗ РФ № 25-8/И/2-15908 от 31.08.2023):
- Журнал учета противоопухолевых и иных ЛП,
подлежащих персонифицированному учету,
выданных/введенных пациенту, медицинской сестрой
(Приложение 4).
Обеспечена возможность поиска и выбора лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и/или
расходных материалов по штрих-коду маркировки в модуле
больничной аптеке с помощью сканера штрих-кода.
Обеспечена возможность передачи идентификатора случая
лечения пациента в методе передачи направления на
исследование в подсистему ЛИС.
Выбыло
Мужские
Женские
Детские
Смешанные
Плановая койка
Количество коек на дату
Ссылка на профиль
Текущее значение
Плановое количество
коек
Отделение стационара
Количество коек
Форма оказания МП
Статус направления
Источник аннулирования
Комментарий к
аннулированию
Аннулировавшая МО
Аннулировавшая СМО
Госпитализация
Источник данных
173
Проведена МЭЭ
проведена ЭКМП
Отказ от госпитализации
ЛПУ, в которое направил
врач
Предыдущее
направление
Диагноз при выписке
Предыдущая
госпитализация
Состояние пациента при
поступлении
РН МО
МО
Статус госпитализации
Комментарий к заявке
Гуид заявки
Статус заявки на
госпитализацию
Пользователь,
обработавший заявку
Условия оказания МП
Адрес отделения
Таблица плановых
показателей ТФОМС
Плановое количество
Год планового периода
Плановое количество
для ДС
Ссылка на файл
Заявка на изменение КФ
Предыдущее значение
Количество доз
Флаг КЭК
Ссылка на специфику
Состояния запроса на
добавление ЛС
Вид учета
Фамилия имя отчество
Пользователь ЛПУ
Экстемпоральное ЛС
Общероссийский
классификатор ОКДП 2
174
Запрос на добавление ЛС
Версия документа
Ссылка на род. элемент
Базовая ЛФ
Характ. высвобождения
Трансформация
Способ введения
Место введения
Является извещением
Группа факторов
Группировка по шкалам
Категории льгот
Группа льгот
Процент оплаты
Ячейка таблицы формы
Значение в ячейке
Вышестоящее значение
Форма
Таблица формы
Является документом
анестезии
Является справкой
Родительское значение
Сторона
Синонимы
SNOMED_CT
Диагнозы
Классификатор видов
высокотехнологичной
помощи
Основное мероприятие
Обследование детей
Осложнение из-за
операции
Операция из-за
осложнения
Осложнение из-за
химиотерапии
Осложнения из-за ВРТ
Условия оказания
медицинской помощи
ФРМО
Субъект РФ
175
Сайт в интернете
Почтовый адрес
Часовой пояс
Является вопросом
Единицы измерения
Витальный параметр
Баллы
Фаза заболевания
Срок обслуживания
Отображать в
интерфейсе
Формула
Справочник с
параметрами
Группа параметров
шкалы
Справочник с
интерпретацией
Группа интерпретаций
результатов
Оригинальная
публикация
ID оригинальной
публикации
Проверяющая
организация
Требуется согласие
Раздел
Доступ
Вид ВМП
Метод ВМП
Профиль ВМП
Вид лечения ВМП
Группа ВМП
Норматив финансовых
затрат
Раздел ВМП
Вид коэффициента
Регистр медицинских
услуг 2
Вид источника
изменений
Использовано
176
в расчете КСЛП
Региональный
коэффициент
Участвует в расчете
КСЛП
Документ - основание
Алгоритм экспертизы
Сокращение
Полное латинское
Перевод
Лекарственная форма ЛП
Серия документа,
подтверждающего право
на получение ГСП
Список ЛС из ЕСКЛП
Лекарственная форма
для торгов
Дозировка для торгов
Справочник АТХ
Количество товара
В т. ч. НДС
Ставка (числитель)
Ставка (знаменатель)
Ставка
Общероссийский
классификатор стран
мира
Регион/область/край/
республика
Строка адреса
Стадия
Обозначение Т для
диагноза
Расшифровка Т для
диагноза
Обозначение N для
диагноза
Расшифровка N для
диагноза
Обозначение M
Расшифровка M
Обозначение результата
Препарат (МНН)
177
Расчетный счет
Банк
БИК банка
Корреспондентский счет
Юридический адрес
E-mail
Ссылка на вышестоящую
организацию
Правоустанавливающий
документ
Адрес почтовый
Дополнение
Маска
Отображение
на форме «Показатели
здоровья»
Группа параметров
Минимум
Максимум
Нормальное значение
Возрастной диапазон
Значение параметра
Гуид метаданных
Значение маркировки
пациента
Справочник значений
Сумма документа
Длительность периода
Ответственный
за выгрузку
Категория инвалидности
Источник информации
Наим-е органа,
выдавшего док.
Способ получения
выплаты
Полный адрес
Территория страхования
по ОМС
Территория получения
ЕДВ
Добавлено оператором
Серия полиса ОМС
178
Корпус или строение
Квартира или комната
Статус человека
ФРМР. Должности.
Причины отказа отпуска
рецепта
Срок отсроченного
обслуживания
Статус отправки рецепта
в РЭМД
GUID пациента
ОГРН фарм. организации
Реестр региональных
льготников
Выписанное
кол-во единиц ЛС
Дозировка применения
ЛС
Отпущенное
кол-во единиц
лек. формы ЛС
% оплаты рецепта
Плановый показатель
Лечебнопрофилактические
учреждения
План в рублях
Количество
по документу
НДС (%)
Срок годности
Владелец
Фактическое количество
Накладная
Час
Реестр мероприятий
Запись актуальна
Способ информирования
Мед.организация
День/период недели
Раздел ресурса
Ставка процента
Процент
179
Количество ЗЛ
Контрольная заявка
Финансовый год
Информация о торгах
Состояние обмена
Состояние торгов
Сумма предложения
ИНН поставщика
КПП поставщика
Заявка на закупку
Аптека
Цена торгов
Вышестоящая
специальность
Специальность
медработника
В: Должности
Должности
Профильные отделения
Включен
Стоимость рецепта
Сумма отказа
Ссылка на реестр
Льготник
фарморганизации
Вид средств оплаты
Фамилия врача
Имя врача
Отчество врача
Вид категории льготы
Документ основания на
отпуск ЛС
Категория льготы
гражданина
Счет к оплате
На общую сумму
Отправитель реестра
Фармацевтические
организации (ФО)
Пакет НСИ
Реестры обновления
Справочников
ИД посылки
180
Провел
Кол-во ошибок
Ошибок на сумму
ГУИД посылки
ГУИД хоста
ГУИД предыдущей
посылки
Количество корректных
рецептов
Количество
некорректных рецептов
Общее количество
рецептов в реестре
Сумма платежа
МНН из ЕСКЛП
ЛФ из ЕСКЛП
Коэффициент
затратоемкости
Отправка
Раздел Перечня
Подраздел Перечня
Название склада
Склад
Зарегистрированная цена
ЛС
Грузовая таможенная
декларация
Цена по накладной
Сумма без НДС
НДС в процентах
Сумма НДС
Количество ЛП
на складе
Учетная цена ЛС без
НДС в рублях
Сумма с НДС
Резерв
Реестр остатков ЛС
Доступное количество
Получатель
Требует согласования
Движение
Схемы лечения
181
Введенный
лекарственный препарат
Сочетание схемы и
группы
ЛП для лекарственной
терапии
Сведения
о лечении
COVID-19
Доза введения ЛП
Группа препарата
Количество дней приёма
Интервал приёма
Частота приёма
Мед. услуга
в стационаре
Движение пациента
ИД документа
назначения
ИД таблицы документа
Исполнение назначения
Кратность
Детализация дозировки
Обоснование дозировки
Единица измерения
дозировки
Списать курсовую дозу
ЛС
Доза принятого
препарата
Списанное количество
ЛП
Списано
Склад списания
Списано по программе
финансирования
Позиция ЛН
Лист назначения ЛС
ОГРН МО
ГУИД назначения
Мед организация
Рецепт для продления
Новый рецепт
182
Новое назначение
Адрес доставки
Отклонил
Продление назначений
Информация о ЛС
Данные ЭЦП МО
Хроническое
заболевание
Сводная информация
ИД карты пациента
УИД таблицы карты
Отменивший врач
Назначивший врач
Замена
Комментарий к
резистентности
Причина отмены ЛС
Назначение
по времени
ЛС по справочнику
Фармакология
Показания
Применение
Противопоказания
Ограничения к
применению
Побочные действия
Взаимодействие
Способ применения
и дозы
Передозировка
Применение при
беременности и
кормлении грудью
Бригада СМП
Работники СМП
Журнал вызовов
ОКАТО пациента
Сумма отказанная
Сумма выставленная
Оказанная мед. услуга
Случай СМП
Другая причина
183
опоздания
Состав бригады СМП
Другое место вызова
Причина несчастного
случая
Опьянение
Другое осложнение
Эффективность
Помощь в машине
Отказ от мед. вмеш.
Получивший согл./отказ
от мед. вмеш
Отказ от трансп.
Получивший отказ от
транс.
Интервал выезда
Другая нужда пациента
Способ доставки
Время доставки
Время передачи
Время смерти
при бригаде
Время смерти
в авто
Диагноз приемного
отделения
Дежурный врач
Время смерти до
бригады
Фельдшер
Проверка карты
Старший врач смены
Зав. подстанцией
Осложнение
Нужда пациента
Километраж
Место выезда бригады
СМП
Старший дежурный врач
СМП
Врач оказавший
медицинскую помощь
Причина вызова
184
Медицинская
организация,
в которую направлен
больной
Диагноз сопутствующий
Фамилия, вызвавшего
бригаду
Телефон, вызвавшего
бригаду
Время приема вызова
СМП
Этап анестезии
Этап операции
Врач-анестезиолог
Назначенная операция
Оценка пробуждения
Базовый наркоз
Кровопотеря
Коллоиды
Кристаллоиды
Декураризация
Диурез
Особенности
пробуждения
Гемотрансфузия
Испаряемый анестетик
Вводный наркоз
Респираторная
поддержка
Минутный объем
дыхания
Закись азота
Кислород
Иной вид интубации
Пиковое давление
Дыхательный объем
Вид интубации
Место пробуждения
Переведен в отделение
Палата
Состояние дыхания
Мониторинг показателей
Особенности ИВЛ
185
Премедикация
Воздух
Назначивший
Предыдущая версия
койки
Вид койки
Нозологическое
предназначение
Размещающий
Койка
Местоположение
пациента
Забронировано
Предназначение
Профиль койки фед-ный
Выявленные кожные
заболевания
Поступление
на роды
Сколько раз посещала
врача
Посещала врачаакушерку
Патронаж
Консультация
Промежуток безводный
(не используется)
Степень разрыва
влагалища
Степень разрыва
промежности
Особенность
Дежурная медсестра
Излитие вод
Вскрытие пузыря
Полное открытие
Начало потуг
Воды
Продолжительность
(часы)
Продолжительность
(минуты)
Восполнение
186
кровопотери
Разрыв
Поступила по поводу
родов
Поступила экстренно
Количество поступлений
Поступила спустя часов
Обследована
на гепатит
Радиационное излучение
Излучение
в Чернобыле
Роды вне стационара
Количество патронажей
Партнёрские роды
% ОЦК
Слабая родовая
деятельность
Дискоординация родов
Дистресс плода
Узкий таз
Преэклампсия
Профилактика
кровотечения
Тракция
Плацента отделена
Дежурная акушерка
Промежуток безводный
(часы)
Промежуток безводный
(минуты)
Группа крови
в системе AB0
Название группы крови
Медицинская история
пациента
Хирургическая операция
Антитела
Вид реакции
Заявка
Объём
Антигены эритроцитов
Годен до
187
МО производитель
МО перевозчик
Организация перевозчик
Причина списания
Получивший компонент
Резус-фактор
Статус компонента
Производитель
из другого региона
Компонент крови
Исследованный материал
Интерпретация
результата
Заявка на компонент
Показание к
переливанию
МО куда направлено
Трансфузионный
анамнез
Статус заявки
Документ составил
Средний медперсонал
Способ проведения
Фактически перелитый
объем
Аутодонация
Трансфузии
в прошлом
Индивидуальный подбор
в прошлом
Врач расчета
осложнений
Статус протокола
Степень тяжести
осложнений
Вызываемая функция
Домофон
Врач, оформивший
вызов
Представитель пациента
Адрес вызова
Патология пуповины
Класс комфортности
188
Исход предыдущей
беременности
Исторический анамнез
Отказ в предоставлении
Адрес по КЛАДР
Оценка состояния
Шкала
Карта реанимации
Место смерти
Серия свидетельства
о смерти
Сформировано
свидетельство
о смерти
Место захоронения
Ответственный
за выдачу трупа без
вскрытия
Доставлен
Фамилия получателя
Имя получателя
Отчество получателя
Умерший
Имя получателя
Причина отказа
от госпитализации
Устройство и имплант
Хирургическое лечение
Внешняя причина
Стадии заболевания
Карта реанимации и
интенсивной терапии
Стол пациента
Стол сопровождающего
Кратность представителя
Характер побочного
действия
Непереносимое ЛС
Врач создавший
мероприятие
Врач отменивший
мероприятие
Доктор создавший
189
мероприятие
Доктор отменивший
мероприятие
Факт выполнения
Вид докорма
Вид вскармливания
Бригада
Фамилия больного
Имя больного
Отчество больного
Фамилия, вызвавшего
бригаду СМП
Телефон, вызвавшего
бригаду СМП
Переливание
Объем(л)
Групповая
принадлежность
Резус принадлежность
Завод- изготовитель
Фамилия донора
Многоплодная
беременность
Срок беременности
при постановке
на учет
Температура
Систолическое
артериальное давление
Диастолическое
артериальное давление
Вес(кг)
Дыхание
Выпито жидкости(л)
Стул
Ванна
Суточное количество
мочи(л)
Пульс
Сатурация
Известен только год
Лекарственное
назначение
190
Записал
Направившее
учреждение
Исполнено
Явка подтверждена
Плановая длительность
Подтверждено
на дату
Телефон пациента
Отказал
Осталось раз
Квота для МУ
Квота врача
Получатель квоты
Квота в отделении
Сортировка
Назначение операции
Время начала ввода
Место премедикации
Предоперационный
осмотр
Скорость введения с
Скорость введения по
Информация
о складе
Информация
о программе
финансирования
Выдано
Позиция процедуры
График выполнения
Интервал выполнения
Процедура
Количество раз
в день
Статус процедуры
Анестезия
Автор документа
Ресурс выполнения
Непосредственный
исполнитель
Вспомогательный
исполнитель
191
Назначенная процедура
Создал
Педикулёз
Чесотка
Микроспория
Воинская обязанность
Адрес места
работы\учебы
Канал госпитализации
Ин-ция трудос-ти
Вид транспортировки
Инф-ция о крови
подтверждена
Прерванный случай
Категория льготности
Результат лечения в
стационаре
Соц. положение
Дефекты
догоспитального этапа
Экстренность
госпитализации
Кратность
госпитализации
Когда выдан документ
Продолжительность
госпитализации (дней)
RW
AIDS
Направившее ЛПУ
Кем доставлен
Период госпитализации
Травма
Результат
госпитализации
Срок беременности
(Недель)
Направил
Направлен
Процент завершения
случая
Причина выдачи
больничного листа
192
ОКАТО СМО
История родов матери
ГУИД карты беременной
Серия ДВН
Непереносимость ЛС
Направлен на
В реанимации
Срок исхода
беременности
Заполнено со слов
Неустановленный
пациент
Нет отметки
о регистрации
Нет отметки
об адресе проживания
Поступил через
Обследован на гепатит
Осмотр на педикулез
В анамнезе туберкулез
В анамнезе COVID
Повод обращения Онко
Обследован
на гепатит A
Обследован
на гепатит В
Обследован
на гепатит C
МО перевода
МО перевода другого
региона
Заверил
Ребенок выписан в
Оказана в реанимации
Медицинский стандарт
Движение пациента, где
данная услуга является
базовой
Вид услуги
Мед. услуга оплачена.
Услуга счета
Продолжительность
Завершен
193
Доп. критерий
Койко-дни
Причина перемещения
пациента
Результатов обращения
Проведена
тромболитическая
терапия
Диагноз подозрения на
ЗНО
Назначен
Приоритет
Статус листка
Противопоказания к
операции
Результаты мед
обследования
Особенности операции
Выполненная хир.
операция
Оборудование
и материалы
Немедикаментозное
лечение
Постоянный прием ЛП
Мед. изделия
Физикальное
исследование
Статус операции
Врач, назначивший
операцию
Причина отмены
Операционный стол
Врач, отменивший
операцию
Продолжительность
операции
Справочник аллергенов
ID случая
Аллерген по МНН
Аллерген по ЛС
Проявление
патологической реакции
194
Синоним записи
Родительский узел
Адрес прописки
Основной представитель
Документ законного
представителя
Серия ДУП
Нет отметки
об адресе регистрации
Запись
UGUID
Коэффициент участия
Срок гестации
Патология беременности
Режим работы
без БА
Сестра
Назначено
Лист назначения
Оценка риска анестезии
Апноэ
Наличие зубных
протезов
Оценка риска интубации
Состояние вен
конечностей
Основная причина
смерти
Фактически назначенный
препарат
Значение Апгар
Критерий
маршрутизации
Отделение реанимации
Отделение,
в котором оказана
стационарная услуга
Стационар
Полное название
фармгруппы
Сокращенное название
фармгруппы
ЛС: Фармгруппы
195
лекарственных средств
Регистрационное
удостоверение
Объем ЛС
Масса ЛФ
Название производителя
Название страны
производителя
Название упаковщика
Название страны
упаковщика
Комплектность
Упаковка
Вид ЛС по МНН
Вид лекарственной
формы
Вид единицы измерения
дозировки
Вид единицы объема ЛФ
Вид единицы веса ЛФ
Вид фармгруппы
Расширенный МНН ЛП
Меры предосторожности
Особые указания
Литература
Полное название
Название фармгруппы
Название ФГ МЗ РФ для
ЖНВЛС
Ссылка на фармгруппу
МЗ РФ для ЖНВЛС
Название узла АТХ
Краткое название ЛФ
Полное название ЛФ
Реестры загрузки РЛС
Краткая форма (лат)
Полная форма (лат)
Полная форма (лат,
род.п)
Классификация
лекарственных форм
препаратов
Название строки НТФР
196
Аббревиатура валюты
Ссылка на Фирмы
Состав и форма выпуска
Фармакологическое
действие
Действие на организм
Свойства компонентов
Фармакокинетика
Клиническая
фармакология
Инструкция
Рекомендуется
Инструкция для
пациента
Комплектация
Принцип действия
Технические
характеристики
Обслуживание
Наблюдение
за лечением
Лекарственная форма и
состав 1
Условия отпуска из
аптек
Форма выпуска 1
Полное название
характеристики
Краткое название
характеристики
Числовая часть
Краткое название
упаковки
Полное название
упаковки
Полное название
комплекта
Краткое название
комплекта
Текст
Адрес основного офиса
Адреса в России
Адреса в странах
197
ближнего зарубежья
Имя файла окна
Латинское название
препарата
Название группы НВ
Количество препаратов
в первичной упаковке
Масса первичной
упаковки препарата
Объем первичной
упаковки препарата
Количество первичных
упаковок во вторичной
Цена в рублях
Цена в заданной валюте
Условия хранения
Количество вторичных
упаковок в третичной
Препараты
Классификатор ОКПД
Размеры ЛФ
Список: А или Б
Перерегистрирован
(Y/N)
Количество единиц
действия ЛФ
Концентрация ЛФ
Состав
Фармдействие
Окончание срока
годности
Статус
забраков/разбраковки
Полное название
единицы размера
Краткое название
единицы размера
Название группы СДиЯВ
Ссылка на заболевания
Code
Ссылка на
лекарственные формы
препаратов
198
Акушерка родзала
Детская поликлиника
Цвет кожи
Получена справка
О выписке ребенка
извещена
Медработник лектор
Состояние ребенка
Предлежание
Порок развития
Родовая травма
Акушерка
Продолжительность
асфиксии
Меры оживления
Длина пуповины
Обработка кожи
Обработка пуповины
Пуповинная кровьRh
Пуповинная кровь
билирубин
Профилактика
гонобленореи
Недоношенный
Первичная реанимация
Выкладывание
на живот матери
Первое прикладывание
Состояние при переводе
Комментарий к пороку
развития
Комментарий к родовой
травме
Комментарий
к гонобленорее
Способ перевязывания
Врач-анестезиологреаниматолог
Медицинская
сестра-анестезист
Критерии экспертизы
МУ
Функции, которые будут реализованы в рамках заключенного Государственного контракта № 0148200005426000326 от 17.08.2026, срок реализации 31.12.2026
199
0
Стационар
8
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
(268) «Протокол анестезиологического пособия»
в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
(271) "План радиологического/ радиотерапевтического
лечения" в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
(272) "Протокол радиологического/радиотерапевтического
лечения"
в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
(287) «Предоперационный осмотр врачом-анестезиологомреаниматологом» в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
(288) «Карта проведения анестезиологического пособия» в
РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
(315) "Протокол коронарографии" в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
(316) "Протокол чрескожного коронарного вмешательства"
в РЭМД ЕГИСЗ.
Модуль обеспечивает формирование и передачу СЭМД
(324) «Эпикриз в стационаре выписной (онкологический» в
РЭМД ЕГИСЗ.
0
16
Медицинская
организация
19
Идентификатор СЭМД
Медицинский
работник
Дата формирования
Протокол
исследования
Статус документа
Электронная подпись
Идентификатор РЭМД
Статус передачи
Способ проведения
анестезиологического
пособия
Особенности
пробуждения
Гидробаланс
Сообщение об
ошибке
Результат обработки
РЭМД
Анестезиологическое
пособие
Применяемые препараты
Параметры анестезии
План радиотерапии
Курс радиотерапии
Радиологическая
процедура
Коронарография
Чрескожное
коронарное
вмешательство
Выписной эпикриз
Противоопухолевое
лечение
Осложнения
Локализация опухоли
Метод лечения
Суммарная доза
Разовая доза
Область облучения
Исследуемые сосуды
Выявленная патология
Тип коронарного
кровоснабжения
Наименование
оперативного
вмешательства
Установленный стент
200
0
S(раз)
наименование
подсистем ИС
(Subsystem)
0
Стационар
F(раз)
наименование функций подсистем ИС
(Function)
T(раз)
наименование
микрофункций
(возможностей
функций) ИС
(Tool)
42
Реализовано отображения ссылки на снимок в списке
результатов исследований в МКСБ.
Реализована настройка критического минимума остатков
по МНН для запасов на складе и проверку остатков на
складе на соответствие критического минимума при
авторизации пользователя в модуле "Аптека".
Реализована доработка формы редактирования решения
врачебной комиссии для фиксации сведений о признании
нуждаемости пациента в оказании паллиативной помощи
и фиксации сведений о назначении медицинских изделий
согласно утвержденному списку в постановлении 398н.
Разработать печатные формы протокола решения ВК по
назначению медизделия и нуждаемости в паллиативной
помощи
Разработать сводный персонифицированный отчет,
с перечнем назначенных медицинских изделий в
протоколах решений врачебных комиссий за выбранный
период
В модуле Заявка предусмотреть возможность отбора
пациентов из Регистра паллиатива для формирования
персонифицированной потребности.
Реализована возможность формирования новых согласий
в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России
от 04.04.2025 № 165н.
Реализована возможность создания представителя в МКСБ,
который указан в санаторно-курортной карте при создании
МКСБ по источнику - Санаторно-курортная карта.
Модуль обеспечивает формирование печатных форм
документов патологоанатомических вскрытий 013/у,
013-1/у, 015 /у в соответствии с требованиями
Приказа Минздрава России от 29.04.2025 № 261н.
Реализована возможность подписания шаблона
медицинской записи "Совместный осмотр с заведующим
отделением" двумя электронными подписями.
Модуль обеспечивает вывод ФИО сотрудника,
0
201
E(раз)
наименование
уникальных
информационных
объектов ИС
(Entity)
A(раз)
наименование
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Attribute)
14
Назначение врача
17
Анамнез жизни
Справочник
дозировок
История госпитализаций
Курсовая доза
Исполнитель назначения
Комментарий ГВС
Фасовка
Снимок исследования
Годовая курсовая доза
Протокол вскрытия
Торговое наименование
Складской остаток
Ссылка на снимок
Санаторно-курортная
Форма 013/у
P(раз)
наименование
свойств
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Properties)
0
исполнившего назначение, в лист назначений.
Модуль обеспечивает формирование унифицированных
форм медицинской документации, используемых при
проведении прижизненных патолого-анатомических
исследований в соответствии
с требованиями Приказа Минздрава России
от 14.04.2025 № 207н:
- Направление на прижизненное патолого-анатомическое
исследование биопсийного (операционного) материала.
- Протокол прижизненного патолого-анатомического
исследования биопсийного (операционного) материала.
- Журнал регистрации поступления биопсийного
(операционного) материала и выдачи результатов
прижизненных патолого-анатомических исследований.
Доработана карта внутреннего контроля качества оказания
медицинской помощи в МКСБ в соответствии
с требованиями Приказа Минздрава России
от 14.04.2025 № 203н (действует с 01.09.2025).
Обеспечить возможность заполнения заведующим
отделения, заместителем главного врача, председателем
врачебной комиссии.
В карте внутреннего контроля качества для председателя
врачебной комиссии предусмотреть возможность
заполнения заключения в свободной тестовой форме.
Разработать печатную форму анкеты качества оказания
медицинской помощи
Обеспечить обязательность заполнения анкеты качества
оказания медицинской помощи в МКСБ при исходе
лечения "Смерть".
Реализовать возможность оформления согласия пациента
на медицинское вмешательство с отметкой о
невозможности подписания пациентом "По тяжести
состояния расписаться не может" и возможностью указания
сотрудников (консилиума), которые подтверждают данный
факт. Согласие подписывается сотрудником, который его
оформляет.
Реализовать формирование печатной формы листа
врачебных назначений для реанимационных отделений
по заданным параметрам пользователем.
Реализовать проверку наличия не исполненных
лекарственных назначений при выписке пациента
из стационара.
Если в момент выписки пациента есть назначения,
которые выходят за рамки госпитализации, то выводить
карта
Врачебное
назначение
202
Форма 013-1/у
Исполнение
назначения
Форма 015/у
Коечный фонд
Биопсийный материал
Обратный талон
Номер ТРН
Комплекс назначений
Причина невозможности
подписи
в интерфейсе информацию о найденных назначениях
с возможностью указания причины отмены и отменой
найденных лекарственных назначений при сохранении
сведений. В случае, если в блоке выписка указан исход
лечения "Умер", то поле с причиной отмены назначения
должно предзаполняться значением "Прекращение лечение
пациента" по справочнику https://nsi.rosminzdrav.ru/dictionaries/1.2.643.5.1.13.13.99.2.65
6/passport/1.2
Необходимо доработать метод получения информации
о пациенте для СМП в части добавления анамнеза жизни
и госпитализаций.
Необходимо доработать метод получения коечного фонда
для СМП в части добавления поля с общим количеством
коек в разбивке по половозрастному признаку.
Необходимо доработать метод передачи обратного талона
сопроводительного листа в части передачи результата
обращения.
Доработать Журнал исполнения врачебных назначений
в части возможности поиска МКСБ пациента в журнале
путем сканирования штрих-кода с браслета пациента.
Доработать Журнал исполнения врачебных назначений
в части отображения сведений о занимаемых койках
пациентами с возможностью назначения и смены койки.
Доработать назначение лекарственных препаратов в МКСБ
в части возможности создания комплексных назначений
(препаратов), которые должны применяться совместно
(одновременно или смешиваться).
Доработать отчетную форму сборочного листа в части
отображения данных о сумме, цене, итоговой сумме,
общего количества отгрузки и отгрузки по факту.
Разработать отчет "Движение лекарственного средства
(номенклатура)" в разрезе программ финансирования".
Разработать отчет "Лист выдачи по требованиюнакладной".
Разработать отчет "Отчет по расходу в отделениях" (отчет
должен формироваться по листам назначения, документам
списания, документам перемещения в другие отделения с
детальной информацией о документах расхода, с указанием
ФИО пациента).
Разработать отчет "Отчет о выдаче лечебных средств
в отделения в разрезе характеристик".
Реализовать учет выдачи изделий медицинского назначения
для проведения непрерывного мониторинга глюкозы (далее
Реанимационная
бригада
Состав консилиума
Сведения о коечном
фонде
Смешивание препаратов
Исход лечения
203
НМГ) пациентам с сахарным диабетом и формирование
отчетной формы для проведения мониторинга.
Разработать отчет «Отчету по расходу лекарственных
средств по отделениям в разрезе ТРН за период» необходимые условия отбора «Характеристики»,
«Программа финансирования».
Разработать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость ЛС
по складу с детализацией» - необходимые условия отбора –
«Характеристики», «Программа финансирования»".
Разработать отчет «Движение лекарственного средства
(по набору позиций склада)» - необходимые условия отбора
«Характеристики».
Доработать отчет "Товары, отпущенные в отделение
с ценой " - реализовать дополнительный параметр
формирования - "Программа финансирования".
Реализована печатную форму оценки состояния больного
по шкале.
Реализована возможность фиксации данных о платной
койке.
Разработать форму информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство по проведению
искусственного прерывания беременности в соответствии
с Приказом Минздрава России от 19.03.2025 № 136н.
Реализована механизм объединения МКСБ для дубликатов
карт, созданных в приемном отделении.
Доработать интеграцию с системой Честный знак в части
получения данных о серии для медицинского изделия.
Реализована работу с контрактами на сумму (умные
контракты) в модуле "Аптека".
Реализован поиск пациента по номеру полиса ОМС
на форме документа выдачи медицинского изделия.
Реализована возможность фиксации сведений о заявках
поставщику в аптеке.
Реализована возможность фиксации сведений
о дополнительном соглашении к позиции контракта
с указанием измененной цены и количества в аптеке.
Реализовано скрытие записей в журналах амбулаторных
и стационарных случаев лечения, направлений,
направлений на исследования, результатов исследований,
листков нетрудоспособности, операций и медицинских
записей в случае, если в них установлен диагноз,
относящийся к регистру спецконтингента и у пользователя
отсутствует роль по данному регистру.
Реализовано возможность отображения сведений о
204
врачебных комиссиях и консилиумов в интерфейсе ИЭМК
с возможностью фильтрации по типу решения
консилиума/комиссии и возможностью формирования
печатной формы протокола решения.
Реализовано отображение рецептов, полученных из УЛО,
в ИЭМК.
Реализован вывод информации о лечении ЗНО в карте
ИЭМК пациента и регистровой карте.
Реализовано скрытие записей с диагнозами, относящимися
к регистру спецконтингента, в случае, если у пользователя
отсутствует роль по данному регистру, в следующих
разделах ИЭМК пациента:
- рецепты
- результаты лабораторных исследований
- результаты инструментальных исследований
- диспансерный учет
- нетрудоспособность
- хронические заболевания
- операции
- случаи лечения
- госпитализации
- вызовы скорой помощи
- санаторно-курортное лечение
- медицинские записи
Реализовано скрытие записей относящихся к регистру
спецконтингента, в случае, если у пользователя отсутствует
роль по данному регистру, в поле "Последнее
обращение/госпитализация" в журнале ИЭМК.
S(тек)
наименование
подсистем ИС
(Subsystem)
1
Управление
потоками
пациентов
F(тек)
наименование функций подсистем ИС
(Function)
92
Создание направлений на госпитализацию
(форма № 057/у-04, приказ Минздравсоцразвития России
от 22 ноября 2004 г. № 255) с учетом пожеланий пациента.
аннулирование направлений на госпитализацию;
Информационное взаимодействие с участниками процесса:
• доступ к оперативной информации о коечном фонде;
T(тек)
наименование
микрофункций
(возможностей
функций) ИС
(Tool)
E(тек)
наименование
уникальных
информационных
объектов ИС
(Entity)
7
внесение
Регистр
Время
P(тек)
наименование
свойств
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Properties)
7
внесение
считывание
отображение
Врач
Пациент
Расписание
ID
считывание
отображение
205
A(тек)
наименование
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Attribute)
4
40
• получение сведений
• передача сведений участникам (стационары, СМО,
ТФОМС) информационного взаимодействия.
Создание планового направления на госпитализацию
(форма № 057/у-04, приказ Минздравсоцразвития России
от 22 ноября 2004 г. № 255) в стационарное отделение,
при обращении пациента без направления,
зафиксированного в Системе
Госпитализация направленных пациентов с проставлением
отметки о принятии направления
Экстренная госпитализация пациентов
Выписка пациентов
Формирование отчетов по застрахованным лицам,
обслуживаемых в данной СМО, получивших направление
на госпитализацию
Предоставление в ФФОМС и МЗ МО сведений о плановых
объемах в разрезе профилей коек и страховых медицинских
организаций в соответствии с территориальной программой
ОМС
Обеспечение всех этапов жизненного цикла записи
о пациенте в регистре
Ведение информации о пациенте
Обеспечение модерации регистра главными специалистами
по нозологиям и другими уполномоченными лицами
Ведение информации об обращениях пациента в УЗ МО
в связи с установленным диагнозом
Ведение информации о факте и результатах анализов
и диагностических исследований
Ведение информации о лекарственных средствах,
назначенных пациенту
Ведение информации о врачебных манипуляциях
и процедурах
Автоматический расчет показателей и индексов
по преднастроенным формулам
Обеспечение форматно-логического контроля вводимых
данных посредством следующих инструментов:
• настройка обязательности полей;
• выбор условно-постоянной информации из справочников;
• проверка соответствия вводимых дат
Создание и сохранение шаблонов отчётных форм,
включающих в себя произвольные SQL запросы,
позволяющие выбрать любые имеющиеся в СПО ведения
регистров данные
Формирование отчётных форм на основе созданных
обновление
Направление
Дата
обновление
сохранение
Вызов
сохранение
изменение
удаление
Карта
Фамилия
Имя
изменение
удаление
Отчество
Серия
Номер
Серия полиса
Номер полиса
Место рождения
Гражданство
Адрес
Мобильный телефон
Пользователь
Текст
ЛПУ
206
шаблонов
Расчет показателей по заданным формулам
Возможность выгрузки сформированных отчетов в формате
EXCEL
Возможность отображения данных в виде графиков,
диаграмм, таблиц
Обеспечена возможность использования технологии
управления идентификационными данными
при помощи протоколов SCIM 2.0;
ФБ обеспечивает возможность использования технологии
единого входа при помощи протоколов SAML 2.0, OAuth
2.0 с расширением OpenIDConnect 1.0;
Обеспечено протоколирование и сохранение
в электронных журналах сведений о создании, изменении,
удалении, просмотре и иных операциях осуществляемых
с объектами баз данных (электронным документам,
метаданным, и т.п.), содержащим персональные и
системные данные;
Добавлена роль: «Региональный администратор» с полным
доступом к функционалу Системы и блокированием
возможности вносить любые изменения в настройки данной
роли всем, кроме пользователей с аналогичной ролью.
Обеспечено использование технологии электронной
подписи при добавлении и модификации документов из
всех типов автоматизированных рабочих мест, включая
технологию подписи документов несколькими
квалифицированными электронными подписями;
Пользователям должно быть доступно подписание
документов;
ФБ обеспечивает загрузку сертификатов электронной
подписи в Подсистему. Загрузка должна выполняться
пользователем с правами «Региональный
администратор/Администратор ЛПУ»;
Реализована привязка сертификата ЭП
к учетной записи пользователя и проверка данной связи
при инициализации процесса подписания;
Реализована возможность выбора сертификата для
подписания из списка загруженных сертификатов
пользователя;
Реализована верификации документа для проверки
актуальности квалифицированной электронной подписи;
ФБ обеспечивает просмотр списка версий подписанного
документа с отображением порядкового номера версии,
даты и времени ее создания, пользователя, подписавшего
Возраст
Печатная форма
Специальность
OID документа
Диагноз
Результат
СНИЛС
ТАП
Услуга
Направление
Исследование
Процедура
Список
Отделение
207
документ. Экспорт подписанной версии документа;
ФБ обеспечивает просмотр подписанного документа;
При разработке (развитии) ФБ должны соблюдаться
требования законодательства Российской Федерации
в области защиты информации и в области использования
электронной подписи.
ФБ обеспечивает возможность формирования
и настройки бизнес-процессов управления потоками
пациентов: определение правил поведения Подсистемы
при возникновении определенного события для конкретной
роли пользователя (группы пользователей);
Реализован интерфейс пользователя, содержащий
отображение списка текущих задач, созданных в
автоматическом режиме по событиям, связанным
с обслуживанием пациента;
Обеспечено формирование уведомлений пользователя
Подсистемы при наступлении событий, заданных в
правилах исполнения бизнес-процесса с возможностью
сохранения данных о событии в файлы формата OfficeOpen
XML, OpenDocumentFormat, csv, xml
и настройкой механизма передачи сохраненных данных;
Обеспечена возможность формирования правил приема
пациентов для медицинских организаций
с учетом льготных категорий граждан в соответствие с
действующим законодательство Российской Федерации);
ФБ обеспечивает определение оптимального времени
приема, места приема, специалиста
(с применением заданных настроек по маршрутизации
пациентов) на основании анализа данных о пациенте
(наличие открытых диспансерных карт, сведений о
прохождении необходимых исследований/обследований
для проведения осмотра специалистами, прикрепления,
адреса проживания), о ближайшем свободном времени,
о наличии ресурса.
Должна быть обеспечена возможность выбора способа
записи и формирования списка подходящих ячеек (с
применением заданных настроек по маршрутизации
пациентов) под определенный способ записи с учетом
возможностей: запись по поводу обращения, запись по
профилю заболевания, запись к конкретному специалисту,
по уровню оказания медицинской помощи, по виду
медицинской помощи.
ФБ обеспечивает ведение единой интерактивной ленты
событий пользователя (задачи, рабочие отчеты, фиксация
Участок
Кабинет
Должность
Категория
Причина
Признак
208
отклонений от нормативов работы) с применением ранее
созданных правил поведения Подсистемы при
возникновении определенного события.
Реализовано обновление статических
и динамических данных в режиме реального времени
(состав обновляемых данных указан в Таблица 15);
ФБ обеспечивает возможность настройки отправки
уведомлений пользователям Системы (посредством
сообщений в интерфейсе) на основе правил маршрутизации
пациентов.
ФБ обеспечивает возможность настройки получения
уведомлений пользователями Системы (посредством
сообщений в интерфейсе) на основе правил маршрутизации
пациентов.
ФБ обеспечивает мониторинг данных о текущем уровне
использования имеющихся ресурсов медицинской
организации (оборудование, врачи, кабинеты) с
возможностью информирования пользователей
Подсистемы (посредством сообщений в интерфейсе) об
изменении показателей с целью осуществления контроля
за уровнем использования ресурсов;
ФБ обеспечивает возможность устанавливать различные
ограничения (количественные и временные)
на использование ресурсов медицинской организации
(оборудование, врачи, кабинеты);
ФБ обеспечивает возможность мониторинга пациентов,
состоящих в регистрах по нозологиям с возможностью
отслеживать: - включение и исключение
из регистра пациентов;
- состояние здоровья пациентов (в том числе в динамике)
(информация о наличии противопоказаний или
индивидуальных показаний, данных анамнеза);
- объем оказания необходимой медицинской помощи,
показанной при лечении конкретной нозологии;
Обеспечена возможность записи на конкретный ресурс
(оборудование, врач, кабинет и т.п.) только при наличии
необходимого пакета документов (перечень исследований,
обследований, заключений специалистов и других
регламентированных медицинских документов)
ФБ обеспечивает планирование использования ресурсов
медицинской организации (оборудование, врачи,
кабинеты). Планирование осуществляется пользователем
с ролью «Администратор ЛПУ»/ «Региональный
администратор»;
209
Обеспечена возможность администрирования конструктора
регистров и обследований пациентов пользователю с
правами «Администратор ЛПУ»;
ФБ обеспечивает возможность настройки маршрутизации
пациентов на основании различных параметров (профиля
ЛПУ, повода обращения, доступности ресурсов и прочее) в
рамках правил, заданных в ФБ «Администрирование
процессов»
Обеспечена возможность настройки правил приема
пациентов для всех медицинских организаций
в рамках правил, заданных в ФБ «Администрирование
процессов»;
ФБ обеспечивает формирование алгоритмов процессов
управления потоками пациентов в зависимости от уровня
оказания медицинской помощи.
ФБ обеспечивает получение данных о превышении норм
ожидания приема, времени ожидания госпитализации,
загрузки ресурса (согласно действующей Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи);
ФБ обеспечивает контроль ограничений, установленных
специалистами УЗ МО, на запись пациентов (мониторинг
завышенных требований к условиям предоставления
медицинских услуг, мониторинг искусственно заниженного
количества доступных ресурсов)
Обеспечена возможность информационного сопровождения
застрахованных лиц при организации оказания им
медицинской помощи страховыми медицинскими
организациями в сфере обязательного медицинского
страхования согласно Главы XV Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г.
№ 108н «Об утверждении Правил обязательного
медицинского страхования», включая:
ФБ обеспечивает взаимодействие с информационной
системой ТФОМС и СМО, включая обмен сведениями
об объемах предоставления медицинской помощи для
медицинских организаций;
ФБ обеспечивает взаимодействие с информационной
системой ТФОМС и СМО, включая обмен сведениями о
выполнении объемов медицинской помощи; количестве
свободных мест для госпитализации в плановом порядке;
застрахованных лицах, госпитализированных по
направлениям, в экстренном порядке, в отношении которых
не состоялась запланированная госпитализация;
210
ФБ обеспечивает взаимодействие с информационной
системой ТФОМС и СМО, включая обмен сведениями
о застрахованных лицах, прошедших профилактический
медицинский осмотр, начавших прохождение
диспансеризации, завершивших первый этап
диспансеризации, направленных на второй этап
диспансеризации, завершивших второй этап
диспансеризации;
ФБ обеспечивает взаимодействие с информационной
системой ТФОМС и СМО, включая обмен сведениями
о лицах, включенных в списки для проведения
профилактического медицинского осмотра I этапа
диспансеризации, включенных в группы диспансерного
наблюдения при наличии оснований согласно порядкам
и срокам проведения диспансерного наблюдения,
установленными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в сфере охраны здоровья,
в том числе онкологическими больными.
ФБ обеспечивает разграничение прав доступа
к регистрам:
- создание и редактирование регистра,
- видимость регистра,
- заполнение данных регистра,
- видимость полей регистра;
Реализована возможность указания общей информации о
регистре (название, описание и права доступа);
ФБ обеспечивает формирование произвольного регистра,
как взаимосвязанную систему элементов, обладающих
следующими свойствами: тип данных элемента, название
элемента, обязательность элемента, требования к валидации
значения, справочник значений, применяемая маска ввода,
права доступа к элементу; применяемые вычислительные
функции, взаимосвязи
и зависимости с другим элементом/группой элементов,
текст подсказки для пользователя;
Реализован инструмент для добавления
и настройки сущностей и классификаторов для
подключения к регистрам;
Обеспечена возможность обмена данными регистра между
подсистемами Системы;
Должна быть обеспечена возможность указывать набор
осмотров и исследований с учетом модели пациента;
Редактирование и изменение полей доступно только для
Пользовательских регистров, изменение системных
211
регистров с помощью конструктора недоступно
Обеспечено создание регистра больных онкологическими
заболеваниями с учетом действующей нормативноправовой документации. Формирование единой системы
ракового регистра определено приказами Минздрава
России:
- № 420 от 23.12.1996 г. «О создании Государственного
ракового регистра" (утверждено положение о раковом
регистре, включающее в себя его структуру, цели и
функции)»;
- № 204 от 14.07.1997 г. «Об организации центра
информационных технологий в составе МНИОИ
им. П. А. Герцена (РЦИТЭО) (разработка и развитие
программных средств для всех уровней государственного
ракового регистра.);
- № 222 от 27.06.2001 г. «О Центрах Минздрава России
в составе Московского НИ онкологического института
им. П.А. Герцена»;
- № 135 от 19.04.99 г. «О совершенствовании системы
Государственного ракового регистра»;
- № 915н от 15 ноября 2012 г. «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи по профилю «Онкология»;
ФБ обеспечивает формирование медицинских документов в
соответствии с приказом МЗ РФ № 135
от 19.04.1999 г. «О совершенствовании системы
Государственного ракового регистра»;
Обеспечена возможность ведения регистра пациентов с
онкологическими заболеваниями (регистрация, постановка
пациента на учет, снятие с учета, регистрация смерти);
Обеспечена возможность создания, редактирования и
удаления регистрационной карты онкологического
больного:
- заведение регистрационных данных пациента,
необходимых и достаточных для формирования
«Регистрационной карты больного злокачественным
новообразованием», ф. № 030-6/ГРР Приложение 10
Приказа Минздрава РФ от 19 апреля 1999 г. № 135
«О совершенствовании системы Государственного
ракового регистра»;
- определение и изменение принадлежности пациента
к клинической группе в ходе выявления, обследования,
лечения, наблюдения в соответствии с Приказом
Минздрава РФ от 19 апреля1999 г. № 135
«О совершенствовании системы Государственного
212
ракового регистра»;
Обеспечена возможность ведения регистра пациентов
с предраковыми состояниями:
- автоматический перевод онкологических пациентов
с определенной ранее принадлежностью к клинической
группе «Iб» из ракового регистра в регистр пациентов с
предраковыми состояниями (постановка на «предраковый
учет»);
- при изменении принадлежности пациента к клинической
группе, сохранять историческую информацию о
нахождении пациента в регистре пациентов с
предраковыми состояниями;
- формирование аналитических и статистических отчетов
по оказанию медицинской помощи пациентам, состоящим
в регистре пациентов с предраковыми состояниями;
Обеспечена возможность ведения регистра
онкогематологических пациентов:
- автоматический перевод онкологических пациентов
с зарегистрированными заболеваниями по профилю
«онкогематология» из ракового регистра в регистр
пациентов с онкогематологическими заболеваниями;
- обеспечение дополнительного ввода информации по
заболеванию:
- классификация стадии заболевания в момент диагностики:
для лимфом по классификации AnnArbor, для лейкозов
по нозологии;
- виды терапии: программная, паллиативная,
непрограммная;
- таргетная терапия, с указанием конкретного препарата и
дозы;
- трансплантация костного мозга с указанием вида
трансплантации;
- реабилитация пациента;
- формирование аналитических и статистических отчетов
по оказанию медицинской помощи пациентам, состоящим
в регистре пациентов с онкогематологическими
заболеваниями;
Обеспечена возможность ведения регистра паллиативных
онкологических пациентов:
- автоматический перевод онкологических пациентов
с определенной ранее принадлежностью к клинической
группе «IV» из ракового регистра в регистр паллиативных
пациентов, которые подлежат симптоматическому лечению
(радикальное лечение данным пациентам не представляется
213
возможным);
- при изменении принадлежности пациента к клинической
группе, сохранять историческую информацию о
нахождении пациента в регистре паллиативных пациентов;
- формирование аналитических и статистических отчетов
по оказанию медицинской помощи пациентам, состоящим
в регистре паллиативных пациентов;
Обеспечение медицинских специалистов средствами
контроля исполнения сроков при маршрутизации пациента
в соответствии с приказами МЗ РФ № 915н от 15.11.2012 г.
с изменениями (текущий приказ № 48н), с возможностью
корректировки при изменении приказов;
Реализован функционал контроля объемов проведенной
диагностики для верификации диагноза в соответствии с
текущими порядками оказания медицинской помощи по
профилю «онкология» МЗ МО, с возможностью
корректировки при изменении порядков;
Обеспечена возможность формирования государственной
онкологической статистики (форма №7, утвержденная
Приказом Федеральной службы государственной
статистики № 866от 27.12.2016);
Наличие в системе базы справочной информации в виде
нормативно-правовых актов по профилю «онкология»;
Обеспечена возможность формирования направления
в онкологический диспансер, на лабораторные
исследования, на инструментальные исследования,
на консультацию в онкологический диспансер;
Формирование списка пациентов, которые направлены
на консультацию в онкологический диспансер;
Формирование оповещений пользователям (посредством
сообщений в интерфейсе) о нарушении сроков ожидания
и объемов медицинской помощи (согласно Постановления
Правительства Московской области от 19 декабря 2017 г.
№ 1079/46);
ФБ обеспечивает возможность контроля протоколов
химиотерапии на соответствие схемам лечения пациентов.
Актуальные версии схем лечения пациентов размещены в
«Электронном рубрикаторе клинических рекомендации»
(http://cr.rosminzdrav.ru/), в «Приложении А3. Связанные
документы»;
ФБ обеспечивает возможность проведения онкоскрининга:
- создание электронной формы анкеты (согласно
Приложению 2 к распоряжению Департамента
здравоохранения города Москвы от 31.01.2019 г. № 246-р);
214
- автоматизированное определение группы риска пациента
по результатам заполненной анкеты;
- формирование отчета по результатам обработки анкет;
- возможность автоматизированного уведомления пациента
о результатах анкетирования по указанной в анкете
контактной информации (посредством смсинформирования, оповещения на электронную почту);
- возможность формирования направлений на приемы узких
специалистов и на инструментальные и/или лабораторные
исследования в зависимости от присвоенной группы риска;
- формирование итогового заключения проведенного
скрининга пациента;
- автоматизированное определение принадлежности к
клинической группе пациента в зависимости от итогового
заключения;
- автоматизированное уведомление (посредством
сообщений в интерфейсе, оповещения на электронную
почту) врача-онколога медицинской организации,
к которой территориально прикреплен пациент,
о присвоении клинической группы пациента;
- формирование аналитических и статистических отчетов
по результатам проведенного онкоскрининга.
Модуль обеспечивает возможность проведения
телемедицинских консультаций формата врач-врач;
Модуль обеспечивает возможность проведения
телемедицинских консультаций формата врач-пациент;
Возможность множественной приемо-передачи файлов
через модуль телеконсультаций (файлы форматов RTF,
PDF, DOCX, XLSX, JPG, GIF, PNG, BMP, XML, CSV,
файлы стандарта DICOM, аудиофайлы формата MP3, WAV,
видеофайлы формата AVI, MP4, MPG, MPEG). Суммарный
объем пакета файлов не более 500Мб;
Проведение консультаций в режиме видео, аудио-связи,
обмена текстовыми сообщениями;
Модуль поддерживает технологию цифровой
аудио связи через интернет-телефонию с возможность
журналирования всех входящих и исходящих вызовов
по номеру телефона пациента, указанному в ЭМК;
возможность вызова пациента или открытия ЭМК
при входящем / исходящем звонке пациента
Модуль обеспечивает формирование журнала
госпитализируемых пациентов в АРМ приемного покоя,
содержащего информацию о несчастном случае или ДТП
и содержащим следующие сведения: ФИО пациента,
215
состояние, предварительный диагноз (от СМП)
с отображением по системе ТРИАЖ.
Цветовая индикация соответствует следующим правилам:
Красный - крайне тяжелое, терминальное, клиническая
смерть
Желтый - тяжелое
Доработан метод приема сведений от Системы - 103 для
передачи сведений о несчастном случае или ДТП (причины
несчастного случая в соответствии со справочником ФНСИ
"Причина несчастного случая при вызове скорой
медицинской помощи" в актуальной версии).
S(раз)
наименование
подсистем ИС
(Subsystem)
0
Управление
потоками
пациентов
S(тек)
F(раз)
наименование функций подсистем ИС
(Function)
T(раз)
наименование
микрофункций
(возможностей
функций) ИС
(Tool)
3
Реализован интерфейс отображения реестра электронных
медицинских документов в региональном архиве ЭМД
(РЭМД) с возможностью фильтрации по виду документа,
медицинской организации, статусу регистрации, периоду.
Реализована возможность при создании регистра указывать
документ-основание для создания регистра
Реализовано сохранение сообщения, что документ
исключен из списка отправки в ФРЭМД, в сведения
об отправке документа, в случае если СЭМД исключен
из списка на отправку в ФРЭМД.
F(тек)
0
T(тек)
216
E(раз)
наименование
уникальных
информационных
объектов ИС
(Entity)
A(раз)
наименование
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Attribute)
4
Электронный
медицинский
документ
5
Вид документа
Медицинская
организация
Реестр документов
Наименование МО
Документ основание
Период регистрации
Сведения о документе
основании
E(тек)
P(раз)
наименование
свойств
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Properties)
0
Статус регистрации
A(тек)
P(тек)
наименование
подсистем ИС
(Subsystem)
1
Интеграции
с внешними
системами
наименование функций подсистем ИС
(Function)
12
Возможность хранения СЭМД и их версий в подсистеме
«Региональный архив медицинских электронных
документов, в соответствии со сроками хранения,
установленными нормативными актами для различных
видов медицинских документов.
Возможность для всех СЭМД, переданных в ИЭМК:
Сохранение в подсистеме «Региональный архив
медицинских электронных документов;
Предоставление по запросам внешних МИС;
Отображение в подсистеме «Региональная
документоориентированная ИЭМК пациента»
Возможность формирования статистической отчётной
формы по количеству произведённых записей по каждому
виду записи в разрезе медицинских организаций.
Возможность передачи сведений о записях пациентов
в подсистемы:
«Единая регистратура региона»;
«Региональный портал врача»
Возможность хранения СЭМД beta-версии и их версий
в подсистеме «Региональный архив медицинских
электронных документов.
Возможность для всех СЭМД beta-версии, переданных
в ВИМИС «Онкология»:
Сохранения в подсистеме «Региональный архив
медицинских электронных документов;
Предоставление по запросам внешних МИС;
Отображение в подсистеме «Региональная
документоориентированная ИЭМК пациента»;
Обеспечение связанности СЭМД beta-версии с
триггерными точками (контролируемыми событиями)
в результате которых они были созданы.
Возможность сохранения СЭМД beta-версии и их версий
в подсистеме «Региональный архив медицинских
электронных документов;
Возможность для всех СЭМД beta-версий, переданных
в ВИМИС «АКиНЕО»:
наименование
микрофункций
(возможностей
функций) ИС
(Tool)
наименование
уникальных
информационных
объектов ИС
(Entity)
5
получение
СЭМД
10
Фамилия врача
наименование
свойств
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Properties)
5
получение
передача
расписание
СНИЛС
передача
отображение
Логи
дата
Отображение
внесение
записи
время
внесение
217
8
наименование
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Attribute)
Сохранения в подсистеме «Региональный архив
медицинских электронных документов;
Предоставления по запросам внешних МИС;
Отображения в подсистеме «Региональная
документоориентированная ИЭМК пациента»;
Обеспечение связанности СЭМД beta-версии с
триггерными точками (контролируемыми событиями)
в результате которых они были созданы.
Возможность хранения СЭМД beta-версиии их версий
в подсистеме «Региональный архив медицинских
электронных документов;
Возможность для всех СЭМД beta-версий, переданных
в ВИМИС «ССЗ»:
Сохранения в подсистеме «Региональный архив
медицинских электронных документов;
Предоставления по запросам внешних МИС;
Отображения в подсистеме «Региональная
документоориентированная ИЭМК пациента»;
Обеспечение связанности СЭМД beta-версии с
триггерными точками (контролируемыми событиями)
в результате которых они были созданы.
Возможность хранения СЭМД beta-версиии их версий
в подсистеме «Региональный архив медицинских
электронных документов;
Возможность для всех СЭМД beta-версий, переданных
в ВИМИС «Профилактика»:
Сохранения в подсистеме «Региональный архив
медицинских электронных документов;
Предоставления по запросам внешних МИС;
Отображения в подсистеме «Региональная
документоориентированная ИЭМК пациента»;
Обеспечение связанности СЭМД beta-версии с
триггерными точками (контролируемыми событиями)
в результате которых они были созданы.
Возможность заказа на получение СНИЛС гражданина
по набору данных гражданина и данным документа,
удостоверяющего личность;
Возможность запроса на проверку соответствия фамильноименной группы, даты рождения, пола
и СНИЛС
Возможность запроса на получение ЕНП по персональным
данным пациента.
Возможность получения и долговременного хранение всех
видов электронных медицинских документов
получение
218
сервер
Имя врача
Гуид системы
Отчество врача
Печатная форма
Фамилия пациента
Сведения
Имя пациента
получение
в рамках информационного взаимодействия между
региональными ИС с ФС ЕГИСЗ (РЭМД, ВИМИС, ИЭМК);
Возможность предоставления электронных медицинских
документов по запросам ИС (РЭМД, подсистема «Портал
врача», региональные МИС);
Возможность фильтрации и поиска документов по
следующим параметрам:
a. Источник возникновения (ИС и МО где был создан
документ);
b. Получатель документа (ИС в которой был
зарегистрирован документ и/или направлен);
c. Автор документа;
d. Пациент;
e. Период создания;
f. Диагноз;
g. Вид документа;
h. Формат документа (pdf/CDA)
Возможность подписания документа ЭЦП;
Возможность подписания ЭЦП нескольких документов.
Региональная документоориентированная ИЭМК пациента:
Возможность формирования и отображения списка
пациентов региона, с возможностью поиска и сортировки
по основным параметрам (ФИО, ЕНП, СНИЛС);
Возможность формирования списка пациентов,
подлежащих мониторингу и контролю в ВИМИС
(по профилям ВИМИС);
Возможность формирования списка пациентов, записанных
на приём к врачу (при наличии подсистемы «Единая
регистратура региона»);
Возможность формирования списка пациентов в
соответствии с ролью пользователя (для пользователя
с ролью «Врач» отображаются только пациенты, которые
«закреплены» за пользователем (прикреплением,
медицинскими документами, записями на приём и т.д.);
Возможность отображения региональной ИЭМК пациента
в разрезе созданных СЭМД (СЭМД beta-версии),
зарегистрированных в РЭМД или переданных в ВИМИС;
Возможность отображения (просмотра) содержимого
СЭМД (СЭМД beta-версии) в удобном для пользователя
(«человекочитаемом») виде;
Автоматическая установка пациентам признака «Контроль
ВИМИС» по профилям ВИМИС,
в соответствии с установленными им диагнозам;
Возможность пользовательской установки пациентам
Отчество пациента
219
признака «Контроль ВИМИС» по профилям ВИМИС;
Возможность создания контролируемых событий
(триггерных точек) пользователем;
Возможность отображения контрольных событий
(триггерных точек), возникающих в ходе оказания пациенту
медицинской помощи;
Возможность отображения списка СЭМД beta-версии,
связанных с контролируемым событием;
Возможность передачи (сохранения) сформированных
СЭМД beta-версии в подсистему «Региональный архив
электронных медицинских документов»;
Возможность информирования пользователя о
необходимости формирования и /или изменения СЭМД
beta-версии;
Возможность отображения статусов, созданных СЭМД
beta-версии (требует изменений, сформирован, отправлен
в ВИМИС).
Редактор CDA документов:
Возможность формирования СЭМД beta-версии для
передачи в профильный ВИМИС одним из следующих
способов:
− на основе СЭМД, созданных в других подсистемах РС
ЕГИСЗ;
− заведением информации, необходимой для формирования
СЭМД beta-версии, пользователем модуля «Портал врача»;
Возможность формирования СЭМД (CDA) для передачи
в федеральные сервисы ИЭМК и/или РЭМД одним
из следующих способов:
− на основе СЭМД, созданных в других подсистемах РС
ЕГИСЗ;
− заведением информации, необходимой для формирования
СЭМД beta-версии, пользователем модуля «Портал врача»;
Возможность сохранения электронных медицинских
документов в подсистеме Региональный архив электронных
медицинских документов».
Подсистема «Единая регистратура региона» обеспечивает
интеграцию информационных систем медицинских
организаций в части записи на прием к врачу, в том числе
выполнение следующие функций:
– обмен данными о пациентах;
– обмен данными о сотрудниках медицинских организаций;
– обмен данными о медицинских организациях и их
ресурсах;
– хранение данных о записях на прием к врачу;
ИД документа
220
– получение расписания работы специалистов медицинских
организаций, предварительной записи и отмены записи;
– передачу информации о посещениях пациентами
специалистов медицинских организаций (реализуется
со стороны МИС);
– интеграцию с подсистемой «Концентратор услуг ФЭР»
в рамках оказания следующих услуг:
• «Запись на прием к врачу»;
• «Вызов врача на дом»;
• «Запись для прохождения профилактических
медицинских осмотров (диспансеризации)»
• «Запись на прием к врачу, осуществляющему
диспансерное наблюдение»
• «Запись на профилактический медицинский осмотр,
диспансеризацию»
• «Запись на вакцинацию от COVID-19»
• «Запись на углубленную диспансеризацию»
Пользовательский интерфейс подсистемы «Единая
регистратура региона» обеспечивает:
– возможность просмотра всех записей на прием к врачу
на уровне региона;
– возможность просмотра записей конкретной медицинской
организации;
– возможность сортировки и фильтрации записей
в разрезе: даты приема, медицинских организаций,
пациентов, специальностей врачей и фамилий врачей;
– возможность просмотра сведений о записях,
передаваемых в КУ ФЭР и ЕПГУ в разрезе типов: запись
на прием к врачу, вызов врача на дом и запись для
прохождения профилактических медицинских осмотров
(диспансеризации);
– возможность выгрузки данных в формате XLS и PDF;
– наличие прямой ссылки для перехода на главную
страницу Системы
Разработан сервис взаимодействия с адаптером СМЭВ в
части получения и передачи видов сведений об
индивидуальной программе реабилитации
и абилитации.
Разработан сервис передачи результатов исследований на
коронавирусную инфекцию из ЦС ЛИС
в Роспотребнадзор.
S(тек)
F(тек)
T(тек)
221
E(тек)
A(тек)
P(тек)
наименование
подсистем ИС
(Subsystem)
1
Онкологическ
ий консилиум
наименование
микрофункций
(возможностей
функций) ИС
(Tool)
наименование
уникальных
информационных
объектов ИС
(Entity)
46
Ведение и просмотр реестра расписаний ОК,
поиск и фильтрация ОК;
Формирование требований по набору документов
для рассмотрения клинического случая на ОК;
Формирование расписания ОК УЗ МО;
7
внесение
СЭМД
43
ID справочника
наименование
свойств
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Properties)
7
внесение
считывание
Расписание
ID записи
считывание
отображение
Сведения
отображение
Формирование автоматического расчета ориентировочного
времени рассмотрения заявки;
Формирование команд участников ОК в соответствии
с внутриорганизационным приказом;
Возможность переноса заявки с одного ОК на другой;
Возможность, при наличии клинической необходимости,
формирования заявок сверх количества слотов,
установленного в расписании ОК.
Ведение реестра заявок на участие в ОК,
поиск и фильтрация заявок;
Создание заявки на проведение ОК;
Возможность записи пациентов на ОК в соответствии
с диагнозом, возможность аннулирования заявки в случае
её неактуальности и возможность возвращения заявки
на доработку лечащему врачу;
Ведение карточки пациента с описанием основных,
конкурирующих, сопутствующих заболеваний и
осложнений и указанием истории лечения пациента;
Ведение в карточке пациента раздела с персональными
данными и идентификаторами пациента;
Ведение в карточке пациента данных об анамнезе жизни
пациента, о принимаемых пациентом лекарственных
препаратах, о семейном анамнезе пациента,
об акушерско-гинекологическом анамнезе для пациентов
женского пола, об аллергиях и лекарственных
непереносимостях пациента, о проведенных пациенту
консилиумах;
Формирование пакета необходимых документов для
проведения ОК (результаты лабораторных и
инструментальных исследований, иные документы);
обновление
Заседание ВК
Электронная цифровая
подпись врача
Фамилия врача
сохранение
Документация
Имя врача
сохранение
изменение
удаление
Состав комиссии
Клинический случай
Отчество врача
Оператор
изменение
удаление
Запись
Флаг
Справочники
История лечения
ТАП
Фамилия пациента
Анамнез
Пол
Отчетность
Имя пациента
Сведения
Время
наименование функций подсистем ИС
(Function)
13
наименование
атрибутов
информационных
объектов ИС
(Attribute)
Серия
222
обновление
Автоматический расчет площади поверхности тела
по формуле Мостеллера;
Поддержка стадирования диагноза по системе TNM (cTNM
и pTNM, для групп заболеваний, в которых оно
применимо);
Формирование презентации для ОК на основе введенных
данных о пациенте и загруженных документах;
Сохранение заявки как черновика с возможностью
последующего редактирования до момента рассмотрения
заявки на консилиуме.
Ведение реестра протоколов ОК;
Формирование и редактирование протокола ОК,
возможность аннулирования протокола в случае
его неактуальности;
Автозаполнение протокола ОК данными из заявки,
внесенными на момент формирования заявки;
Возможность указания рекомендуемой тактики лечения
и обследования для каждого из диагнозов с отображением
в печатной форме протокола консилиума;
Возможность указания дистанционно присутствующий
участников ОК с отображением данной информации
в печатной форме протокола ОК;
Возможность отложить принятие решения по случаю
пациента, чтобы вернуться к вынесению решения позже;
Анкетирование пользователя о необходимости
сформировать для пациента направление на плановую
госпитализацию и лучевую терапию;
Реализация механизма электронной подписи протокола
в том числе технологии множественной электронной
подписи всеми участниками онкологического ОК;
Реализована возможность выбора сертификата для
подписания из списка загруженных сертификатов
пользователя;
Реализована верификации документа
для проверки актуальности квалифицированной
электронной подписи;
Сохранение протокола как черновика до момента
рассмотрения заявки на ОК.
Возможность подписания протокола ОК.
Бесшовный переход к компонентам Подсистемы
«Онкологический консилиум» пользователям Подсистемы
«Поликлиника»;
Бесшовный переход к компонентам Подсистемы
Номер
Серия полиса
Номер полиса
Место рождения
Гражданство
Адрес
Отчество пациента
Мобильный телефон
Пользователь
Текст
ЛПУ
Врач
Возраст
Дата
Услуга
Печатная форма
Специальность
OID документа
223
«Онкологический консилиум» пользователям Подсистемы
«Стационар»;
Передача протокола из Подсистемы «Онкологический
консилиум» в Подсистему «Поликлиника»;
Обеспечить интеграцию с подсистемой ЕРИС в части
получения ссылки на исследование в просмотровщике.
Передача протокола из Подсистемы «Онкологический
консилиум» в Подсистему «Стационар»
Передачу из Подсистемы «Поликлиника» ЕМИАС МО
в Подсистему «Онкологический консилиум» ЕМИАС МО
данных для идентификации медицинских работников,
участвующих в онкологических консилиумах,
их должностей в штатном расписании УЗ МО.
Передачу из Подсистемы «Стационар» ЕМИАС МО в
Подсистему «Онкологический консилиум» ЕМИАС МО
данных для идентификации медицинских работников,
участвующих в онкологических консилиумах,
их должностей в штатном расписании.
Передачу из Подсистемы «Поликлиника» ЕМИАС МО
в Подсистему «Онкологический консилиум» ЕМИАС МО
данных пациентов для идентификации, диагноза, анамнеза
пациента.
Передачу из Подсистемы «Стационар» ЕМИАС МО в
Подсистему «Онкологический консилиум» ЕМИАС МО
данные пациентов для идентификации, диагноз, анамнез
пациента.
Передачу из Подсистемы «Онкологический консилиум»
ЕМИАС МО данных о результатах обработки заявки на
проведение ОК, информирование о готовности протокола
врачебного консилиума для пациента, протокола ОК
в Подсистему «Поликлиника» ЕМИАС МО.
Передачу из Подсистемы «Онкологический консилиум»
ЕМИАС МО данных о результатах обработки заявки на
проведение ОК, информирование о готовности протокола
врачебного консилиума для пациента, протокола ОК
в Подсистему «Стационар» ЕМИАС МО.
Обеспечено протоколирование и сохранение
в электронных журналах сведений о создании, изменении,
удалении, просмотре и иных операциях осуществляемых
с объектами баз данных (электронным документам,
метаданным, и т.п.), содержащим персональные и
системные данные;
Добавлена роль «Администратор МО»
с доступом к функционалу Подсистемы в рамках УЗ МО;
GUID документа
Стадия
Протокол
Диагноз
Причина
Метод исследования
Результат
Решение ВК
Заключение ВК
Цель
критерий
224
Добавлена роль: «Региональный администратор» с полным
доступом к функционалу Системы и блокированием
возможности вносить любые изменения в настройки данной
роли всем, кроме пользователей с аналогичной ролью;
Обеспечивает приведение НСИ в соответствие требованиям
Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации «Об утверждении перечня, порядка ведения и
использования классификаторов, справочников
и иной нормативно-справочной информации в сфере
здравоохранения» № 906н от 27.08.2020.
ФБ обеспечивает возможность редактирования состава
участников комиссии в протоколе решения врачебной
комиссии.
225
4.1.2. Требования к способам и средствам обеспечения информационного
взаимодействия компонентов Подсистем
Способы и средства обеспечения информационного взаимодействия компонентов
Подсистем должны быть предложены Исполнителем и представлены в проектной документации.
4.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей развиваемых Подсистем
со смежными и внешними информационными системами
Подсистемы должны обеспечивать информационное взаимодействие со смежными
системами, указанными в Таблица 8. Допускается использование общедоступных информационных
сервисов для получения указанных в таблице видов сведений. Взаимодействие с операторами
указанных систем обеспечивает Заказчик.
Таблица 8 - Информационное взаимодействие со смежными системами
№
п/п
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
- источника
1.
Внешние ИС
Подсистема
«Поликлиника»
РПГУ
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Стационар»
АИС ТФОМС
Подсистема
Состав потоков данных
˗ данные НСИ о местонахождении объектов (зданий)
МО;
˗ расписание работы сотрудников МО;
˗ расписание приема УЗ МО;
˗ сведения о прикреплении пациента к учреждению;
˗ данные для идентификации пациента;
˗ список ЭМД пациента с возможностью получения
выбранного ЭМД;
˗ печатные формы маршрутного листа
профилактического медицинского
осмотра/профилактического медицинского осмотра
несовершеннолетнего;
˗ печатные формы карты диспансеризации
(профилактических медицинских
осмотров)/профилактического медицинского
осмотра несовершеннолетнего;
˗ печатная форма результатов лабораторных и
инструментальных исследований;
˗ электронные медицинские документы;
˗ сведения о проведенной и запланированной
вакцинации;
˗ сведения о выписанных направлениях и рецептах
˗ данные о записи/отмене записи пациента на
прием/в лист ожидания, вызове врача на дом,
на ПМО и диспансеризацию;
˗ оценка качества оказанных услуг;
˗ заявки на электронные справки
˗ данные об оказанных пациентам услугах;
˗ сведения о прикреплении;
˗ сведения о ДН пациентов;
˗ данные о направлении на госпитализацию
и его статусе, о госпитализации по направлению
и экстренной госпитализации, о пациентах,
поступивших в УЗ МО и выбывших из УЗ МО;
˗ сведения об объемах предоставления медицинской
помощи для медицинских организаций
˗ прием и обработка протоколов приема – передачи
информации;
˗ сведения о выданных листках нетрудоспособности;
226
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
– получателя
РПГУ
Подсистема
«Поликлиника»
АИС ТФОМС
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Стационар»
ИС ФСС
№
п/п
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
- источника
«Поликлиника»
Подсистема
«Стационар»
ИС ФСС
Подсистема
«Поликлиника»
Состав потоков данных
˗ данные о листках нетрудоспособности и их
текущем статусе
˗ регистрация и передача сведений о выданных
листках нетрудоспособности
Подсистема
«Поликлиника»
ФРМР
˗ передача формы № 088/у-06 «Направление на
медико-социальную экспертизу организацией,
оказывающей лечебно-профилактическую
помощь»;
˗ сведения о выполненных мероприятиях
индивидуальной программы реабилитации
и абилитации инвалида
˗ результат обработки формы 088/у-06 в виде
обратного талона
˗ данные для получения сведений о сотрудниках
медицинской организации
˗ сведения о сотрудниках медицинской организации
Подсистема
«Поликлиника»
ФРМО
˗ данные для получения сведений о медицинской
организации
˗ сведения о медицинской организации
Подсистема
«Поликлиника»
˗ передача санаторно-курортной карты 070/у;
˗ формирование заявок на транспортировку до места
лечения/обследования;
˗ обмен по вопросам льготного зубопротезирования
и выдачи справок
˗ информация по выплатам по данным беременной;
˗ информация по выплатам по данным ребенка;
˗ данные в ответ на заявки на транспортировку
до места лечения/обследования;
˗ информация по выплатам по данным беременной;
˗ информация по выплатам по данным ребенка;
˗ льгота по ЛЗП (подтверждение права на ЛЗП)
˗ в части данных об оплате талона 1, талона 2,
талона 3;
˗ реестры счетов на оплату
˗ номер электронного родового сертификата;
˗ данные об оплате талона 1, талона 2, талона 3
˗ сведения о штатном расписании учреждений
здравоохранения Московской области;
˗ данные о сотруднике (ФИО, должность,
подразделение, ЛПУ трудоустройства, дата
трудоустройства, форма назначения, ставка,
СНИЛС, дата рождения)
˗ сведения о штатном расписании УЗ МО;
˗ данные о сотрудниках (ФИО, должность,
подразделение, ЛПУ трудоустройства, дата
трудоустройства, форма назначения, ставка,
СНИЛС, дата рождения)
˗ сведения о полученных пациентами льготных
лекарственных средствах
˗ статусы обработки государственных и
муниципальных услуг;
˗ данные о статусах заявлений по услугам,
оказываемым пациентам на РПГУ;
ЕАВИИАС ФБ МСЭ
ЕАИС СОЦ МО
Подсистема
«Поликлиника»
АРМ ЛПУ «ЭРС ФСС»
Подсистема
«Поликлиника»
ЕИСБУ
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
– получателя
227
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Стационар»
ЕАВИИАС ФБ МСЭ
(посредством ЕГИСЗ)
Подсистема
«Поликлиника»
ФРМР
Подсистема
«Поликлиника»
ФРМО
Подсистема
«Поликлиника»
ЕАИС СОЦ МО
Подсистема
«Поликлиника»
АРМ ЛПУ «ЭРС ФСС»
Подсистема
«Поликлиника»
ЕИСБУ
Подсистема
«Поликлиника»
ЕГИССО
ЕИСОУ РЛДД
№
п/п
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
- источника
ЕИСОУ РЛДД
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
ФР ВИЧ
Подсистема
«Поликлиника»
ФРБТ
Подсистема
«Поликлиника»
ФР 14н
Подсистема
«Поликлиника»
СМЭВ
Состав потоков данных
˗ уведомления о регистрации электронных
медицинских документов;
˗ информация о государственных и муниципальных
услугах Московской области
˗ уведомления о регистрации электронных
медицинских документов;
˗ информации о государственных и муниципальных
услугах Московской области
˗ получение справочников
˗ данные по экстренным извещениям
Сведения о:
˗ создании записи о пациенте;
˗ изменении информации о пациенте;
˗ создании документов;
˗ удалении документа;
˗ изменении документа;
˗ создании регистровых записей;
˗ изменении регистровой записи;
˗ удалении сведений о регистровой записи
˗ уникальный номер регистровой записи
Сведения о:
˗ создании записи о пациенте;
˗ изменение информации о пациенте;
˗ создании документов;
˗ удалении документа;
˗ изменении документа;
˗ создании регистровых записей;
˗ изменении регистровой записи;
˗ создании карты посмертного выявления;
˗ изменении карты посмертного выявления;
˗ удалении сведений о регистровой записи
˗ уникальный номер регистровой записи
Сведения о:
˗ создании записи о пациенте;
˗ изменении информации о пациенте;
˗ создании документов;
˗ удалении документа;
˗ изменении документа;
˗ создании регистровых записей;
˗ изменении регистровой записи;
˗ создании карты посмертного выявления;
˗ изменении карты посмертного выявления;
˗ удалении сведений о регистровой записи
˗ уникальный номер регистровой записи
˗ комплексные сведения об инвалидах с
использованием файлового хранилища
˗ сведения об инвалидах;
˗ сведения об индивидуальной программе
реабилитации или абилитации инвалида
228
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
– получателя
Подсистема
«Поликлиника»
ФНСИ
Информационная
система Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека
ФР ВИЧ
Подсистема
«Поликлиника»
ФРБТ
Подсистема
«Поликлиника»
ФР 14н
Подсистема
«Поликлиника»
СМЭВ
Подсистема
«Поликлиника»
№
п/п
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
- источника
Подсистема
«Поликлиника»
Регистр
вакцинированных
от COVID-19
Подсистема
«Поликлиника»
Федеральный сервис
идентификации граждан
Подсистема
«Поликлиника»
Сервис обогащения
СНИЛС
Подсистема
«Поликлиника»
Федеральный сервис
прикрепления к
медицинской
организации ЕГИСЗ
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
Система -112
Подсистема
«Поликлиника»
РЭМД
Подсистема
«Поликлиника»
Региональный и
федеральный сегмент
ИЭМК
Подсистема
«Поликлиника»
Состав потоков данных
Сведения о:
˗ создании регистровой записи;
˗ обновлении регистровой записи;
˗ обновлении персональной информации пациента;
˗ создании записи сведений об осложнениях,
обновление записи сведений об осложнениях;
˗ удалении записи сведений об осложнениях;
˗ информации о записи в регистре и физическом
лице;
˗ создании регистровой записи, обновление
регистровой записи;
˗ удалении регистровой записи;
˗ создании этапа лечения;
˗ обновлении этапа лечения, удаление этапа лечения;
˗ удалении записи из блока РЗ;
˗ обновлении персональной информации, удаление
из блока этапа лечения
˗ уникальный номер регистровой записи
˗ запрос на идентификацию гражданина в сфере
ОМС
˗ результат идентификации
˗ запрос на идентификацию гражданина
˗ результат идентификации
˗ заявление о выборе медицинской организации;
˗ результаты обработки заявлений на прикрепление
˗ заявление о выборе медицинской организации;
˗ сообщение о прикреплении к медицинской
организации и об откреплении от медицинской
организации
˗ список видов освобождений учащегося
за указанный период
˗ сведения для создания вызова врача на дом
и записи на прием
˗ сведения о созданных вызовах врача на дом
и записи на прием
˗ структурированные данные СЭМД из
интегрированной электронной медицинской карты
˗ структурированные данные СЭМД из
интегрированной электронной медицинской карты
идентификаторы ЭМД
˗ структурированные данные СЭМД из
интегрированной электронной медицинской карты
˗ структурированные данные СЭМД из
интегрированной электронной медицинской карты
˗ данные, необходимые для идентификации
пациента;
˗ данные НСИ о мед. учреждениях, врачах
расписании и времени приема;
˗ данные об изменении/обновлении статуса
229
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
– получателя
Регистр
вакцинированных
от COVID-19
Подсистема
«Поликлиника»
Федеральный сервис
идентификации граждан
Подсистема
«Поликлиника»
Сервис обогащения
СНИЛС
Подсистема
«Поликлиника»
Федеральный сервис
прикрепления к
медицинской
организации ЕГИСЗ
Подсистема
«Поликлиника»
МЭШ
Система -112
Подсистема
«Поликлиника»
РЭМД
Подсистема
«Поликлиника»
Региональный и
федеральный сегмент
ИЭМК
Подсистема
«Поликлиника»
КУ ФЭР (посредством
ИШ)
№
п/п
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
- источника
КУ ФЭР
˗ данные о записи пациентов
Подсистема
«Поликлиника»
˗ СЭМД
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
˗ данные о записи пациентов
Сервис пушуведомлений Мингос
ИС МВД
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема «Стационар»
Подсистема «Стационар»
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
ГИС ОМС
2.
Состав потоков данных
Подсистем ЕМИАС МО
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема ЕРИС
Телекоммуникационная
подсистема «Робот
Светлана»
Подсистема
«Поликлиника»
Чат-бот «Доктор рядом»
Подсистема
«Поликлиника»
˗ сведений о результатах медицинского
освидетельствования граждан
˗ сообщения об обработке заявки на ЭМД
и выписке рецепта;
˗ передача события по обработке заявки
˗ получение справочника о типах сообщений
˗ серия и номер справки
˗ статус о подтверждении наличия справки
˗ информация об учете движения лекарственных
средств и предметов медицинского назначения
с использование средств идентификации
˗ информация по отпускным ценам производителя
и отчетным формам по ЛС
˗ сведения о состоянии здоровья граждан, состоящих
на учете (наблюдении) по поводу инфицирования
вирусом иммунодефицита человека;
˗ сведения о гражданах, состоящих на учете
(наблюдении) по поводу психических расстройств,
наркомании, алкоголизма, токсикомании,
злоупотребления наркотическими средствами
и другими токсическими веществами
˗ сведения о пациентах (создание, поиск НР, НИЛ,
заявления на прикрепление) и оказанной им МП
˗ Результаты выполнения запросов по передаче
сведений о МП и идентификации пациентов
(создание, поиск НР, НИЛ, заявления на
прикрепление)
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
– получателя
Подсистема
«Поликлиника»
ВИМИС «Онкология» /
«ССЗ»/ «АКиНЕО»/
«Профилактика»
Витрина данных ФЭР
АСУ МР
Сервисом пушуведомлений Мингос
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
ИС МВД
ФГИС МДЛП
ИС Федеральной службы
по надзору в сфере
здравоохранения
ГИР ВУ
ГИС ОМС
Система
˗ данные о пациентах, о направлении на
исследования, о расписании медицинских
специалистов/оборудования и справочников
˗ данные об актуальных статусах обработки
направлений/исследований, протоколов
исследований
˗ сведения для создания вызова врача на дом
и записи на прием
Подсистема ЕРИС
˗ информация о пациенте и записи на прием, данные
о враче, доступном расписании
˗ результаты маршрутизации: определения
подходящей формы обращения и специальности
врача;
˗ результаты прохождения опросов по анамнезу
и симптомам
˗ передача данных о направлениях на лабораторные
исследования;
Чат-бот «Доктор рядом»
230
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема ЛИС
№
п/п
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
- источника
Подсистема
«Стационар»
Подсистема ЛИС
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Телемедицина»
Подсистема
«Голосовой ввод»
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Стационар»
Система - 103
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема «УЛО»
Подсистема
«Поликлиника»
Состав потоков данных
Наименование
компонента Подсистем
(внешней системы)
– получателя
˗ передача данных для идентификации пациентов
˗ передача данных об оказанных пациентам услугах;
˗ передача данных результатов анализов;
˗ информации об отмене исследования по причине
забракованного биоматериала
˗ сведения о расписании приема врачей,
оказывающих телемедицинские консультации;
˗ сведения о записи и отмене записи на
телемедицинскую консультацию пациентом
и врачом;
˗ сведения о результатах оказанных
телемедицинских консультаций пациентам
и врачам
˗ данные о результатах оказанных телемедицинских;
˗ консультаций пациентам и врачам
˗ прием данных инициирования процесса голосового
ввода;
˗ инициирование процесса голосового заполнения;
˗ обработка наименований всех полей шаблонов
с кодами идентификаторами, значений выбора
(поля со значениями из справочников), а также
всех синонимов и постфиксов;
˗ передача идентификатора поля распознанного
текста для реализации в ЕМИАС МО навигации;
˗ передача распознанного текста для конкретного
поля в шаблоне
˗ данные о вызовах;
˗ данные о причине невозможности передачи
вызова;
˗ доступности поликлиник для передачи
неотложных вызовов;
˗ краткая выписка из карты (ИЭМК);
˗ номер карты пациента в УЗ МО, в котором пациент
состоит на учете;
˗ характеристики учреждений: региональный
сосудистый центр, первичное сосудистое
отделение, травмоцентры различных уровней;
˗ сведения о работоспособности ресурсов МО
с типом «оборудование»;
˗ данные о состоянии коечного фонда;
˗ данные из обратного талона к сопроводительному
листу станции скорой медицинской помощи
˗ сведения о неотложных и активных вызовах;
˗ информация по направлениям на госпитализацию;
˗ данные сопроводительного листа станции скорой
медицинской помощи (Форма 114/у)
˗ данные пациента;
˗ данные о враче
˗ данные пациента;
˗ код УЗ МО;
˗ код льготы;
˗ дата начала действия льготы;
˗ дата окончания действия льготы;
˗ номер регистра пациента
˗ паспортные данные медицинского оборудования;
˗ статус работоспособности медицинского
оборудования
231
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Стационар»
Подсистема
«Телемедицина»
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Поликлиника»
Система - 103
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема
«Стационар»
Подсистема «УЛО»
Подсистема
«Поликлиника»
Подсистема «УРО»
4.1.4. Требования к режимам функционирования Подсистем
Подсистемы должны функционировать в следующих режимах:

Штатный режим;

Режим системного администратора.
Штатный режим должен являться основным режимом функционирования, обеспечивающим
выполнение задач Подсистем. В штатном режиме должна обеспечиваться возможность
функционирования Подсистем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Режим системного администратора должен являться технологическим режимом и
использоваться для сопровождения Подсистем, в том числе – изменения конфигурации, параметров
работы, настроек. В режиме системного администрирования должны выполняться функции,
связанные с реконфигурацией, конвертированием и архивированием баз данных Подсистем.
В режиме системного администратора осуществляется профилактические работы
по обслуживанию, а также обновление ПО Подсистем. Обслуживание проводится
эксплуатационным персоналом в условиях минимальной нагрузки (например, в ночные часы)
и включает в себя следующие работы:

контроль технического состояния оборудования;

замена оборудования (в случае необходимости);

обслуживание оборудования в соответствии с требованиями инструкций по
эксплуатации этого оборудования фирм-производителей;

обновление ПО;

резервное копирование.
В режиме системного администрирования допускается остановка Подсистем. В этом случае
доступ пользователей к Подсистемам невозможен.
Также в режиме системного администрирования эксплуатационным персоналом
осуществляется восстановление работоспособности Подсистем после следующих сбоев:

отказ серверного оборудования и серверного программного обеспечения;

отказ активного сетевого оборудования;

отказ внутренних линий связи между компонентами Подсистем.
При восстановлении после сбоев могут выполняться работы:

по настройке (установке/переустановке) ПО;

работы по восстановлению данных из резервных копий.
Во время восстановления после сбоев доступ пользователей к Подсистемам невозможен.
Причины нарушения непрерывного режима функционирования компонент должны быть
зафиксированы в Отчете о недоступности СПО (Приложение 2. Форма Отчета о недоступности
СПО).
4.1.5. Требования по диагностированию Подсистем
Диагностика
работы
Подсистем
осуществляется
средствами
системного
и
инструментального программного обеспечения и производится обслуживающим персоналом
системы.
Подсистемы должны содержать средства учета, а также журнал событий и ошибок,
что позволит упростить диагностику возникновения критических ситуаций при функционировании
системы.
При возникновении сбоев функционирования Подсистем или совершении пользователем
ошибочных действий должны выдаваться системные сообщения преимущественно на русском
языке (за исключением внутренних платформенных сообщений об ошибках), на основе которых
персонал может определить причину ошибки и способы ее устранения.
232
4.1.6. Перспективы развития, модернизации Подсистем
Архитектура и иные технологические решения Подсистем должны обеспечивать
возможность модернизации Подсистем по видам обеспечения (технического, программного)
с целью добавления и/или изменения функций, увеличения производительности за счет
горизонтального и вертикального масштабирования.
При модернизации любого вида обеспечения должна быть обеспечена сохранность данных
без потери возможности работы с ними с помощью модернизированной системы.
Подсистемы должны обеспечивать подключение новых программных модулей. Пригодность
системы к модернизации определяется наличием документированного программного интерфейса,
предусматривающего подключение новых компонентов без необходимости внесения изменений
в программные коды существующих Подсистем.
Подсистемы должны обеспечивать возможность наращивания производительности путем
увеличения производительности средств технического обеспечения.
При подготовке технического проекта на развитие (модернизацию) Подсистем
(технорабочего проекта) необходимо провести анализ журнала ошибок Специального
программного обеспечения (СПО), реализующего функции Подсистем, а также провести анализ
исходного кода. В рамках проектной документации этапов №X.1 каждой очереди развития
Подсистем согласно Таблице 15 предоставить и обосновать решения, необходимые
для оптимизации исходного кода и применяемых алгоритмов обработки данных, с целью:
- упрощения поддержки и дальнейшей доработки программного обеспечения;
- уменьшения вероятности ошибок;
- увеличения скорости обработки данных;
- уменьшения объема требуемых вычислительных ресурсов.
4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым Подсистемами
Подсистемы должны состоять из модулей, которые предназначены для оптимизации
процессов, указанных в п. 2.1.2 ТЗ. Состав модулей Подсистем представлен в Таблице 9.
Таблица 9 - Состав модулей Подсистем
№
п/п
Наименование модуля
Новый/
созданный ранее
Развиваемый/
не развиваемый
1.
Администрирование
Созданный ранее
Развиваемый
2.
Аналитическая деятельность и формирование
отчетности
Созданный ранее
Развиваемый
3.
Больничная аптека
Созданный ранее
Развиваемый
4.
Ведение основных регистров и реестров
отдельных групп больных
Созданный ранее
Развиваемый
5.
Взаиморасчеты
Созданный ранее
Развиваемый
6.
Врачебная комиссия
Созданный ранее
Развиваемый
233
Подсистема
Поликлиника
Стационар
Онкологический
консилиум
Управление
потоками
пациентов
Поликлиника
Стационар
Управление
потоками
пациентов
Стационар
Поликлиника
Стационар
Управление
потоками
пациентов
Поликлиника
Стационар
Поликлиника
№
п/п
Наименование модуля
Новый/
созданный ранее
Развиваемый/
не развиваемый
Подсистема
Стационар
Онкологический
консилиум
Поликлиника
Стационар
Онкологический
консилиум
Управление
потоками
пациентов
Интеграции
с внешними
системами
Поликлиника
Стационар
Стационар
7.
Интеграции
Созданный ранее
Развиваемый
8.
Созданный ранее
Развиваемый
9.
Интегрированная электронная медицинская
карта
Патологоанатомическая деятельность
Созданный ранее
Развиваемый
10.
Управление НСИ
Созданный ранее
Не развиваемый
11.
Услуги
Созданный ранее
Развиваемый
12.
Учет медицинских свидетельств
Созданный ранее
Не развиваемый
13.
Экспертиза качества
Созданный ранее
Развиваемый
14.
ПМО и диспансеризация
Созданный ранее
Развиваемый
Поликлиника
Стационар
Поликлиника
Стационар
Поликлиника
15.
Единая электронная регистратура
Созданный ранее
Развиваемый
Поликлиника
16.
Иммунопрофилактика
Созданный ранее
Не развиваемый
Поликлиника
17.
Созданный ранее
Развиваемый
Поликлиника
18.
Электронная медицинская карта
амбулаторного пациента
Коечный фонд
Созданный ранее
Развиваемый
Стационар
19.
Приемный покой
Созданный ранее
Не развиваемый
Стационар
20.
Трансфузии
Созданный ранее
Не развиваемый
Стационар
21.
Управление питанием пациентов
Созданный ранее
Не развиваемый
Стационар
22.
Созданный ранее
Развиваемый
Стационар
23.
Электронная медицинская карта стационарного
больного
Мобильное приложение пациента
Созданный ранее
Развиваемый
Поликлиника
24.
Персонифицированная потребность
Созданный ранее
Развиваемый
Стационар
25.
Ведомственного контроля за финансовой
деятельностью учреждения
Созданный ранее
Не развиваемый
Поликлиника
Стационар
Поликлиника
Стационар
Управление
потоками
пациентов
Поликлиника
В рамках выполнения работ по развитию (модернизации) Подсистем Исполнитель должен
реализовать в Подсистемах все функции, представленные в Таблице 10.
234
235
Таблица 10 - Перечень функций
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.6.
1.6.1.
1.6.1.1.
Наименование работ (функции)
1 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
ФБ «Врач поликлиники»
Разработать сервис генерации и доставки кодов подтверждения приема пациента.
Реализовать в случае лечения механизм запроса/отправки и ввода кода подтверждения приема пациенту. Реализовать проверку на наличие кода
подтверждения приема при оформлении случая лечения.
Доработать печатную форму "Протокол консилиума врачей (онкологического)" в части отображения данных об анамнезе пациента, отображения
незаполненных полей, цитологическом исследовании.
Реализовать копирование данных ЗНО, онкоталона, данных об анамнезе заболевания, объективном статусе, состоянии пациента, заключении, жалобах,
проведенном лечении, анамнезе жизни, цитологическом исследовании, гистологическом исследовании, ИГХ, МГИ, оценке по шкале ECOG, общем балле
шкалы PPI при направлении на ТМК консилиум (онкологический) в другую медицинскую организацию.
Модуль «Электронная медицинская карта стационарного больного»
Реализовать возможность создания представителя в МКСБ, который указан в санаторно-курортной карте при создании МКСБ по источнику - Санаторнокурортная карта.
Модуль должен обеспечить вывод ФИО сотрудника, исполнившего назначение, в лист назначений
Реализовать печатную форму оценки состояния больного по шкале.
Разработать форму информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство по проведению искусственного прерывания
беременности в соответствии с приказом МЗ РФ от 19 марта 2025 года № 136н.
Реализовать механизм объединения МКСБ для дубликатов карт созданных в приемном отделении.
Модули «Электронная медицинская карта стационарного больного», «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
Реализовать скрытие сведений о нахождении пациента в регистре в случае лечения/МКАБ/МКСБ, у которого установлен признак спецконтингента, если
у пользователя нет роли по данному регистру.
Модуль «Интегрированная электронная медицинская карта»
Реализовать отображение рецептов, полученных из УЛО, в ИЭМК
Реализовать вывод информации о лечении ЗНО в карте ИЭМК пациента и регистровой карте
Модуль «Врачебная комиссия»
Доработать форму редактирования решения врачебной комиссии (онкологический консилиум) в части отображения сведения о направлении на ТМК
консилиум (онкологический), предзаполнения данных по шкалам, состоянии пациента, течения заболевания, гистологического исследования, ИГХ, МГИ,
цитологического исследования.
Модуль «ПМО и диспансеризация»
ФБ «Учет мероприятий»
Доработать модуль в части формирования маршрутного листа и формирования печатных форм в соответствии с требованиями приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 № 211н "Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических
236
№ п/п
1.6.1.2.
1.7.
1.7.1.
1.7.1.1.
1.8.
1.8.1.
1.8.1.1.
1.9.
1.9.1.
1.9.1.1.
1.10.
1.10.1.
1.10.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.1.7.
Наименование работ (функции)
медицинских осмотров, учетной формы № 030-ПО/у "Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего", порядка ее ведения,
а также формы отраслевого статистического наблюдения № 030-ПО/о "Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних",
порядка ее заполнения".
Доработать модуль в части формирования маршрутного листа и формирования печатных форм в соответствии с требованиями приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 № 212н "Об утверждении порядка проведения диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учетной формы П 030/у -Д/С, порядка ее ведения, а также формы
отраслевого статистического наблюдения П 030/о- Д/С, порядка ее заполнения" и приказу 275н "Об утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью"
Модуль «Ведение основных регистров и реестров отдельных групп больных»
Реализовать возможность указания признака спецконтингента у конкретного регистра в интерфейсе администрирования/настройки регистров.
В ИЭМК в разделе "Регистры" скрывать сведения о регистрах, которые имеют признак специконтигента при отсутствии у пользователя роли по данному
регистру.
В журнале регистров для регистров, имеющих признак спецконтингент убрать возможность просмотра списка всех пациентов и реализовать поиск
конкретных пациентов в регистре по ФИО, полису, СНИЛС, дата рождения.
В регистровой карте в разделе "Регистры" скрывать сведения о регистрах, которые имеют признак специконтигента при отсутствии у пользователя роли
по данному регистру.
Заблокировать кнопку "Выгрузить в Excel" в журнале регистров, для регистров, имеющих признак спецконтингента.
Модуль «Аналитическая деятельность и формирование отчетности»
Реализовать отчет о назначенных лекарственных препаратах и их выполнении.
Модуль «Администрирование»
ФБ «Электронная подпись»
Реализовать сохранение сообщения, что документ исключен из списка отправки в ФРЭМД, в сведения об отправке документа, в случае если СЭМД
исключен из списка на отправку в ФРЭМД.
Модуль «Услуги»
ФБ «Платные услуги»
Реализовать печатную форму "Счет-фактура"
2 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
ФБ «Врач поликлиники»
Реализовать отображение ссылки на снимок в шапке протокола исследования.
В Журнале исследований реализовать отображение рядом со статусом ФИО врача, взявшего в работу исследование.
Реализовать автоматический перевод исследований в работу врачу, если одно из исследований по этому направлению пациента врач уже взял в работу.
В протокол диагностического исследования добавить возможность просмотра результатов прошлых диагностических исследований (аналогичных)
с возможностью отображения статуса исследования, просмотра заключения, протокола и переходом к снимку
В форме протокола исследований реализовать отображение нескольких исследований из направления
Добавить поле "Описание" в протокол диагностического исследования для второго мнения.
Реализовать отображения ссылки на снимок в списке результатов исследований в МКСБ
237
№ п/п
2.1.1.8.
2.1.1.9.
2.1.1.10.
2.1.1.11.
2.1.1.12.
2.1.1.13.
2.1.1.14.
2.1.1.15.
2.1.1.16.
2.1.1.17.
2.1.1.18.
2.1.1.19.
2.1.1.20.
2.1.1.21.
Наименование работ (функции)
Реализовать проверку на наличие ссылки на снимок при отправке исследования на дистанционное заключение и второе мнение. При отсутствии ссылки
на снимок ограничить возможность отправки исследования на дистанционное заключение и второе мнение.
Реализовать возможность направления результата диагностического исследования на второе мнение после подписания протокола исследования (без
необходимости снятия подписи с протокола исследования). Для исследований направленных "на второе мнение" реализовать отображение сведений о
медицинской организации, дате и времени направления.
Реализовать возможность направления "на второе мнение" по отдельной роли.
Реализовать предзаполнение установленных фильтров пользователем при переходе (возврате) в Журнал диагностических исследований из протокола
исследования.
Реализовать возможность фильтрации исследований в "Журнале диагностических исследований", направленных из других медицинских организаций
(отличных от текущей МО (юр.лицо)).
Реализовать возможность фильтрации исследований в "Журнале диагностических исследований", направленных для дистанционного заключения из
других МО в выбранное подразделение.
Реализовать формирование учетной формы медицинской документации № 057/у "Направление для оказания медицинской помощи" в соответствии с
требованиями Приказа 519н.
Реализовать возможность предзаполнения поля "Комментарий (выписка)" в направлении на лабораторное исследование сведениями о действующих
лекарственных назначениях.
Реализовать предзаполнение полей формы «Направление на телемедицинскую консультацию» при выборе типа консилиума «Онкологический» —
предзаполнять: цель запроса, признак отложенной консультации, тип консультации, цель консилиума.
Реализовать возможность ввода дополнительного текстового комментария при аннулировании направления на ТМК для всех причин аннулирования с
последующей передачей в направляющую МО.
Реализовать сортировку вывода исследований в журнале диагностических исследований по дате проведения исследования и признаку срочности
исследования из направления (срочные исследования должны выводиться вверху списка)
Реализовать возможность фиксации в результатах исследований 7011984 - Эндоскопическое исследование толстой кишки [Колоноскопия] и
7011992 - Эндоскопическое исследование толстой кишки с осмотром терминального отдела подвздошной кишки [Колоноскопия с илеоскопией]
дополнительных параметров:
- Объем исследования (выбор из справочника).
- Качество подготовки (правый отдел) - выбор из справочника.
- Качество подготовки (поперечный отдел) - выбор из справочника.
- Качество подготовки (левый отдел) - выбор из справочника.
- Причина неполного осмотра - множественный выбор из справочника.
- Биопсия - выбор из справочника.
- Фотофиксация - выбор из справочника.
Реализовать возможность повторного направления исследования на второе мнение.
Признак отправки исследования на второе мнение должен сбрасываться при снятии подписи с протокола исследования или при получении отказа в
предоставлении второго мнения.
Реализовать адаптивное поле "Описание" в результате диагностического исследования. Размер поля "Описание" должен зависеть от объема вводимого
текста.
В журнале диагностических исследований реализовать фильтрацию по наименованию исследования из направления.
В журнале диагностических исследований реализовать вывод времени проведения исследования рядом с датой проведения исследования.
Добавить следующие параметры при фиксации результатов исследования для УЗИ молочной железы (обязательность заполнения полей определяется на
238
№ п/п
2.1.1.22.
2.1.1.23.
2.1.1.24.
2.1.1.25.
2.1.1.26.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
Наименование работ (функции)
этапе технического проектирования):
- BI RADS левой молочной железы.
- BI RADS правой молочной железы.
- Рекомендации.
- Срок очередной явки.
Данные параметры должны быть добавлены для следующих исследований:
- 7005317 - Ультразвуковое исследование молочных желез чрескожное
- 7005325 - Ультразвуковое исследование молочных желез чрескожное с оценкой кровотока
- 7005333 - Ультразвуковое исследование молочных желез чрескожное с эластографией
- 7005341 - Ультразвуковое исследование молочной железы чрескожное с внутривенным контрастированием
- 7005358 - Ультразвуковое исследование молочных желез чрескожное в 3D (4D)-режиме
Добавить следующие параметры при фиксации результатов исследования 7001928 - Компьютерная томография груди низкодозная [Низкодозная КТ
органов грудной клетки]:
- Категория Lung-RADS (одиночное поле выбора из справочника).
В печатную форму протокола рентгенологического исследования обеспечить вывод сведений о Категория Lung-RADS в поле заключение
Реализовать возможность предварительного сохранения протокола диагностического исследования для второго мнения без необходимости подписания и
отправки.
Разработать печатную форму результатов рентгенологических исследований в соответствии с утвержденной формой (Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 мая 2026 г. № 359н).
Реализовать возможность ограничения выписки направления на лабораторное исследование в определенные медицинские организации
Реализовать проверку соответствия выбранного диагноза в направлении на диагностическое исследование выбранному исследованию колоноскопии:
7011976 — Эндоскопическое исследование толстой кишки видеокапсульное
7011984 — Эндоскопическое исследование толстой кишки
7011992 — Эндоскопическое исследование толстой кишки с осмотром терминального отдела подвздошной кишки
7012008 — Эндоскопическое исследование прямой кишки
7012024 — Эндоскопическое исследование функционирующих отделов ободочной кишки через колостому
7012032 — Эндоскопическое исследование функционирующих отделов ободочной кишки с осмотром терминального отдела подвздошной кишки через
колостому
7012040 — Эндоскопическое исследование отключенных отделов толстой кишки через анальный канал
7012057 — Эндоскопическое исследование отключенных отделов толстой кишки через колостому
7012065 — Эндоскопическое исследование терминального отдела подвздошной кишки через илеостому
7012370 — Эндоскопическое ультразвуковое исследование стенки толстой кишки
Соответствующие коды диагнозов по МКБ-10 предоставляет Заказчик.
3 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
ФБ «Врач поликлиники»
Реализовать формирование титульного листа учетной формы медицинской документации №025/у «Медицинская карта пациента, получающего
медицинскую помощь в амбулаторных условиях» в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 13.05.2025 N 274н
Реализовать формирование учетной формы медицинской документации №025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях» в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 13.05.2025 N 274н
239
№ п/п
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.
3.5.
3.5.1.
3.5.1.1.
3.6.
3.6.1.
3.6.1.1.
3.7.
3.7.1.
3.7.1.1.
Наименование работ (функции)
Реализовать формирование учетной формы медицинской документации №070/у «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение» в
соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 13.05.2025 N 274н
Реализовать формирование учетной формы медицинской документации № 072/у «Санаторно-курортная карта» в соответствии с требованиями Приказа
Минздрава России от 13.05.2025 N 274н
Реализовать формирование учетной формы медицинской документации № 076/у «Санаторно-курортная карта для детей» в соответствии с требованиями
Приказа Минздрава России от 13.05.2025 N 274н
Реализовать формирование учетной формы медицинской документации № 079/у «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, направленного в
организацию отдыха детей и их оздоровления» в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 13.05.2025 N 274н
Реализовать возможность установки в МКАБ признака "Маломобильный пациент". В журнале МКАБ реализовать возможность фильтрации списка по
признаку "Маломобильный пациент"
ФБ «Стоматология»
Доработать ФБ "Стоматология" в разделе Осмотр полости рта в поле Тремы изменить вывод значений в чек-боксах "верхний зубной" и "нижний зубной"
на значения "верхний зубной ряд" и "нижний зубной ряд"
Доработать ФБ "Стоматология" в части расширения справочника карты осмотров зубов значением - РТ (Ретрузия).
Модули «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента», «Электронная медицинская карта стационарного больного»
Реализовать возможность формирования новых согласий в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 4 апреля 2025 г. № 165н
Модуль «Патологоанатомическая деятельность»
Модуль должен обеспечить формирование печатных форм документов патологоанатомических вскрытий 013/у, 013-1/у, 015 /у в соответствии с
требованиями приказа от 29.04.2025 г. № 261-н
Модуль должен обеспечивать формирование унифицированных форм медицинской документации, используемых при проведении прижизненных
патолого-анатомических исследований в соответствии с требованиями Приказа N 207н от 14 апреля 2025 г. :
- Направление на прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала.
- Протокол прижизненного патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала.
- Журнал регистрации поступления биопсийного (операционного) материала и выдачи результатов прижизненных патолого-анатомических
исследований.
Модуль «Интеграции»
ФБ «Взаимодействие с подсистемами ЕМИАС МО»
Реализовать возможность получения списка рекомендованных исследований из подсистемы СППВР Б3-Мед по диагнозу из направления
Модуль «Ведение основных регистров и реестров отдельных групп больных»
Реализовать возможность при создании регистра указывать документ-основание для создания регистра
Модуль «Взаиморасчеты»
ФБ «Подготовка реестров счетов за оказанную медицинскую помощь»
Реализовать возможность формирования и выгрузки Универсального передаточного документа в формате xlsx по выбранному счету.
Модуль «Электронная медицинская карта стационарного больного»
Реализовать проверку наличия не исполненных лекарственных назначений при выписке пациента из стационара.
240
№ п/п
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5.
4.1.1.6.
4.1.1.7.
4.1.1.8.
4.1.1.9.
4.1.1.10.
4.1.1.11.
4.1.1.12.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.
Наименование работ (функции)
Если в момент выписки пациента есть назначения, которые выходят за рамки госпитализации, то выводить в интерфейсе информацию о найденных
назначениях с возможностью указания причины отмены и отменой найденных лекарственных назначений при сохранении сведений. В случае, если в
блоке выписка указан исход лечения "Умер", то поле с причиной отмены назначения должно предзаполняться значением "Прекращение лечение
пациента" по справочнику - https://nsi.rosminzdrav.ru/dictionaries/1.2.643.5.1.13.13.99.2.656/passport/1.2
4 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Интеграции»
ФБ «Взаимодействие с подсистемами ЕМИАС МО»
Разработать метод передачи сведений о выполненных диагностических исследованиях в подсистему УРО за конкретную дату
Разработать метод предоставления агрегированных сведений о количестве часов в расписании и выполненных приемах врачами за определенный период
по запросу из подсистемы МЭФ
Доработать сервис интеграции с ЕРИС в части получения сведений о контрастном веществе.
Доработать интеграционные профили с ЕРИС в части передачи ОИД ФРМО подразделения в методах получения ресурсов и идентификатор
оборудования в системе УРО при передаче направления
Необходимо доработать метод получения вызова врача на дом для СМП в части расширения информации о причине отмены вызова
Необходимо доработать метод получения сведений о состоянии на диспансерном учете для РПГУ в части добавления диагноза
Необходимо доработать метод получения информации о пациенте для СМП в части добавления анамнеза жизни и госпитализаций
Необходимо доработать метод получения коечного фонда для СМП в части добавления поля с общим количеством коек в разбивке по половозрастному
признаку
Необходимо доработать метод передачи обратного талона сопроводительного листа в части передачи результата обращения
Разработать сервис передачи сведений о прикреплении пациента к аптеке в подсистему СПО УЛО.
Доработать сервис интеграции с ЛИС в части возможности передачи сведений об аннулировании направления в ЛИС
Реализовать получение от ЛИС сведений о "Браке пробы".
Предусмотреть отображение сведений о "Браке пробы" в результатах исследования.
Доработать отчет "Выполненные исследования за период" в части вывода информации о "Браке пробы" по исследованиям
Модуль «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
ФБ «Врач поликлиники»
Реализовать возможность настройки перечня медицинских организаций, которые проводят онкологический консилиум.
Реализовать возможность фильтрации списка медицинских организаций в направлении на ТМК-консилиум с типом "Онкологический" — должны быть
доступны медицинские организации, которые проводят онкологический консилиум.
Доработать ведение в МКАБ пациента сведений о прикреплении к аптеке для возможности фиксации даты начала и окончания прикрепления.
Модуль «Коечный фонд»
Реализовать возможность фиксации данных о платной койке.
5 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
ФБ «Мобильное автоматизированное рабочее место врача поликлиники»
Реализовать возможность совершения звонка на номер пациента с мобильного АРМ врача поликлиники
Реализовать возможность автоматического сохранения внесенных данных в медицинской записи с мобильного АРМ врача для обработки вызовов на дом
(функция должна включаться по настройке, сохранение должно осуществляться с заданной периодичностью).
241
№ п/п
5.1.1.3.
5.1.1.4.
5.1.1.5.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.1.3.
5.2.1.4.
5.2.1.5.
5.2.1.6.
5.2.1.7.
5.2.1.8.
5.2.1.9.
5.2.1.10.
5.3.
5.3.1.
5.3.1.1.
5.4.
5.4.1.
5.4.1.1.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.2.
Наименование работ (функции)
Реализовать возможность поиска пациента по СНИЛС в мобильном АРМ врача для обработки вызовов врача на дом.
В мобильном АРМ врача обработки вызовов врача на дом доработать форму направления на госпитализацию в части разделения на экстренную и
плановую
Реализовать в мобильном АРМ врача возможность просмотра не назначенных вызовов, назначать врача по таким вызовам и отклонять назначенный
вызов врача на дом.
Модуль «Мобильное приложение пациента»
Реализовать отображение отмененных вызовов врача на дом с указанием причины отмены в разделе записи и обращения (история обращений)
мобильного приложения пациента "Добродел Здоровье".
Реализовать получение откреплённой цифровой подписи при скачивании подписанного электронного медицинского документа в мобильном приложении
"Добродел Здоровье"
Реализовать в мобильном приложении для пациента вывод сведений о дате назначенной явки из карты диспансерного наблюдения в сведениях о
диспансерном учете.
Реализовать возможность перехода из приложения "Добродел Здоровье" в приложение «Сберздоровье» из раздела "Моё здоровье"
В мобильном приложении пациента реализовать вывод раздела "Рецепты на лекарства" на главный экран с возможностью отображения лекарственных
назначений и статусов рецептов на льготные препараты.
По выбранному рецепту должен формироваться QR-код льготного и коммерческого рецепта на лекарства.
Реализовать раздел "Часто задаваемые вопросы" в мобильном приложении пациента
Реализовать функциональность переключения отображения занятых/свободных ячеек расписания в мобильном приложении пациента
Реализовать в мобильном приложение пациента кнопку-ссылку для звонка на номер экстренной службы 112
Реализовать возможность выбора предпочтительного способа связи при записи пациента на телемедицинскую консультацию через мобильное
приложение пациента
Реализовать в мобильном приложении пациента анкету (опросник) для фиксации симптомов при оформлении вызова врача на дом для последующей
маршрутизации пациента.
Модуль «Электронная медицинская карта стационарного больного»
Реализовать возможность подписания шаблона медицинской записи "Совместный осмотр с заведующим отделением" двумя электронными подписями.
Модуль «Единая электронная регистратура»
Реализовать фиксацию источника записи на прием "Мобильное приложение" при записи на прием через мобильное приложение "Добродел Здоровье"
6 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Больничная аптека»
Реализовать настройку критического минимума остатков по МНН для запасов на складе и проверку остатков на складе на соответствие критического
минимума при авторизации пользователя в модуле.
Реализовать работу с контрактами на сумму (умные контракты) в модуле
242
№ п/п
6.1.1.3.
6.1.1.4.
6.1.1.5.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.2.
6.2.1.3.
6.2.1.4.
6.2.1.5.
6.2.1.6.
6.2.1.7.
6.2.1.8.
6.2.1.9.
6.2.1.10.
6.2.1.11.
6.2.1.12.
6.2.1.13.
6.2.1.14.
6.2.1.15.
6.2.1.16.
6.3.
6.3.1.
6.3.1.1.
Наименование работ (функции)
Реализовать поиск пациента по номеру полиса ОМС на форме документа выдачи медицинского изделия
Реализовать возможность фиксации сведений о заявках поставщику в аптеке
Реализовать возможность фиксации сведений о дополнительном соглашении к позиции контракта с указанием измененной цены и количества в аптеке
Модуль «Аналитическая деятельность и формирование отчетности»
Доработать отчетную форму сборочного листа в части отображения данных о сумме, цене, итоговой сумме, общего количества отгрузки и отгрузки по
факту
Реализовать отчет в разрезе препарата и в разрезе диагноза
Реализовать сводный отчет в рамках заявки без персональных данных
Реализовать отчет по статусу подписания заявок МО
Реализовать отображение фасовки и объема для СПЛП в отчетах по заявкам:
- сводная потребность
- потребность в разрезе пациентов
Разработать отчет "Движение лекарственного средства (номенклатура)" в разрезе программ финансирования". Форма отчета предоставляется
Заказчиком.
Разработать отчет "Лист выдачи по требованию-накладной". Форма отчета предоставляется Заказчиком.
Разработать отчет "Отчет по расходу в отделениях" (отчет должен формироваться по листам назначения, документам списания, документам
перемещения в другие отделения с детальной информацией о документах расхода, с указанием ФИО пациента). Форма отчета предоставляется
Заказчиком.
Разработать отчет "Отчет о выдаче лечебных средств в отделения в разрезе характеристик". Форма отчета предоставляется Заказчиком.
Реализовать сводный отчет по суммам персонифицированных заявок медицинских организаций. Отчет должен содержать наименование МО,
наименование заявки, сумма по заявке, сумма всего по всем заявкам. Форма отчета предоставляется Заказчиком.
Реализовать учет выдачи изделий медицинского назначения для проведения непрерывного мониторинга глюкозы (далее НМГ) пациентам с сахарным
диабетом и формирование отчетной формы для проведения мониторинга.
Разработать отчет «Отчету по расходу лекарственных средств по отделениям в разрезе ТРН за период» - необходимые условия отбора «Характеристики»,
«Программа финансирования». Форма отчета предоставляется Заказчиком.
Разработать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость ЛС по складу с детализацией» - необходимые условия отбора – «Характеристики», «Программа
финансирования»". Форма отчета предоставляется Заказчиком.
Разработать отчет «Движение лекарственного средства (по набору позиций склада)» - необходимые условия отбора «Характеристики». Форма отчета
предоставляется Заказчиком.
Доработать отчет "Товары, отпущенные в отделение с ценой " - реализовать дополнительный параметр формирования - "Программа финансирования".
Форма отчета предоставляется Заказчиком.
Реализовать возможность формирования отчета «Статистика по использованию медицинского оборудования» по состоянию на дату (Форму отчета
предоставляет заказчик)
Модуль «Персонифицированная потребность»
Реализовать отображение и сохранение в заявке среднего значения годовой курсовой дозы в упаковках по справочнику (справочник соответствий доз,
243
№ п/п
6.3.1.2.
6.3.1.3.
6.3.1.4.
6.3.1.5.
6.4.
6.4.1.
6.4.1.1.
6.5.
6.5.1.
6.5.1.1.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.1.2.
7.1.1.3.
7.1.1.4.
7.1.1.5.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.1.1.
Наименование работ (функции)
кодов МКБ и ЕСКЛП предоставляет Заказчик), указанной в номенклатуре заявки в соответствии с кодом МКБ.
Реализовать в отчете по сводной заявке расчет и вывод среднего значения курсовой дозы по препарату, и рассчитать размер превышения от заявленной
потребности (если нет сопоставление диагноза и кода препарата по ЕСКЛП, то выводить среднее значение курсовой дозы по препарату).
Реализовать отчет по сводной заявке с результатами анализа на наличие дублей заявленных препаратов по АТХ.
Реализовать дополнительный статус в заявке (возвращена на доработку) и дату изменения заявки.
Реализовать возможность указания комментария ГВС при направлении заявки на доработку.
Необходимо добавить функциональность отмены подписания заявки МО для ГВС.
Реализовать запрет редактирования заявок на лекарственные средства мед. организаций, если дата окончания срока подачи заявки меньше текущей даты
(после указанной даты должна быть возможность только подписание электронной подписью главного врача).
Модуль «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
ФБ «Врач поликлиники»
Реализовать запрет на добавление льготы в регистр "127 - Региональный сегмент федерального регистра льготников" и включение в регистр для
пациентов, у которых не указаны в качестве ДУЛ:
- паспорт РФ
- свидетельство о рождении.
Модуль «Интеграции»
ФБ «Взаимодействие с внешними ИС»
Доработать интеграцию с системой Честный знак в части получения данных о серии для медицинского изделия.
7 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Аналитическая деятельность и формирование отчетности»
Реализовать системный отчет в ЕМИАС форма 1-МЕД (Сведения об оказании медицинских услуг нерезидентам за период). Графы в отчете должны
заполняться в объеме тех сведений, которые ведутся в ЕМИАС (по отсутствующим сведениям графы должны заполняться прочерками).
Реализовать сбор необходимых данных для формирования отчета по персонифицированной потребности на специализированное питание для поставки с
центрального склада аптеки (МОМС) в льготную аптеку прикрепления пациента.
Доработать системный отчет "Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения (Форма 131/о)" для возможности его формирования
по определенным категориям льгот (в параметрах формирования отчета должны быть возможность выбора одной или нескольких категорий льгот для
формирования отчета).
Реализовать механизм сбора и формирования сводной отчетной формы №30 "Сведения о медицинской организации" по данным из медицинских
организаций региона, работающих в ЕМИАС.
Реализовать механизм сбора и формирования сводной отчетной формы №12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов,
проживающих в районе обслуживания медицинской организации" по данным из медицинских организаций региона, работающих в ЕМИАС.
8 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Администрирование»
ФБ «Электронная подпись»
Реализовать интерфейс отображения реестра электронных медицинских документов в региональном архиве ЭМД (РЭМД) с возможностью фильтрации
по виду документа, медицинской организации, статусу регистрации, периоду.
244
№ п/п
8.2.
8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.3.
8.3.
8.3.1.
8.3.1.1.
8.4.
8.4.1.
8.4.1.1.
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.1.1.
9.3.
9.3.1.
9.3.1.1.
9.3.1.2.
9.3.1.3.
9.4.
Наименование работ (функции)
Модуль «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
ФБ «Врач поликлиники»
Доработать печатную форму справки 001-ГС/у "Заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу российской федерации и муниципальную службу или ее прохождению" в соответствии с
требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 N201н.
Реализовать возможность формирования учетной формы 164-1/у в соответствии с требованиями приказа № 254н от 25 апреля 2025 г. "Об утверждении
Порядка медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью детей, оставшихся без попечения родителей, и формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких лиц"
Реализовать возможность предзаполнения жалоб в случае лечения на основании зафиксированных жалоб в вызове врача на дом
Модуль «Услуги»
ФБ «Услуги ОМС/Бюджет/ДМС»
Реализовать возможность внесения в справке на налоговый вычет плательщика, отличного от указанного в договоре на оказание услуг.
Реализовать возможность указания в справке на налоговый вычет в качестве плательщика представителя пациента, указанного в МКАБ.
Модуль «Интеграции»
ФБ «Взаимодействие с внешними ИС»
Реализовать возможность создания заявки на оформление медицинской справки о прохождении медицинского осмотра врача-стоматолога. При
обработке заявки должна формироваться справка или заключение подписанные электронной подписью.
9 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Электронная медицинская карта стационарного больного»
Реализовать возможность оформления согласия пациента на медицинское вмешательство с отметкой о невозможности подписания пациентом "По
тяжести состояния расписаться не может" и возможностью указания сотрудников (консилиума), которые подтверждают данный факт. Согласие
подписывается сотрудником, который его оформляет.
Модуль «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
ФБ «Врач поликлиники»
Реализовать валидацию на наличие заполненного и подписанного блока ЗНО при направлении на консилиум с типом "Онкологический" при записи в
расписание через раздел ТАП «Сведения о врачебной комиссии», а также обеспечить его отображение в форме решения ВК/Консилиума.
Модуль «Врачебная комиссия»
Требуется отображать оттиск ЭЦП подписантов решения ВК на печатной форме "Протокол заседания врачебной комиссии"
1. Необходимо доработать блок "Подписанты" в решении ВК.
В блоке "Подписанты" должны отображаться те участники комиссии, которые проголосовали (т.е. стоит отметка "За" или "Против").
2. Необходимо изменить блок подписантов и участников комиссии во всех ПФ модуля Решение ВК за исключением ПФ "Протокол консилиума
(онкологического)". В разделе подписанты необходимо вывести подписантов, которые проголосовали, по аналогии с блоком "Подписанты" на форме. В
раздел участников комиссии необходимо вывести всех участников из компонента "Голосование" (в случае если ПФ формируется на основании одного
решения ВК или вывести уникальных участников комиссии из блока "Голосование" всех решений ВК (в случае, если ПФ формируется на основании всех
решений ВК заседания).
Реализовать проверку на наличие рассчитанного индекса коморбидности Чарлсона в разделе "Оценка по шкалам" при направлении пациента на
онкоконсилиум. Обеспечить передачу и отображение сведений об индексе коморбидности Чарлсона в решении онкоконсилиума.
Модуль «Мобильное приложение пациента»
245
№ п/п
9.4.1.
9.4.1.1.
9.5.
9.5.1.
9.5.1.1.
10.
10.1.
10.1.1.
10.1.1.1.
10.2.
10.2.1.
10.2.1.1.
10.2.1.2.
11.
11.1.
11.1.1.
11.1.1.1.
11.2.
11.2.1.
11.2.1.1.
11.2.1.2.
Наименование работ (функции)
Реализовать версию для слабовидящих
Модули «Больничная аптека», «Врачебная комиссия»
Реализовать доработку формы редактирования решения врачебной комиссии для фиксации сведений о признании нуждаемости пациента в оказании
паллиативной помощи и фиксации сведений о назначении медицинских изделий согласно утвержденному списку в постановлении 398н. Разработать
печатные формы протокола решения ВК по назначению медизделия и нуждаемости в паллиативной помощи (формы предоставляет Заказчик).
Разработать сводный персонифицированный отчет, с перечнем назначенных медицинских изделий в протоколах решений врачебных комиссий за
выбранный период (форму отчета предоставляет Заказчик).
Предусмотреть возможность отбора пациентов из Регистра паллиатива для формирования персонифицированной потребности.
10 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Экспертиза качества»
Доработать карту внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в МКСБ в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от
14.04.2025 N 203н (действует с 01.09.2025).
Обеспечить возможность заполнения заведующим отделения, заместителем главного врача, председателем врачебной комиссии.
В карте внутреннего контроля качества для председателя врачебной комиссии предусмотреть возможность заполнения заключения в свободной тестовой
форме.
Разработать печатную форму анкеты качества оказания медицинской помощи (форму предоставляет Заказчик).
Обеспечить обязательность заполнения анкеты качества оказания медицинской помощи в МКСБ при исходе лечения "Смерть".
Модуль «Электронная медицинская карта стационарного больного»
Реализовать формирование печатной формы листа врачебных назначений для реанимационных отделений по заданным параметрам пользователем.
Доработать Журнал исполнения врачебных назначений в части возможности поиска МКСБ пациента в журнале путем сканирования штрих-кода с
браслета пациента.
Доработать Журнал исполнения врачебных назначений в части отображения сведений о занимаемых койках пациентами с возможностью назначения и
смены койки.
11 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Электронная медицинская карта стационарного больного»
Доработать назначение лекарственных препаратов в МКСБ в части возможности создания комплексных назначений (препаратов), которые должны
применяться совместно (одновременно или смешиваться).
Модуль «Интегрированная электронная медицинская карта»
Реализовать возможность отображения сведений о врачебных комиссиях и консилиумов в интерфейсе ИЭМК с возможностью фильтрации по типу
решения консилиума/комиссии и возможностью формирования печатной формы протокола решения.
Реализовать скрытие записей с диагнозами, относящимися к регистру спецконтингента, в случае, если у пользователя отсутствует роль по данному
регистру, в следующих разделах ИЭМК пациента:
- рецепты
- результаты лабораторных исследований
246
№ п/п
11.3.
11.3.1.
11.3.1.1.
11.4.
11.4.1.
11.4.1.1.
11.5.
11.5.1.
11.5.1.1.
11.6.
11.6.1.
11.6.1.1.
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.1.1.
Наименование работ (функции)
- результаты инструментальных исследований
- диспансерный учет
- нетрудоспособность
- хронические заболевания
- операции
- случаи лечения
- госпитализации
- вызовы скорой помощи
- санаторно-курортное лечение
- медицинские записи
Реализовать скрытие записей относящихся к регистру спецконтингента, в случае, если у пользователя отсутствует роль по данному регистру, в поле
"Последнее обращение/госпитализация" в журнале ИЭМК.
Модуль «Мобильное приложение пациента»
В мобильном приложении пациента реализовать возможность формирования заявки на продление рецепта.
Модули «Электронная медицинская карта стационарного больного», «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
Реализовать скрытие записей в журналах амбулаторных и стационарных случаев лечения, направлений, направлений на исследования, результатов
исследований, листков нетрудоспособности, операций и медицинских записей в случае, если в них установлен диагноз, относящийся к регистру
спецконтингента и у пользователя отсутствует роль по данному регистру.
Модуль «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
ФБ «Врач поликлиники»
Реализовать возможность обработки заявки на продление рецепта и выписки нового рецепта
Модуль «Ведение основных регистров и реестров отдельных групп больных»
Реализовать скрытие записей с диагнозами, относящимися к регистру спецконтингента в случае, если у пользователя отсутствует роль по данному
регистру, в следующих разделах регистровой карты пациента:
- льготы
- рецепты
- результаты лабораторных исследований
- результаты инструментальных исследований
- диспансерный учет
- случаи лечения
- госпитализации
- медицинские записи
12 ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ
Модуль «Электронная медицинская карта амбулаторного пациента»
ФБ «Врач поликлиники»
Реализовать формирование и отображение уведомлений о готовности протокола решения комиссии/консилиума. Уведомления должны формироваться
247
№ п/п
12.2.
12.2.1.
12.2.1.1.
12.2.1.2.
12.2.1.3.
Наименование работ (функции)
для врача, который направил пациента на решение комиссии/консилиума.
Уведомления должны отображаться в отдельном журнале.
Модуль «Единая электронная регистратура»
ФБ «Call-центр»
Реализовать в интерфейсе кол-центра отображение истории записей на прием выбранного пациента с возможностью перехода к расписанию врача,
указанного в записи на прием.
Реализовать в интерфейсе кол-центра возможность фильтрации расписания приема по типу приема и специальности.
Реализовать в интерфейсе кол-центра отображение свободных ячеек расписания по выбранному ресурсу и определенной дате в разрезе типов приема.
Реализовать в интерфейсе кол-центра возможность фильтрации расписания приема по возрасту пациента.
248
4.3. Требования к видам обеспечения Подсистем
4.3.1. Требования к математическому обеспечению
Способы и средства математического обеспечения должны быть предложены Исполнителем
и представлены в проектной документации.
4.3.2. Требования к информационному обеспечению
Для обеспечения информационного обмена модули Подсистем должны работать в составе
единой вычислительной сети.
Должна быть предусмотрена возможность работы функционально законченных модулей
Подсистем в разных локальных вычислительных сетях.
В качестве базового протокола сетевого и межсетевого взаимодействия должен
использоваться TCP/IP (сокращение от английского Transmission Control Protocol / Internet Protocol,
протокол управления передачей/интернет-протокол) – стек протоколов Интернета.
Информационное взаимодействие Подсистем с внешними информационными
и автоматизированными системами должно осуществляться посредством сервисов взаимодействий
и наборов соглашений интерфейса логического уровня (сетевых протоколов).
Взаимодействие клиентской и серверной части Подсистем для доступа пользователей
к системе ЕМИАС МО, должно осуществляться через защищенные протоколы сетевого
взаимодействия.
При реализации решений по обмену данными должна использоваться сервисноориентированная архитектура (SOA - Service-Oriented Architecture), в состав которой должны
входить веб-сервисы.
Применяемые веб-сервисы должны использовать открытые стандарты:

XML - расширяемый язык разметки, предназначенный для хранения и передачи
структурированных данных;

JSON – текстовый формат обмена сообщениями;

SOAP - протокол обмена сообщениями на базе XML, объединяет стандарты
SOAP/WSDL/UDDI;

REST API - протокол обмена сообщениями на базе JSON;

WSDL - язык описания внешних интерфейсов веб-сервисов на базе XML;

UDDI - универсальный интерфейс распознавания, описания и интеграции (Universal
Discovery, Description, and Integration);
Обмен данными:

формат XML (ver 1.0/1.1). Стандарт кодовых страниц ISO/IEC 8859;

API (application programming interface) - набор готовых классов, процедур, функций,
структур и констант, предоставляемых приложением;

HL7/FHIR - стандарт обмена медицинскими данными от международной организации
HL7.
4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению
Интерфейс программного обеспечения, справочная, техническая и эксплуатационная
документация должны быть выполнены на русском языке.
Сообщения при выполнении ошибочных действий пользователя должны быть на русском
языке, за исключением системных ошибок.
249
4.3.4. Требования к программному обеспечению
Программное обеспечение, используемое для достижений целей и решения задач, в рамках
настоящего Технического задания, должно быть включено в Единый реестр российского и/или
евразийского программного обеспечения, предусмотренного постановлением Правительства РФ
от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра
программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов
Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации».
В случае невозможности использования программного обеспечения из Единого реестра
российского и/или евразийского программного обеспечения по основаниям, предусмотренных
подпунктами е), ж) пункта 5 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах
по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», в этом случае в проектную документацию включается обоснование
неприменения запрета использования программного обеспечения, происходящего из иностранных
государств и отсутствующего в Едином реестре российского и/или евразийского программного
обеспечения, с соблюдением требований, предусмотренных подпунктами е), ж) пункта 5
постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению
национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Программное обеспечение Подсистем должно удовлетворять следующим требованиям:

Подсистемы должны функционировать на программном обеспечении из Единого
реестра российского и/или евразийского программного обеспечения и не требовать
дополнительных расходов Заказчика, а также быть совместимы с подсистемами ЕМИАС МО;

серверная часть Подсистем должна функционировать на отечественных
операционных системах семейства Linux из Единого реестра российского программного
обеспечения, не требовать дополнительных расходов Заказчика, а также быть совместима
с подсистемами ЕМИАС МО, с установленными или встроенными сертифицированными
средствами защиты информации: от несанкционированного доступа; средствами антивирусной
защиты информации;

клиентская часть Подсистем должна функционировать на отечественных
операционных системах семейства Linux из Единого реестра российского программного
обеспечения, не требовать дополнительных расходов Заказчика, а также быть совместима
с подсистемами ЕМИАС МО, с установленными сертифицированными средствами защиты
информации: от несанкционированного доступа; средствами антивирусной защиты информации.
Не допускается использование компонентов для эмуляции функциональности ОС семейства
Windows, например, Wine.
Развертывание операционной системы и средств защиты информации производится силами
Оператора системы до начала установки СПО на вновь создаваемых виртуальных машинах
компонентов Подсистем.
Пользователям для работы с Подсистемами должно быть достаточно использования
веб-браузера и/или установленной клиентской части ПО.
Все поставляемые компоненты должны существовать в едином интерфейсе Подсистем.
При проектировании Подсистем при их создании/развитии необходимо обеспечить
отсутствие уязвимостей программного (программно-технического) обеспечения и Подсистем
250
в целом. Под уязвимостью следует понимать технологическую особенность программного
(программно-технического) и технического обеспечения, которая может быть использована
для реализации угроз безопасности информации. Перечень проверяемых уязвимостей размещен
в реестре системы управления уязвимостями по адресу suu.cibint.mosreg.ru.
Выявление, анализ и контроль устранения уязвимостей осуществляет ГКУ МО «ЦИБ МО» на
основании уведомления Заказчиком о проведении работ по развитию (модернизации) Подсистем
при вводе Подсистем в эксплуатацию.
4.3.5. Требования к техническому обеспечению
В проектной документации должен быть представлен расчет и обоснование требований к
техническому обеспечению и согласован с Заказчиком.
Сервера Подсистем должны быть размещены на двух географически разделенных
площадках ЕИТО с реализацией механизмов отказоустойчивости и репликации данных на
резервную площадку. Техническое обеспечение, обслуживание и сопровождение площадки ЕИТО
МО для корректного функционирования Подсистем обеспечивает Оператор системы.
4.3.6. Требования к метрологическому обеспечению
Требования к данному разделу не предъявляются.
4.3.7. Требования к организационному обеспечению
Организационное обеспечение Подсистем должно быть достаточным для эффективного
выполнения пользователями возложенных на них обязанностей при осуществлении
автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Подсистем.
К работе с Подсистемами должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы
на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение
работе с Подсистемами.
К защите от ошибочных действий пользователя предъявляются следующие требования:

должна быть предусмотрена система подтверждения легитимности пользователя при
просмотре данных;

для всех пользователей должна быть запрещена возможность удаления
преднастроенных объектов и отчетности;

для снижения ошибочных действий пользователей должно быть разработано полное и
доступное руководство пользователя.
4.3.8. Требования к методическому обеспечению
Перечень применяемых при разработке и функционировании Подсистем нормативноправовых актов представлен в Error: Reference source not found1.
Таблица 111 - Перечень нормативно-правовых актов
№
п/п
1.
Вид документа
Наименование документа
Поручение Президента
Российской Федерации
«О переходе субъектов Российской Федерации на
единую медицинскую информационную систему»
(письмо Минздрава России № 1/И/1-4230 от
31.05.2023)
«О
досрочном
прекращении
реализации
государственной программы Московской области
«Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и
утверждении
государственной
программы
Московской области «Цифровое Подмосковье» на
2023-2030 годы»
«О государственной информационной системе
«Единая
медицинская
информационноаналитическая система Московской области»
2.
Постановление
Правительства
Московской области
3.
Постановление
Правительства
Московской области
251
Реквизиты документа
от 01.06.2023 № Пр-1095
от 04.10.2022 № 1059/35
от 30.07.2018 № 474/26
№
п/п
4.
Вид документа
Наименование документа
Постановление
Правительства
Российской Федерации
«Об утверждении Правил формирования и
ведения единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных и единого реестра программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных из государств - членов Евразийского
экономического
союза,
за
исключением
Российской Федерации»
«Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в
информационных
системах
персональных
данных»
«Об
утверждении
Правил
ведения
персонифицированного
учета
в
сфере
обязательного медицинского страхования»
«О требованиях к порядку создания, развития,
ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода
из
эксплуатации
государственных
информационных систем и дальнейшего хранения
содержащейся в их базах данных информации»
«О единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения»
от 16.11.2015 № 1236
«Об утверждении Правил взаимодействия иных
информационных систем, предназначенных для
сбора, хранения, обработки и предоставления
информации,
касающейся
деятельности
медицинских организаций и предоставляемых ими
услуг, с информационными системами в сфере
здравоохранения
и
медицинскими
организациями»
«О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и
2026 годов»
«Об утверждении концепции создания единой
государственной информационной системы в
сфере здравоохранения»
от 12.04.2018 № 447
«Об утверждении Порядка организации системы
документооборота в сфере охраны здоровья в
части ведения медицинской документации в
форме электронных документов»
«Об
утверждении
Правил
проведения
рентгенологических
исследований
и
унифицированной
формы
протокола
рентгенологического
исследования
(рентгенологического
исследования
легких
(флюорографии),
рентгенологического
исследования молочных желез (маммографии),
рентгенологического
исследования
зубочелюстной
системы,
рентгеновского
компьютерно-томографического
исследования,
магнитно-резонансного
исследования,
рентгенологического
исследования
костной
системы (рентгеновской остеоденситометрии)»
«Об утверждении порядка подключения к
государственной
информационной
системе
«Единая
медицинская
информационноаналитическая система Московской области»
от 25.03.2026 № 209н
5.
Постановление
Правительства
Российской Федерации
6.
Постановление
Правительства
Российской Федерации
Постановление
Правительства
Российской Федерации
7.
8.
9.
Постановление
Правительства
Российской Федерации
Постановление
Правительства
Российской Федерации
10.
Постановление
Правительства
Российской Федерации
11.
Приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
12.
13.
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
14.
Приказ Министерства
здравоохранения
Московской области
252
Реквизиты документа
от 01.11.2012 № 1119
от 05.11.2022 № 1998
от 06.07.2015 № 676
от 09.02.2022 № 140
от 28.12.2023 № 2353
от 28.04.2011 № 364
от 08.05.2026 № 359н
от 29.07.2026 № 292
№
п/п
15.
16.
17.
18.
Вид документа
Наименование документа
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
«Об утверждении Требований к государственным
информационным
системам
в
сфере
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации,
медицинским
информационным
системам
медицинских
организаций
и
информационным системам фармацевтических
организаций»
«Об утверждении порядка организации и оказания
медицинской
помощи
с
применением
телемедицинских технологий»
«Об утверждении учетной формы «Направление
для оказания медицинской помощи» и порядка ее
ведения»
«Об утверждении унифицированных форм
медицинской документации, используемых в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и
порядков их ведения»
«Об
утверждении
порядка
дачи
информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и отказа от
медицинского вмешательства, в том числе в
отношении определенных видов медицинского
вмешательства, при оказании медицинской
помощи в рамках клинической апробации методов
профилактики,
диагностики,
лечения
и
реабилитации и форм, указанных согласия и
отказа»
«Об утверждении Порядка проведения патологоанатомических вскрытий и унифицированных
форм медицинской документации, используемых
при
проведении
патолого-анатомических
вскрытий»
«Об
утверждении
Правил
проведения
патологоанатомических
исследований
и
унифицированных
форм
медицинской
документации, используемых при проведении
прижизненных
патологоанатомических
исследований»
«Об утверждении Порядка проведения контроля
объемов,
сроков,
качества
и
условий
предоставления
медицинской
помощи
по
обязательному
медицинскому
страхованию
застрахованным лицам, а также ее финансового
обеспечения»
«Об утверждении критериев оценки качества
медицинской помощи»
от 24.12.2018 № 911н
«Об
утверждении
Порядка
прохождения
диспансеризации
федеральными
государственными гражданскими служащими,
государственными гражданскими служащими
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальными
служащими,
перечня
заболеваний, препятствующих поступлению на
государственную
гражданскую
службу
Российской Федерации и муниципальную службу
или ее прохождению, а также формы заключения
медицинской организации»
«Об
утверждении Порядка
медицинского
от 14.04.2025 № 201н
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
19.
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
20.
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
21.
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
22.
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
23.
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
24.
25.
Приказ Министерства
253
Реквизиты документа
от 11.04.2025 № 193н
от 02.09.2025 № 519н
от 13.05.2025 № 274н
от 04.04.2025 № 165н
от 29.04.2025 № 261н
от 14.04.2025 № 207н
от 19.03.2021 № 231н
от 14.04.2025 № 203н
от 25.04.2025 № 254н
№
п/п
Вид документа
Наименование документа
здравоохранения
Российской Федерации
освидетельствования лиц, желающих усыновить
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью детей,
оставшихся без попечения родителей, и формы
заключения
о
результатах
медицинского
освидетельствования таких лиц»
«Об
утверждении
порядка
прохождения
несовершеннолетними
профилактических
медицинских осмотров, учетной формы № 030ПО/у «Карта профилактического медицинского
осмотра несовершеннолетнего», порядка ее
ведения,
а
также
формы
отраслевого
статистического наблюдения № 030-ПО/о
«Сведения о профилактических медицинских
осмотрах несовершеннолетних", порядка ее
заполнения»
«Об
утверждении
порядка
проведения
диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, учетной формы №
030/у-Д/с, порядка ее ведения, а также формы
отраслевого
статистического
наблюдения
№ 030/о-Д/с, порядка ее заполнения»
«Об утверждении формы информированного
добровольного
согласия
на
медицинское
вмешательство по проведению искусственного
прерывания беременности»
«Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах
персональных данных»
«Об определении Порядка информационного
взаимодействия
в
сфере
обязательного
медицинского страхования»
«О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года и на
перспективу до 2036 года»
«О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы»
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
«О персональных данных»
26.
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
27.
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
28.
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
29.
Приказ ФСТЭК России
30.
Приказ ФФОМС
31.
Указ Президента
Российской Федерации
32.
Указ Президента
Российской Федерации
33.
37.
Федеральный закон
Российской Федерации
Федеральный закон
Российской Федерации
Федеральный закон
Российской Федерации
Федеральный закон
Российской Федерации
Приказ ФСТЭК России
38.
Приказ ФСТЭК России
34.
35.
36.
Реквизиты документа
от 14.04.2025 № 211н
от 14.04.2025 № 212н
от 19.03.2025 № 136н
от 18.02.2013 № 21
от 31.03.2021 № 34н
от 07.05.2024 № 309
от 09.05.2017 № 203
от 21.11.2011 № 323-ФЗ
от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«Об электронной подписи»
от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации»
«Об утверждении Требований о защите
информации, содержащейся в государственных
информационных
системах,
иных
информационных системах государственных
органов,
государственных
унитарных
предприятий, государственных учреждений»
«Об утверждении Требований по обеспечению
безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры Российской
Федерации»
от 26.07.2017 № 187-ФЗ
254
от 11.04.2025 № 117
от 25.12.2017 № 239
4.4. Общие технические требования к Подсистемам
4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей
Подсистем
Персонал Подсистем должен быть разделен на категории:
 Обслуживающий Подсистемы персонал Исполнителя:
• системный администратор;
• администратор баз данных.
 Пользователи Подсистем.
Обслуживающий Подсистемы персонал Исполнителя должен иметь высшее образование
в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Пользователи Подсистем помимо должностных обязанностей, описанных в должностных
инструкциях, должны быть знакомы с базовыми понятиями операционных систем семейства Linux,
уметь осуществлять базовые операции в стандартных приложениях и иметь навыки работы
с программным обеспечением текстовых редакторов, браузеров, электронных таблиц.
Системный администратор Подсистем должен иметь высшее образование в сфере
информационно-коммуникационных технологий, опыт администрирования операционных систем
семейства Linux, опыт администрирования баз данных под управлением СУБД, опыт настройки
и конфигурирования виртуальных машин.
Администратор баз данных Подсистем должен иметь высшее образование в сфере
информационно-коммуникационных технологий, опыт администрирования баз данных под
управлением СУБД, опыт настройки и конфигурирования виртуальных машин.
Состав пользователей Подсистем и количество персонала, необходимого для обслуживания
Подсистем, может быть изменено на этапе внедрения Подсистем.
Численность персонала структурных подразделений, обеспечивающих информационное
наполнение Подсистем, должна определяться исходя из основных параметров – объемов
обрабатываемых документов.
Численность персонала должна быть достаточной для обеспечения функционирования
Подсистем в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Техническом задании.
Рекомендуемая численность персонала для функционирования Подсистем:
 Системный администратор – не менее 1 штатная единица.
 Администратор баз данных (БД) – не менее 1 штатная единица.
 Пользователь Подсистем – число штатных единиц определяется структурой медицинских
организаций.
Роли системного администратора и администратора баз данных могут быть совмещены
в одну роль.
Категории пользователей Подсистем и количество пользователей данных категорий
представлены в Error: Reference source not found2.
Таблица 12 - Категории и количество пользователей Подсистем
№
п/п
1.
2.
Наименование категории пользователей
Специалисты Министерства здравоохранения Московской
области
Пользователи учреждений здравоохранения Московской
области, оказывающих медицинскую помощь, включая:
255
Количество пользователей, человек
2026 год
155
61 900
−
врачи медицинских организаций;
−
средний персонал медицинских организаций;
−
администраторы;
−
руководители МО.
ИТОГО:
62 055
4.4.2. Требования к показателям назначения
Показатели назначения Подсистем представлены в Таблица 12.
Таблица 12 - Показатели назначения Подсистем
Наименование показателя
Условие
Суммарное время недоступности Подсистем
и ее компонентов в течение 3 (трех) месяцев
Максимальная продолжительность недоступности
Подсистем или ее любого компонента
Минимальное время между периодами недоступности
Подсистем или ее компонентов
Количество подключенных пользователей
Максимальное число запросов, одновременно
направляемых пользователями к пользовательским
интерфейсам Подсистем, в секунду
(при предоставлении требуемой пропускной способности
сети не менее, чем 0,3 Мбит/с на каждую активную сессию
распознавания и необходимых вычислительных мощностей)
Время отклика пользовательских интерфейсов Подсистем
на запрос пользователя при максимальном числе запросов
(при предоставлении требуемой пропускной способности
сети не менее, чем 0,3 Мбит/с на каждую активную сессию
распознавания)
Объемы хранимых данных в Подсистеме
Подсистемы должны обеспечивать сохранение
производительности при ежемесячном приросте
данных в хранилище
Эталонное
значение
Единица
измерения
не более
12
часы
не более
4
часы
не менее
12
дни
не менее
30000
пользователь
равно
1050
запрос
не более
3
сек
не менее
50
ГБ
не менее
0,1
ГБ
4.4.3. Требования к надежности
Требования к данному разделу не предъявляются.
4.4.4. Требования по безопасности
Все технические решения, используемые при создании Подсистем, должны соответствовать
действующим
нормам
и
правилам
техники
безопасности,
пожаробезопасности
и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.
Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением,
должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление
или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное
заземление. Зануление».
Подсистема электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках
и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.
Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое
электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После
снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.
Исполнитель не должен обеспечивать безопасность обслуживающего персонала
технических средств, пользователей Подсистем, технических средств, системы электропитания,
пожарную безопасность.
256
4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике
Дизайн интерфейса и его элементы должны быть представлены в проектной документации
с учетом следующих требований:
1.
Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование
манипулятора типа «мышь», то есть управление системой должно осуществляться с помощью
набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен
используется главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей
экранных форм.
2.
Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены
в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления
и навигации;

для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические
значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для
обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля
данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть
унифицированы;

внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя
«мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для
однотипных элементов;

в случае ошибочных действий пользователя должны отображаться экранные формы,
предшествующие ошибочному действию, а также на них должно отображаться уведомление
об ошибочных действиях. Допускается уведомление пользователя об ошибочных действиях
с помощью информативного сообщения в отдельном диалоговом окне;

при выполнении длительных операций, требующих значительного времени для
выполнения, конечные пользователи должны получать информацию о текущем ходе выполнения
операции и проценте исполнения операции и/или прогнозе времени, оставшемся до ее завершения.
4.4.6. Требования к транспортабельности для подвижных Подсистем
Компоненты Подсистем являются стационарными и после монтажа и проведения пусконаладочных работ транспортировке не подлежат. Требования не предъявляются.
4.4.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению
компонентов Подсистем
Структура и конфигурация Подсистем должны быть спроектированы и реализованы с целью
минимизации количественного состава обслуживающего персонала. Структура должна
предоставлять возможность управления всем доступным функционалом Подсистем как одному
системному администратору, так и нескольким, с целью разделения ответственности
по администрированию между несколькими администраторами. Обслуживание Подсистем в части
расширенного функционала не требует круглосуточного присутствия системного администратора.
Структура и конфигурация должны быть представлены в проектной документации
с обоснованием предложенных решений.
Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания технических средств
должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту
и хранению, изложенным в документации производителя.
4.4.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа
ЕМИАС МО аттестована по требованиям информационной безопасности, аттестат
соответствия от 08.12.2023 № 2271.00030.2023. Выполнение работ по развитию специального
257
программного обеспечения Подсистем должно соответствовать требованиям информационной
безопасности, предъявляемым к государственным информационным системам, не содержащим
государственную тайну, а также не должно нарушать требования организационнораспорядительной и аттестационной документации ЕМИАС МО.
Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной
в ходе выполнения работ по Контракту, а также соблюдать требования к защите указанной
информации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
и подписанным Соглашением о конфиденциальности (Приложение 7. Соглашение о
конфиденциальности).
В случае привлечения Исполнителем третьих лиц, Исполнитель уведомляет Заказчика
и Оператора системы в течение 3 (трех) рабочих дней, после подписания договора субподряда,
а также подписывает с каждым соисполнителем Соглашение о конфиденциальности (по форме
Приложение 7. Соглашение о конфиденциальности).
4.4.9. Требования по сохранности информации при авариях
Программные модули, поставленные Заказчику в ходе выполнения работ по развитию
(модернизации) Подсистем, должны сохранять работоспособность и обеспечивать
восстановление своих функций при возникновении сбоев в системе электроснабжения
аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС. После перезапуска ОС и запуска
исполняемых модулей Подсистем должно происходить восстановление работоспособности
при условии исправности аппаратного обеспечения. Прикладное ПО Подсистем должно
обеспечивать корректную обработку неверных действий пользователей, некорректного формата
или недопустимых значений входных данных. В указанных случаях система должна выдавать
пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние,
предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.
Целостность и сохранность данных и обработка нестандартных ситуаций в ходе работы
Подсистем (таких как ввод неправильных данных, удаление используемой записи и т.д.) должны
обеспечиваться на нескольких архитектурных уровнях Подсистем: пользовательские
и программные интерфейсы, предоставляющие доступ к функциям Подсистем; программные
модули, реализующие функции Подсистем; транзакционные механизмы СУБД, механизмы
обеспечения целостности данных СУБД.
Требования по обеспечению целостности и сохранности данных Подсистем представлены
в Таблица 134.
Таблица 13 - Требования по обеспечению целостности и сохранности данных
Действия в
отношении данных
Ввод данных
Обработка данных
Хранение данных
Способы обеспечения целостности
и сохранности данных
Архитектурный уровень
Пользовательские и программные интерфейсы,
предоставляющие доступ к функциям
Подсистем
Программные модули, реализующие функции
Подсистем
Проверка корректности форматов, типов,
наличия обязательных параметров
Логические проверки данных
Механизмы транзакционности
и обеспечения целостности,
предоставляемые СУБД
СУБД
Целостность и сохранность информации должны обеспечиваться, в том числе,
следующими мерами, реализованными в Подсистеме: запись истории системных событий
258
в электронные журналы – «логи»; контроль входа в Подсистему; наличие процедур резервного
копирования и восстановления; возможность возврата данных в корректное состояние. Допускается
реализация вышеперечисленных мер средствами прикладного или системного ПО. Резервное
копирование должно обеспечиваться функциональностью, реализуемой в рамках Подсистем,
и штатными средствами используемых СУБД.
4.4.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий
Требования к радиоэлектронной защите по стойкости, устойчивости и прочности к внешним
воздействиям (среде применения) должны соответствовать требованиям к условиям эксплуатации
электронно-вычислительной техники и каналов связи в части защиты от влияния внешних
воздействий.
Дополнительные требования к средствам защиты от внешних воздействий
не предъявляются.
4.4.11. Требования к патентной чистоте и патентоспособности
В соответствии с пунктом 2.7 типовых условий контрактов на выполнение работ по созданию
и (или) развитию (модернизации) государственных (муниципальных) и (или) иных
информационных систем, утвержденных приказом Минцифры России от 17.12.2020 № 715,
Исполнитель передает Заказчику комплект документов, материалов и сведений, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере информационных технологий,
защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной
собственности, включая документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков)
от исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу
Заказчика, с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав
Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин,
базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты
работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения,
секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Исполнителем
в составе отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта.
Условия об обязанностях Исполнителя:
Исключительное право на разработанные в ходе выполнения работ по Контракту
результаты в полном объеме, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для ЭВМ, включая исходные коды, библиотеки зависимостей,
базы данных, топологии интегральных микросхем, а также проектную, техническую, рабочую,
сопроводительную и методическую документацию к Подсистеме или ее частям возникает в момент
ее создания/развития и принадлежит в лице Заказчика Московской области.
Без увеличения цены Контракта передать Заказчику права на использование охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю
и которые использовались при выполнении работ по Контракту, в объеме, необходимом
для использования Заказчиком результатов работ по Контракту по их целевому назначению
и в соответствии с условиями Контракта на весь срок действия использованных исключительных
прав или на иной срок, установленный Заказчиком. Исполнитель передает Заказчику указанные
права посредством заключения лицензионного договора.
Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении работ охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, прав на которые принадлежат третьим лицам.
Предел прав и их объем на такие результаты деятельности должен обеспечить эксплуатацию
Подсистем и их развитие на протяжении всего срока их эксплуатации.
259
Права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать, дорабатывать, развивать
результаты работ, созданные в процессе исполнения Контракта.
Исполнитель при передаче прав Заказчику должен обеспечить соблюдение законных прав
(исключительных, авторских, смежных) других лиц. Должен за свой счет осуществить проверку
результатов интеллектуальной деятельности, на которые передаются права на предмет отсутствия
какого-либо обременения (в том числе залога, ареста).
4.4.12. Требования по стандартизации и унификации
Результаты работ, включающие в себя технические (форматы данных, протоколы передачи,
прикладное ПО) и организационные (регламенты, требования, инструкции) решения должны быть
доступны и документированы в виде, достаточном для независимой реализации (сопровождения)
третьими сторонами. Применение недокументированных или недоступных решений не
допускается.
При проектировании информационной модели должны быть использованы существующие
классификаторы и словари, утвержденные (рекомендованные к использованию) ГОСТами
и нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Министерства здравоохранения Московской области и согласованные с Заказчиком.
4.4.13. Дополнительные требования
В целях обеспечения информационной безопасности Подсистем при организации
взаимодействия с подрядной организацией стороны Контракта должны руководствоваться
рекомендациями ФСТЭК России от 30.07.2025 № 9/141 «О мерах по повышению защищенности
информационной инфраструктуры Российской Федерации».
На Исполнителя возлагается:
1) В рамках исполнения своих обязательств Исполнитель получает доступ ко всей
информации, находящейся в системе и несет гражданско-правовую, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч.
предусмотренную статьями 13.11, 13.12, 13.12.1, 13.14, 13.14.1 КоАП РФ) за нарушение требований
к защите информации в рамках предоставленного удаленного доступа своим работникам,
работникам субподрядчика к информационной системе, к информационно-телекоммуникационной
сети и к информации Заказчика.
Заказчик, в случае нарушения его прав и законных интересов в связи с разглашением
информации или иного неправомерного использования информации, полученной Исполнителем
в рамках исполнения Контракта, будет требовать, в том числе в установленном порядке судебной
защиты своих прав, а равно и возмещения материального ущерба.
2) Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта должен:
– предоставить список работников, в том числе работников субподрядчика, планирующих
осуществлять удаленный доступ к информационной системе, к информационнотелекоммуникационной сети и к информации Заказчика, далее, работники Исполнителя и график их
работ. В случае изменения состава указанных работников Исполнитель должен уведомить
Заказчика о фактах таких изменений в течение 1 (одного) календарного дня. В случае
необходимости подключения работников Исполнителя вне графика рабочего времени согласовать
такие подключения с Заказчиком;
– предоставить политику информационной безопасности, результаты внутренних (внешних)
аудитов информационной безопасности, результаты тестирования на проникновение
260
инфраструктуры, план реагирования на компьютерные инциденты, а также регламент действия
работников в случае нештатных ситуаций;
– предоставить контакты ответственных лиц по обеспечению информационной
безопасности, каналы для оперативного взаимодействия, в т.ч. резервные каналы взаимодействия.
Предоставление указанной выше информации осуществляется любым из способов,
предусмотренных Контрактом.
3) Исполнитель не позднее дня, в котором наступил компьютерный инцидент в его
инфраструктуре должен уведомить Заказчика о его наступлении.
4) Исполнитель при взаимодействии с Заказчиком в рамках Контракта должен реализовать
(применять) следующий перечень мер по информационной безопасности:
а) - обеспечить двухфакторную аутентификацию пользователей;
- обеспечить антивирусную защиту автоматизированных рабочих мест и серверов;
- обеспечить защищенное удаленное подключение с использованием средств
криптографической защиты информации (в случае требования законодательства);
- обеспечить защиту почтовых сервисов от фишинга;
- обеспечить защищенный обмен файлами и информацией через файловое хранилище;
- организовать процесс управлением уязвимостями;
- реализовать парольную политику, утвержденную распоряжением Министерства
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от
12.01.2026 № 11-8/РВ-08 «Об утверждении Политики парольной защиты информационных систем
центральных исполнительных органов Московской области и государственных органов
Московской области». Пароли от учетной записи подрядной организации и учетной записи
Заказчика должны отличаться.
б) при увольнении работников Исполнителя или завершении ими выполнения работ
по Контракту, информация и данные учетных записей таких работников должны быть переданы
Заказчику для дальнейшего удаления;
в) предоставить по каждому работнику, выполняющему работы в рамках Контракта
следующие данные: IP-адрес, наименование страны, формат подключения (локально/удаленно),
с целью проверки и фиксации местоположения Заказчиком;
г) должен осуществлять запись всех действий пользователей при осуществлении удаленного
подключения к инфраструктуре Заказчика; должен обеспечить хранение журналов событий
не менее 1 (одного) года; должен предоставить указанный журнал не позднее 1 (одного) дня
с момента возникновения инцидента;
д) обеспечить (по возможности) включение информационной инфраструктуры подрядной
организации в контур мониторинга информационной безопасности органа (организации)
(при ее наличии). Обеспечить выявление и реагирование на события информационной безопасности
(многократные попытки аутентификации, сетевое сканирование, несанкционированные
подключения), инициируемые информационной инфраструктурой подрядной организации
и учетными записями, с которых осуществляется удаленный доступ;
е) руководствоваться запретом на использование работниками программного обеспечения
для удаленного управления автоматизированным рабочим местом (например, TeamViewer,
AnyDesk, AmmyAdmin, AeroAdmin, Radmin, LiteManager, Удаленный рабочий стол Chrome,
Microsoft Remote Assistance, Microsoft Remote Desktop) и осуществлять контроль за соблюдением
данного запрета;
261
ж) должен обеспечить контроль за использованием средств вычислительной техники,
к которым применяются корпоративные меры по информационной безопасности для доступа
к информационной инфраструктуре Заказчика.
5.
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ ПОДСИСТЕМ
5.1. Календарный план
Развитие Подсистем осуществляется параллельно выполняющимися очередями,
посредством последовательной реализации упорядоченных во времени взаимосвязанных этапов
работ по развитию Подсистем, предусмотренных настоящим пунктом Технического задания,
согласно Таблицы 15.
Все работы выполняются в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода
в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных
систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».
Состав и содержание работ, которые должен выполнить Исполнитель, их ожидаемые
результаты, сроки и этапы их выполнения представлены в Таблице 15.
262
Таблица 145 - Состав и содержание работ
№
этап
а
1.
1.1
1.2
Наименование этапа
Наименование работ
1 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
Результаты работ
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры;
 Документация по информационной безопасности
(п. 4.4.13 ТЗ)
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
данных;
ж) общее описание Подсистем;
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
263
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
С даты
заключения
Контракта
25 календарных
дней с начала
этапа 1.1
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 1.1
25 календарных
дней с начала
этапа 1.2
№
этап
а
1.3
1.4
Наименование этапа
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Наименование работ
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4 ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 1.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
Результаты работ
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 1.2
14 календарных
дней с начала
этапа 1.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 1.3
5 календарных
дней с начала
этапа 1.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
264
№
этап
а
Наименование этапа
1.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
1.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 1.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
результатам завершения
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 1.4
184 календарных
дня с начала
этапа 1.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 1.5
5 календарных
дней с начала
этапа 1.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
265
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
2
2 очередь развития Подсистем
2.1
Разработка документации
на Подсистемы и составные
части
Разработка описания
автоматизируемых функций
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
30 календарных
дней с начала
этапа 2.1
2.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
данных;
ж) общее описание Подсистем;
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 2.1
25 календарных
дней с начала
этапа 2.2
266
№
этап
а
2.3
2.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4
ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 2.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 2.2
14 календарных
дней с начала
этапа 2.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 2.3
5 календарных
дней с начала
этапа 2.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
267
№
этап
а
Наименование этапа
2.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
2.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 2.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
результатам завершения
опытной эксплуатации на
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 2.4
179 календарных
дней с начала
этапа 2.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 2.5
5 календарных
дней с начала
этапа 2.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
268
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
3.
3.1
3 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
3.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
30 календарных
дней с начала
этапа 3.1
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
данных;
ж) общее описание Подсистем;
4. Программные документы:
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 3.1
30 календарных
дней с начала
этапа 3.2
269
№
этап
а
3.3
3.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4 ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 3.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
быть учтены в программе и
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 3.2
14 календарных
дней с начала
этапа 3.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 3.3
5 календарных
дней с начала
этапа 3.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
270
№
этап
а
Наименование этапа
3.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
3.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 3.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
результатам завершения
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 3.4
174 календарных
дня с начала
этапа 3.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 3.5
5 календарных
дней с начала
этапа 3.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
271
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
4.
4.1
4 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
4.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
35 календарных
дней с начала
этапа 4.1
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
данных;
ж) общее описание Подсистем;
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 4.1
35 календарных
дней с начала
этапа 4.2
272
№
этап
а
4.3
4.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4 ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 4.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 4.2
14 календарных
дней с начала
этапа 4.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 4.3
5 календарных
дней с начала
этапа 4.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
273
№
этап
а
Наименование этапа
4.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
4.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 4.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 4.4
164 календарных
дня с начала
этапа 4.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 4.5
5 календарных
дней с начала
этапа 4.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
274
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
результатам завершения
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
5.
5.1
5 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
5.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
65 календарных
дней с начала
этапа 5.1
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
данных;
ж) общее описание Подсистем;
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 5.1
55 календарных
дней с начала
этапа 5.2
275
№
этап
а
5.3
5.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4 ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 5.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 5.2
14 календарных
дней с начала
этапа 5.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 5.3
5 календарных
дней с начала
этапа 5.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
276
№
этап
а
Наименование этапа
5.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
5.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 5.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 5.4
114 календарных
дней с начала
этапа 5.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 5.5
5 календарных
дней с начала
этапа 5.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
277
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
результатам завершения
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
6.
6.1
6 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
6.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
70 календарных
дней с начала
этапа 6.1
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
данных;
ж) общее описание Подсистем;
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 6.1
60 календарных
дней с начала
этапа 6.2
278
№
этап
а
6.3
6.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4 ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 6.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 6.2
14 календарных
дней с начала
этапа 6.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 6.3
5 календарных
дней с начала
этапа 6.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
279
№
этап
а
Наименование этапа
6.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
6.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 6.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 6.4
104 календарных
дня с начала
этапа 6.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 6.5
5 календарных
дней с начала
этапа 6.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
280
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
результатам завершения
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
7.
7.1
7 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
7.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
115 календарных
дней с начала
этапа 7.1
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
данных;
ж) общее описание Подсистем;
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 7.1
45 календарных
дней с начала
этапа 7.2
281
№
этап
а
7.3
7.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4 ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 7.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 7.2
14 календарных
дней с начала
этапа 7.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 7.3
5 календарных
дней с начала
этапа 7.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
282
№
этап
а
Наименование этапа
7.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
7.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 7.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 7.4
74 календарных
дня с начала
этапа 7.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 7.5
5 календарных
дней с начала
этапа 7.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
283
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
результатам завершения
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
8.
8.1
8 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
8.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
125 календарных
дней с начала
этапа 8.1
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
данных;
ж) общее описание Подсистем;
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 8.1
45 календарных
дней с начала
этапа 8.2
284
№
этап
а
8.3
8.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4
ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 8.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
и рабочую документацию на
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 8.2
14 календарных
дней с начала
этапа 8.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 8.3
5 календарных
дней с начала
этапа 8.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
285
№
этап
а
Наименование этапа
8.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
8.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
Подсистемы, а также должны
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 8.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
 Проведение приемочных
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 8.4
64 календарных
дня с начала
этапа 8.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 8.5
5 календарных
дней с начала
этапа 8.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
286
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
испытаний Подсистем по
результатам завершения
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
9.
9.1
9 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
9.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
135 календарных
дней с начала
этапа 9.1
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 9.1
45 календарных
дней с начала
этапа 9.2
287
№
этап
а
9.3
9.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
данных;
ж) общее описание Подсистем;
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4 ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 9.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 9.2
14 календарных
дней с начала
этапа 9.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 9.3
5 календарных
дней с начала
этапа 9.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
288
№
этап
а
Наименование этапа
9.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
9.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 9.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 9.4
54 календарных
дня с начала
этапа 9.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 9.5
5 календарных
дней с начала
этапа 9.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
289
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
результатам завершения
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
10.
10.1
10 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
10.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
145 календарных
дней с начала
этапа 10.1
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 10.1
45 календарных
дней с начала
этапа 10.2
290
№
этап
а
10.3
10.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
данных;
ж) общее описание Подсистем;
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4 ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 10.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 10.2
14 календарных
дней с начала
этапа 10.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 10.3
5 календарных
дней с начала
этапа 10.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
291
№
этап
а
Наименование этапа
10.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
10.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 10.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 10.4
44 календарных
дня с начала
этапа 10.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 10.5
5 календарных
дней с начала
этапа 10.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
292
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
результатам завершения
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
11.
11.1
11 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
11.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
160 календарных
дней с начала
этапа 11.1
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 11.1
45 календарных
дней с начала
этапа 11.2
293
№
этап
а
11.3
11.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
данных;
ж) общее описание Подсистем;
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4 ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 11.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 11.2
14 календарных
дней с начала
этапа 11.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 11.3
5 календарных
дней с начала
этапа 11.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
294
№
этап
а
Наименование этапа
11.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
11.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 11.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 11.4
29 календарных
дней с начала
этапа 11.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 11.5
5 календарных
дней с начала
этапа 11.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
295
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
результатам завершения
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
12.
12.1
12 очередь развития Подсистем
Разработка документации
Разработка описания
на Подсистемы и составные автоматизируемых функций
части
Подсистем (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
12.2
1. Разработка / адаптация
(выбирается на стадии
проектирования Подсистем)
программного обеспечения;
2. Разработка рабочей
документации
Подготовка рабочей
документации на
Подсистемы (п. Error: Reference
source not found ТЗ)
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
Технический проект:
 Ведомость технического проекта;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизируемых функций;
 Описание информационного обеспечения
Подсистем;
 Описание организации информационной базы;
 Описание системы классификации и кодирования;
 Описание массива информации;
 Описание комплекса технических средств (в том
числе должно быть представлено обоснование
выбранного решения технических средств);
 Описание программного обеспечения;
 Описание организационной структуры
С даты
заключения
Контракта
175 календарных
дней с начала
этапа 12.1
1. Исходный код (текст программы);
2. Демонстрация процесса компиляции, создания
дистрибутива и установка (развертывание)
разработанных/адаптированных программ для ЭВМ;
3. Рабочая документация (в зависимости от проектных
решений предоставляются виды документов по ГОСТ
34.201-2020 и программная документация по ГОСТ
19.101-2024):
а) ведомость эксплуатационных документов;
б) описание информационного массива;
в) описание базы данных;
г) технологическая инструкция;
д) руководство пользователей;
е) описание технологического процесса обработки
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 12.1
45 календарных
дней с начала
этапа 12.2
296
№
этап
а
12.3
12.4
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
данных;
ж) общее описание Подсистем;
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы на программное
обеспечение:
а) описание применения;
б) руководство системного программиста;
в) руководство программиста;
Пусконаладочные
работы Подсистем/
составной части
Предварительные
испытания Подсистем/
составной части
Пусконаладочные работы,
включая автономную наладку
технических средств и
программного обеспечения
частей Подсистем, загрузку
информации в ее базу данных,
комплексную наладку
технических средств и
программного обеспечения
Подсистем, включая средства
защиты информации (п. 5.4 ТЗ).
Программа и методика
предварительных испытаний
должна учитывать
необходимость устранения
неисправностей в период
проведения этапа 12.4 –
предварительные испытания
Передача исключительных
прав на ПО
Проведение предварительных
испытаний (п. 5.5 ТЗ).
На данном этапе должны быть
устранены выявленные при
проведении предварительных
испытаний неисправности
и при необходимости внесены
изменения в документацию
г) описание языка;
д) руководство по техническому обслуживанию.
 Акт выполнения пусконаладочных работ;
 Программа и методика предварительных испытаний
Подсистем.
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 12.2
14 календарных
дней с начала
этапа 12.3
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 12.3
5 календарных
дней с начала
этапа 12.4
 Акт приема-передачи исключительных прав на ПО.
 Акт о приемке Подсистем в опытную
эксплуатацию;
 Протокол проведения предварительных испытаний;
 Программа и методика проведения опытной
эксплуатации.
297
№
этап
а
Наименование этапа
12.5
Опытная эксплуатация
Подсистем/составной части
12.6
Приемочные испытания
Подсистем/составной части
Наименование работ
и рабочую документацию на
Подсистемы, а также должны
быть учтены в программе и
методике проведения опытной
эксплуатации.
Программа и методика
проведения опытной
эксплуатации должны
учитывать необходимость
устранения выявленных
неисправностей в течение
этапа 12.5 – опытная
эксплуатация
Подготовка пользователей
по вопросам работы с
Подсистемами (п. 5.6 ТЗ)
 Проведение опытной
эксплуатации на объектах
ввода в действие (п. 5.6 ТЗ);
 Отработка инструкции
по обеспечению
отказоустойчивости и
схемы переключения нагрузки
с основного контура на
резервный и обратно
 Прием и устранение
замечаний к работе
Подсистем (п. 5.6 ТЗ);
 Осуществление доработки
программного обеспечения
Подсистем и наладка
технических средств в случае
обнаружения недостатков,
выявленных при опытной
эксплуатации
 Выполнение работ по
подготовке Подсистем
к вводу в промышленную
эксплуатацию;
Результаты работ
 Ведомости пользователей, прошедших подготовку
по вопросам работы с Подсистемами.
 Журнал опытной эксплуатации;
 Акт о завершении опытной эксплуатации, включая
перечень недостатков, которые были выявлены.
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 12.4
14 календарных
дней с начала
этапа 12.5
Со дня,
следующего за
днем завершения
этапа 12.5
5 календарных
дней с начала
этапа 12.6
 Журнал приема и устранения замечаний к работе
Подсистем;
 Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем;
 Рабочая документация на Подсистемы с учетом
внесенных изменений;
 Программа и методика проведения приемочных
испытаний.
 Акт о приемке Подсистем в эксплуатацию;
 Протокол приемочных испытаний.
298
№
этап
а
Наименование этапа
Наименование работ
Результаты работ
 Проведение приемочных
испытаний Подсистем по
результатам завершения
опытной эксплуатации на
объектах ввода в действие
(п. Error: Reference source not
found ТЗ)
Передача СПО Подсистем
 СПО Подсистем;
 Акт размещения исходного кода.
299
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
5.2. Требования к разработке документации на Подсистемы
Исполнитель должен разработать документацию на Подсистемы в соответствии с перечнем
документации, указанным в этапах №X.1 каждой очереди развития Подсистем согласно
Таблице 15.
5.3. Требования к разработке/адаптации программного обеспечения, разработке
рабочей документации на Подсистемы
Исполнитель должен разработать рабочую документацию на Подсистемы.
Рабочая документация на Подсистемы должна содержать сведения, необходимые
для выполнения работ по поддержанию уровня эксплуатационных характеристик Подсистем,
установленных в проектных решениях, работ по контролю работоспособности Подсистем
и достаточным для описания проектных решений в части защиты информации.
5.4. Требования к выполнению пусконаладочных работ Подсистем
Данный этап включает автономную наладку технических средств и программного
обеспечения частей Подсистем, загрузку информации в ее базу данных, комплексную наладку
технических средств и программного обеспечения системы, включая средства защиты информации.
5.5. Требования к проведению предварительных испытаний Подсистем
Исполнитель должен провести предварительные испытания Подсистем в соответствии
с Программой и методикой предварительных испытаний Подсистем путем выполнения
предусмотренных в них тестов.
В результате выполнения вышеуказанных работ СПО Подсистем должно функционировать в
объеме всех функций, предусмотренных настоящим Техническим заданием и описанием
автоматизируемых функций Подсистем.
Испытания должны проводиться с участием представителей Заказчика и Оператора системы.
Заказчик имеет право привлекать к участию в испытаниях внешних экспертов.
Результаты предварительных испытаний фиксируются в протоколе проведения
предварительных испытаний СПО Подсистем, который подписывается всеми участниками
испытаний.
В составе документа «Программа и методика проведения опытной эксплуатации» должен
быть предусмотрен раздел, регламентирующий порядок установки обновлений Подсистем
в период опытной эксплуатации.
В составе документа «Программа и методика проведения опытной эксплуатации» должен
быть предусмотрен раздел, регламентирующий порядок установки обновлений Подсистем
в период опытной эксплуатации.
5.6. Требования к проведению опытной эксплуатации Подсистем
5.6.1. Требования к подготовке пользователей по вопросам работы с Подсистемами
Исполнитель должен провести мероприятия по подготовке пользователей, участвующих
в опытной эксплуатации, по следующим вопросам:
˗
работа с Подсистемами;
˗
порядок обращения в Службу поддержки пользователей;
˗
работа с ПО Службы поддержки пользователей.
Подготовка пользователей должна производиться в соответствии с Программой подготовки
пользователей по вопросам работы с Подсистемами. Исполнитель должен предоставить каждому
пользователю методические материалы для подготовки по вопросам работы с Подсистемами
в электронном виде (либо ссылку на них). Внешним пользователям может быть предоставлен
доступ к видеокурсу по вопросам работы с Подсистемами.
300
Исполнитель должен провести дистанционные мероприятия по подготовке пользователей,
предусматривающие обучение их навыкам использования всех основных функций Подсистем.
Дистанционная подготовка может быть предусмотрена: для широких пользовательских аудиторий
(например, для внешних пользователей), для закрепления пройденного материала пользователями,
прошедшими очную подготовку, либо для обучения дополнительным (второстепенным) вопросам
работы с Подсистемами, не рассмотренным в рамках очной подготовки. В программе подготовки
пользователей Исполнитель должен раскрыть особенности мероприятий по подготовке
в соответствии с каждой из указанных форм (очная, дистанционная).
Требования к проведению дистанционных мероприятий по подготовке пользователей:
˗
подготовка пользователей должна производиться удаленно с видеотрансляцией
в сети Интернет;
˗
все технические и программные средства для проведения дистанционной подготовки
пользователей предоставляются Исполнителем; данные средства должны обеспечивать
возможность подключения к видеотрансляции не менее 20 человек;
˗
общая продолжительность дистанционной подготовки должна составлять не менее
80 часов; при этом длительность каждого мероприятия должна составлять не менее 1 часа;
˗
перед прохождением обучения пользователи должны заполнить анкету регистрации
участника учебного мероприятия в электронном виде в составе следующих данных: наименование
организации, фамилия, имя, отчество и должности всех участников мероприятия, тема обучения,
время начала обучения и количество участников.
Для каждого из проводимых мероприятий Исполнитель заполняет ведомости пользователей
(Приложение 3. Ведомость пользователей, прошедших очную подготовку по вопросам работы с
Подсистемами, Приложение 4. Ведомость пользователей, прошедших дистанционную подготовку
по вопросам работы с Подсистемами), прошедших подготовку по вопросам работы с
Подсистемами, в которые заносит фамилии, имена, отчества и должности всех участников
мероприятия с указанием его темы, длительности, места и даты проведения. Для дистанционных
мероприятий допускается, что не вся указанная информация может быть представлена. Для очных
мероприятий участие должно быть подтверждено подписью участника.
5.6.2. Общие требования к проведению опытной эксплуатации Подсистем на объектах
ввода в действие
Опытная эксплуатация Подсистем проводится с целью проверки функционирования
всех компонентов Подсистем и всеми ролями пользователей, для выявления недостатков в работе
Подсистем, не выявленных на предыдущем этапе, и их устранения.
Отработка инструкции по обеспечению отказоустойчивости и схемы переключения нагрузки
с основного контура на резервный и обратно обеспечивается Исполнителем совместно
с Оператором системы с целью проверки функционирования всех компонентов СПО, смежных
информационных систем, Администраторов систем и Исполнителя, сервисного сопровождения
Смежных систем в случае аварийной ситуации в ЕИТО.
В рамках выполнения данных работ Исполнитель должен доработать план мероприятий
по проверке переключения СПО с ЦОД на РЦОД и с РЦОД на ЦОД и инструкцию
для администратора. План мероприятий и инструкцию для администратора по обеспечению
отказоустойчивости необходимо направить Оператору системы на согласование.
Опытная эксплуатация Подсистем должна проводиться на базе ЕИТО МО. Для их
размещения выделяется пул виртуальных ресурсов, создаваемый в рамках ЕИТО МО.
При аварийных ситуациях и сбоях Исполнитель осуществляет техническое восстановление
Подсистем и оказывает консультационную помощь в рамках технического сопровождения. Доступ
301
для восстановления Подсистем обеспечивает Оператор системы. По окончанию опытной
эксплуатации Исполнитель предоставляет Заказчику журнал опытной эксплуатации (Приложение
1. Форма журнала опытной эксплуатации).
5.6.3. Требования к приему и устранению замечаний к работе Подсистем и по
подготовке сводных предложений по развитию Подсистем
Исполнитель должен организовать прием, обработку и решение обращений Пользователей
с замечаниями к работе Подсистем на этапе проведения опытной эксплуатации Подсистем.
По завершении опытной эксплуатации Подсистем Исполнитель передает Заказчику Журнал
приема и устранения замечаний к работе Подсистем, Реестр и план доработок (дополнительной
настройки (адаптации)) СПО Подсистем, включающие всю информацию, отражаемую в них в ходе
проведения опытной эксплуатации.
В случае внесения изменений в СПО Подсистем Исполнитель должен внести
соответствующие изменения в документацию на Подсистемы, включая Технический проект,
документацию технического проекта и рабочую документацию, и представить их Заказчику. СПО
Подсистем с учетом выполненных доработок (дополнительных настроек) также передается
Заказчику на электронном носителе с однократной записью. Также исходный код СПО Подсистем
должен быть передан Оператору системы (в случае, если СПО создавалось Исполнителем
посредством работы с исходным программным кодом).
Исполнитель готовит сводный документ, включающий все предложения, подготовленные
по результатам опытной эксплуатации Подсистем.
5.7. Требования к проведению приемочных испытаний Подсистем
Работы по подготовке Подсистем ко вводу в промышленную эксплуатацию выполняются
Исполнителем после завершения опытной эксплуатации Подсистем на объектах ввода в действие.
В рамках подготовки Подсистем ко вводу в промышленную эксплуатацию Исполнитель
должен выполнить следующие работы:

изменение настроек СПО Подсистем, связанных с исключением искусственных
ограничений и временных схем его работы;

удаление временных и тестовых данных, вводимых в Подсистему в период опытной
эксплуатации;

повторную загрузку исходных и исторических данных (при необходимости);

синхронизацию возможных расхождений в данных с действующей (наследуемой)
информационной системой в случае дублирования операций в период опытной эксплуатации.
По завершении опытной эксплуатации Подсистем на объектах ввода в действие Исполнитель
должен провести приемочные испытания Подсистем в соответствии с Программой и методикой
приемочных испытаний Подсистем путем выполнения предусмотренных в них тестов.
На испытания Исполнителем должен быть представлен полный комплект документации
на Подсистемы с учетом их доработок, а также документы, подготовленные в рамках проведения
функционального тестирования и опытной эксплуатации Подсистем.
В процессе приемочных испытаний Исполнитель на собственных вычислительных ресурсах
должен провести демонстрацию процесса компиляции, создания дистрибутива и установки
(развертывания) разработанных программ для ЭВМ в соответствии с инструкциями, приведенными
в рабочей документации на Подсистемы.
Испытания должны проводиться с участием представителей Заказчика и Оператора системы.
Заказчик имеет право привлекать к участию в испытаниях внешних экспертов.
Результаты приемочных испытаний фиксируются в протоколе приемочных испытаний
Подсистем по результатам их опытной эксплуатации на объектах ввода в действие, подписываемом
302
всеми участниками испытаний. Также подписывается акт о завершении опытной эксплуатации
Подсистем на объектах ввода в действие и о готовности Подсистем «Поликлиника», «Стационар»,
«Управление потоками пациентов», «Интеграции с внешними системами», «Онкологический
консилиум» государственной информационной системы «Единая медицинская информационноаналитическая система Московской области» к вводу в постоянную эксплуатацию.
6.
ПОРЯДОК РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ
a)
порядок организации развития Подсистем:
Исполнитель самостоятельно планирует, организовывает работу для обеспечения
достижения результатов работ, полностью соответствующих требованиям настоящего
Технического задания с учетом сроков, установленных в Календарном плане.
b)
порядок проведения экспертизы технической документации:
Исполнитель обязан предоставить результат работ в сроки не позднее установленного срока
для соответствующего этапа работ. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности
предоставления результатов работ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня.
c)
требования к гарантийным обязательствам разработчика:
Исполнитель должен обеспечить гарантию работоспособности СПО Подсистем, включая
гарантийную поддержку, в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки
по последнему этапу Контракта.
7.
ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПОДСИСТЕМ
Приемка выполненных работ производится в порядке и в сроки, установленные условиями
Контракта, и оформляется в соответствии с требованиями Контракта и разделов 4 – 5 Технического
задания. Документы приемки и отчетные материалы передаются Заказчику в порядке,
определенном Контрактом.
Заказчик производит проверку представленных отчетных материалов в порядке,
предусмотренном Контрактом и Техническим заданием.
С целью осуществления приемки результата работ по развитию Подсистем,
предусмотренных настоящим Техническим заданием, проводятся предварительные испытания,
опытная эксплуатация и приемочные испытания в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего
хранения содержащейся в их базах данных информации».
В случае если работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием
на создание/развитие составной части Подсистем, допускают использование компонента системы
в составе эксплуатируемой системы и не нарушают установленных к ним требований о защите
информации и не требуют проведения аттестации системы по требованиям защиты информации,
допускается предусмотреть автономные испытания вновь созданной/модернизированной составной
части Подсистем в рамках работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, проводятся
автономные испытания вновь созданной/модернизированной составной части Подсистем,
разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком. Данная возможность должна быть
отражена в протоколе приемочных испытаний.
8.
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ПОДСИСТЕМ В ДЕЙСТВИЕ
Требования не предъявляются.
303
9.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
Исполнитель должен разработать документацию на Подсистемы в сроки и в соответствии
с перечнем документации соответствующего этапа, указанного в Таблице 15 Календарного плана
пункта 5.1 Технического задания.
10.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Исполнитель должен обеспечить гарантию работоспособности Подсистем, включая
гарантийную поддержку. Срок действия гарантийного обязательства 12 (двенадцать) месяцев
с даты подписания акта сдачи-приемки по последнему этапу Контракта.
В рамках гарантийной поддержки Подсистем Исполнитель должен:
– устранять обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты в работе Подсистем в срок
не более 5 (пяти) рабочих дней (в случае необходимости данный срок может быть увеличен
по согласованию с Заказчиком);
– принимать участие в восстановлении работоспособности Подсистем после сбоев и аварий,
вызванных дефектами и недокументированными возможностями Подсистем, выполняя при этом
работы, связанные с восстановлением целостности данных и обновлением Подсистем в срок
не более 2 (двух) календарных дней;
– вносить изменения в техническую и рабочую документацию на Подсистемы на основании
выявленных неточностей или обнаруженных недокументированных возможностей Подсистем;
– консультировать представителей Заказчика об особенностях реализации возможностей
Подсистем, способах внесения предлагаемых изменений в новые версии Подсистем.
Исполнитель должен обеспечить возможность ежедневного приема обращений
по электронной почте (круглосуточно), а также работу телефонной линии приема обращений
(в соответствии с режимом работы организации Заказчика).
Все расходы, связанные с гарантийными обязательствами, в том числе собственные
технические средства Исполнителя, используемые для гарантийной поддержки, а также для
устранения недостатков результата проведения работ, производятся за счет Исполнителя.
Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику обновлений программного обеспечения
(в случае их выпуска Исполнителем) в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания
Акта приема-передачи исключительных прав на программное обеспечение без дополнительной
оплаты со стороны Заказчика.
11.
ИСТОЧНИК РАЗРАБОТКИ
Источники разработки отсутствуют.
304
1
2
3
4
5
305
6
7
8
Длительность решения,
часов, минут
Дата и время окончательной обработки
Исполнителем обращения
Описание мер, принятых в связи с обращением
Описание содержания обращения
Организация/орган, должность обратившегося
Фамилия, имя, отчество обратившегося
Канал поступления обращение (телефон,
электронная почта, ПО СТП)
Дата и время поступления обращения в
СТП Исполнителя
Регистрационный номер обращения
Приложение 1. Форма журнала опытной эксплуатации
Журнал опытной эксплуатации
9
Приложение 2. Форма Отчета о недоступности СПО
Отчет о недоступности СПО
с «__» ______ по «__» _______
Отчет о недоступности СПО сформирован на основе данных зарегистрированных инцидентов и событий системы мониторинга СПО.
№
п/п
Дата и время
зафиксированного случая
недоступности Подсистем
Время недоступности
Подсистем1, час
В том числе время недоступности по
причинам в зоне ответственности
Исполнителя, час
Описание причины недоступности Подсистем
1.
2.
…
ИТОГО
1
Ответственное лицо Исполнителя
Ответственное лицо Оператора системы
ФИО ____________________
Должность _______________
Подпись _________________
ФИО ____________________
Должность ______________
Подпись ________________
При определении времени недоступности Подсистем учитывается суммарное время недоступности Подсистем на единицу события
306
Приложение 3. Ведомость пользователей, прошедших очную подготовку по вопросам работы с Подсистемами
Отчет о мероприятиях по подготовке пользователей по государственному контракту от «___» ___________20___ г. №______________
Этап _____
Форма отчета о мероприятиях по подготовке пользователей
Дата
проведения
мероприятия
Длительность
мероприятия,
часов
ФИО слушателя
Перечень тем мероприятия
(со ссылкой на раздел
технического задания)
Запись
инструктажа
предоставлена
(да/нет)
Ответственное лицо Исполнителя
Ответственное лицо Оператора системы
ФИО ____________________
Должность _______________
Подпись _________________
ФИО ____________________
Должность ______________
Подпись ________________
307
Подпись слушателя
Приложение 4. Ведомость пользователей, прошедших дистанционную подготовку по вопросам работы с Подсистемами
Отчет о мероприятиях по подготовке пользователей по государственному контракту от «___» ___________20___ г. №_______________
Этап _____
Форма отчета о мероприятиях по подготовке пользователей
Дата проведения
мероприятия
Длительность
мероприятия, часов
ФИО слушателя
Перечень тем мероприятия
(со ссылкой на раздел технического
задания)
Ответственное лицо Исполнителя
Ответственное лицо Оператора системы
ФИО ____________________
Должность _______________
Подпись _________________
ФИО ____________________
Должность ______________
Подпись ________________
308
Запись инструктажа
предоставлена
(да/нет)
Приложение 5. Акт приема-передачи исключительных прав на ПО
ФОРМА
Акт приема-передачи
исключительных прав на программное обеспечение
по государственному контракту от «___» ________ 20__ г. № ________
г. Красногорск
«____» ______ 20__ г.
Исполнитель __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта),
с одной стороны, Заказчик (полное наименование) ______________, в лице __________ (должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании
__________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание
Акта) и Получатель (полное наименование) ______________, в лице ____________ (должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании
__________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание
Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:
1. Исполнителем предоставлены Получателю в установленных Контрактом пределах
исключительные права на программное обеспечение на территории Московской области в рамках
______ очереди развития государственной информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской области» в составе:
№
п/п
Наименование программного
обеспечения
Ед. изм.
Кол-во
Общая стоимость, руб.,
(с / без* НДС)
1
ИТОГО (с / без* НДС):
ИТОГО НДС:
* НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
2. Фактическая дата передачи программного обеспечения: «___» _________20___г.
3. Стоимость переданного программного обеспечения составляет ___________________,
НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4. Получатель к переданному программному обеспечению претензий имеет/не имеет:
От Исполнителя:
__________________________
М.П.
«__» _____________ 20__ г.
От Получателя:
__________________________
М.П.
«__» _____________ 20__ г.
От Заказчика:
__________________________
М.П.
«__» _____________ 20__ г.
309
Приложение 6. Форма акта размещения исходного кода
АКТ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИСХОДНОГО КОДА
(ФОРМА)
г. Красногорск
«___» ___________202_ г.
__________________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________________, с одной стороны,
и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице__________________________________________, с другой стороны, составили настоящий
Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом от «___» ____________ 202_ г. № ____________
(далее – Контракт) Исполнитель разместил исходный код специального программного обеспечения
(далее - СПО) Подсистем __________________________ Государственной информационной
системы «Единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области»
(далее – Подсистема) в Репозитории исходных кодов Заказчика (далее – Репозиторий).
2. Исполнитель предоставил все средства, необходимые для сборки СПО Системы из исходного
кода, размещенного в Репозитории, включая набор приложений и конфигурационных файлов,
входящих в состав сборочной среды СПО Системы.
3. Заказчик подтверждает размещение в Репозитории исходного кода СПО Системы, включая набор
приложений и конфигурационных файлов, входящих в состав сборочной среды СПО Системы.
4. Заказчик выполнил работы по сборке СПО Системы из исходного кода, размещенного
в Репозитории.
Сдал:
Ответственный
представитель Исполнителя:
ФИО ____________________
Должность _______________
_______________ ____________
«___» __________________ 202_ г.
Принял:
Ответственный представитель
Заказчика:
ФИО ____________________
Должность _______________
_______________ ____________
«___» __________________ 202_ г.
Приложение 7. Соглашение о конфиденциальности
310
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
№ _____________
г. Красногорск
«___» ___________202_ г.
___________________________________________________________________, именуемое сторона,
в лице ______________________________________________________, действующего на основании
_____________________________________________________________________, с одной стороны,
и_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем сторона,
в лице руководителя учреждения ________________________, действующего на основании Устава,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Соглашение регулирует отношения, связанные с передачей и охраной
конфиденциальности информации ограниченного доступа, которой Стороны будут обмениваться
на
всех
этапах
их
договорных
отношений
по
государственному
контракту
№______________________ от_______________.
1.2. В рамках настоящего Соглашения Сторона, передающая информацию, именуется
в дальнейшем «Передающая сторона», а Сторона, принимающая информацию, именуется
в дальнейшем «Принимающая сторона». Обе Стороны настоящего соглашения могут быть,
как Передающей стороной, так и Принимающей стороной.
2. Термины и определения
2.1. В рамках настоящего Соглашения применяются термины и определения:
- «информация ограниченного доступа» - согласно части 2 статьи 5 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
- «конфиденциальность информации» согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- «персональные данные» - согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
- «служебная информация ограниченного распространения» согласно ст. 1.2 Положения
о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных
органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной
энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233 (далее - Положение 1233);
- «режим служебной тайны» - правовые, организационные, технические и иные меры,
принимаемые Стороной для обеспечения ограничения на распространение служебной информации
ограниченного распространения, и на доступ к этой информации.
3. Право на отнесение сведений к информации ограниченного доступа
3.1. Право на отнесение сведений к информации ограниченного доступа принадлежит
обладателю такой информации.
4. Охрана конфиденциальности информации ограниченного доступа
4.1. Обладателем информации ограниченного доступа принимаются следующие меры
по охране ее конфиденциальности:
311
4.1.1. Определение перечня информации ограниченного доступа.
4.1.2. Ограничение доступа к информации ограниченного доступа путем установления
порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.
4.1.3. Учет лиц, получивших доступ к информации ограниченного доступа и (или) лиц,
которым такая информация была предоставлена или передана.
4.1.4. Регулирование отношений по использованию информации ограниченного доступа
работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданскоправовых договоров.
4.2. Принимающая Сторона обязуется с момента получения информации ограниченного
доступа:
4.2.1. Не использовать ее полностью или частично в иных, непредусмотренных
Соглашением, целях, кроме указанных в пункте 1.1. Соглашения, без получения предварительного
письменного согласия Передающей Стороны.
4.2.2. Сохранять и защищать полученную информацию ограниченного доступа,
с соблюдением требований законодательства в области защиты информации.
4.2.3. Не разглашать и не способствовать прямо или косвенно разглашению третьим лицам
информации ограниченного доступа.
4.2.4. Не копировать информацию ограниченного доступа, не размножать,
не воспроизводить, не дублировать полностью или частично, пока такое копирование,
размножение, воспроизведение или дублирование не будет разрешено в письменной форме
Передающей стороной.
4.3. После получения письменного требования Передающей Стороны, а также после
окончания срока действия исполнения договорных обязательств, и в случае собственной
реорганизации или ликвидации, Принимающая сторона обязана за свой счет возвратить
Передающей Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней на основании соответствующего акта
приема-передачи все полученные оригиналы и копии носителей информации ограниченного
доступа или уничтожить по акту все оригиналы и копии информации ограниченного доступа,
включая размноженные экземпляры, в любой форме, находящиеся в распоряжении Принимающей
стороны. Один экземпляр акта об уничтожении предоставить Передающей Стороне.
4.4. Работниками, допускаемыми к информации ограниченного доступа и привлекаемыми
к выполнению договорных обязательств, должны быть приняты обязательства о неразглашении
информации ограниченного доступа (подписано соглашение о неразглашении информации
ограниченного доступа). Сторона, получающая в соответствии с настоящим Соглашением
информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну, гарантирует, что ее работники,
получившие доступ к этой информации, приняли обязательства о неразглашении информации
ограниченного доступа (подписано соглашение о неразглашении информации ограниченного
доступа).
5. Регулирование отношений, связанных с защитой служебной информации
ограниченного распространения
5.1. На материальные носители, содержащие служебную информацию ограниченного
распространения, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должна быть нанесена пометка
«Для служебного пользования». Каждая Сторона считает полученную от другой Стороны или иной
организации служебную информацию – информацией ограниченного распространения, если
на носителях информации проставлена пометка «Для служебного пользования».
312
5.2. Сторона, получившая служебную информацию ограниченного распространения
от другой Стороны, обязуется:
5.2.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.
5.2.2. Сообщать ее исключительно работникам из числа граждан Российской Федерации,
принявших согласно п. 4.4 Соглашения обязательства о неразглашении информации ограниченного
доступа (подписавших соглашение о неразглашении информации ограниченного доступа), которым
она необходима для достижения целей, определяемых договорными отношениями Сторон.
5.2.3. Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных договорными
отношениями, целях.
5.2.4. Не передавать третьей стороне служебную информацию ограниченного
распространения, без письменного разрешения обладателя данной информации. Стороны
при передаче служебной информацию ограниченного распространения, третьей стороне должны
убедиться, что последней приняты меры по охране ее конфиденциальности не ниже мер,
установленных настоящим Соглашением.
5.2.5. Не разглашать ее и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим
лицам, а также лицам, не указанным в п. 5.2.2. Соглашения.
5.2.6. Не копировать и не вносить изменения в полученную служебную информацию
ограниченного распространения без письменного разрешения Передающей стороны.
5.2.7. По окончании срока действия настоящего Соглашения обеспечить возврат служебной
информации ограниченного распространения и зафиксированной на материальных носителях,
Стороне, предоставившей указанную информацию.
5.3. В отношении информации с пометкой «Для служебного пользования» и ее материальных
носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим
служебной тайны.
5.4. Обязательства Сторон о неразглашении служебной информации ограниченного
распространения, действуют в течение срока ее нахождения в режиме служебной тайны.
5.5. Стороны обязуются не использовать для обработки и передачи служебной информации
ограниченного распространения каналы связи, не соответствующие установленным требованиям по
технической защите информации.
5.6. В случае своей реорганизации Стороны примут меры по охране служебной информации
ограниченного распространения не ниже мер, установленных настоящим Соглашением.
5.7. В случае ликвидации Стороны, она обязана в согласованный Сторонами срок до своей
ликвидации обеспечить возврат служебной информации ограниченного распространения
и зафиксированной на материальных носителях, Стороне, предоставившей указанную
информацию.
6. Передача информации ограниченного доступа
6.1. Передача информации ограниченного доступа осуществляется:
- почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении;
- нарочным;
6.1.1. При передаче информации ограниченного доступа почтовыми отправлениями
с уведомлением о вручении с вложением вышеуказанной Информации, зафиксированной
на машинном и/или бумажном носителе, Передающая Сторона включает в почтовое отправление
опись вложения, в которой указывается тип носителя и состав передаваемой информации
ограниченного доступа. Если Принимающая Сторона не направит Передающей стороне
уведомление об отсутствии в почтовом отправлении вложения или несоответствии вложения описи,
313
Информация считается полученной почтовым отправлением с момента получения Передающей
Стороной уведомления о вручении почтового отправления.
6.1.2. При передаче информации ограниченного доступа на машинном и/ или бумажном
носителе посредством почтового отправления, фельдъегерской связью, либо с нарочным,
Передающая Сторона оформляет в своей части Акт приема-передачи. Принимающая Сторона при
получении информации ограниченного доступа заполняет и подписывает Акт приема-передачи в
своей части и отправляет его Передающей Стороне (почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, либо с нарочным) не позднее 5 календарных дней с даты получения. В случае
неполучения Передающей Стороной подписанного Акта приема-передачи от Принимающей
Стороны в течение вышеуказанного срока, Акт считается подписанным Принимающей Стороной.
6.2. Передача информации ограниченного доступа по открытым каналам связи, а также
с использованием сети Интернет, без соответствующих средств криптографической защиты
информации в соответствии с действующим законодательством, запрещена.
6.3. Раскрытие и/или передача информации ограниченного доступа в соответствии
с Соглашением не означает предоставление Принимающей Стороне каких-либо прав (полностью
или в их части) в отношении раскрытой/переданной информации ограниченного доступа, в том
числе, прав на изобретения, открытия в ноу-хау, авторских прав, прав на товарные знаки, словесные
обозначения торговые и технологические секреты, принадлежащие Передающей Стороне.
6.4. Относительно любого обмена информацией ограниченного доступа, который может
происходить между Сторонами в рамках Соглашения, Сторонами принято и согласовано,
что нижеперечисленные сотрудники каждой из Сторон являются уполномоченными лицами,
которым разрешено принимать и/или передавать информацию ограниченного доступа от имени
соответствующей Стороны:
От имени организации __________________:
- ФИО
- ФИО…
От имени организации ___________________:
- ФИО
- ФИО…
6.5. Вся корреспонденция и переписка между Сторонами в соответствии с Соглашением,
либо в связи с ним, а также все сопутствующие документы, в том числе Акты приема-передачи,
направляемые Сторонами друг другу, должны быть совершены в письменной форме и переданы
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо доставлены нарочным по следующим
адресам:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.6. При передаче информации ограниченного доступа, не относящейся к служебной
информации ограниченного распространения, Передающая сторона обязана осуществить
ее классификацию в соответствии с Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера» и сообщить Принимающей стороне особенности
правовой охраны данной такой информации.
6.7. При передаче персональных данных Передающая сторона обязана осуществить такую
передачу с оформлением поручения на обработку персональных данных в соответствии
314
с требованиями части 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
7. Разглашение информации
7.1. Под разглашением информации ограниченного доступа понимается действие
или бездействие, в результате которого информация ограниченного доступа в любой возможной
форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств)
становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации, либо вопреки
трудовому или гражданско-правовому договору.
7.2. При утрате, разглашении или подозрении на разглашение информации ограниченного
доступа, Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга и принять все
необходимые меры по предотвращению дальнейшего разглашения ограниченного доступа, а также
выявлению причиненного ущерба или иных отрицательных последствий, вызванных ее утратой или
разглашением.
7.3. Принимающая Сторона не несет никаких обязательств или ограничений относительно
любой Информации в случае, когда может доказать, что:
- информация ограниченного доступа стала общественным достоянием до ее раскрытия
Принимающей Стороной;
- информация ограниченного доступа была передана с нарушением требований раздела 5 и 6
настоящего Соглашения.
- информация ограниченного доступа в течение действия Соглашения или до истечения,
указанного в п.9.1 Соглашения срока, стала общеизвестной и публичной иначе, чем в результате
нарушения Соглашения;
- информация ограниченного доступа уже была известна Принимающей Стороне, о чем
свидетельствует соответствующий письменный документ в архиве Принимающей Стороны;
- информация ограниченного доступа была независимо добросовестно разработана
сотрудниками Принимающей Стороны, не имевшими доступа к такой Информации;
- информация ограниченного доступа одобрена для раскрытия третьим лицам посредством
ясно выраженного письменного разрешения Передающей Стороны.
8. Ответственность
8.1. Принимающая Сторона, допустившая разглашение Информации, при условии
предоставления Передающей Стороной доказательств вины Принимающей Стороны, обязана
компенсировать в полном объеме весь действительный ущерб, причиненный Передающей Стороне
таким разглашением.
8.2. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении Соглашения или в связи с ним,
Стороны будут решать путем проведения переговоров. В случае недостижения согласия, споры
будут передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
9. Срок действия
9.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в пределах
действия Договорных отношений Сторон.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Соглашения, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению
третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны.
315
9.4. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны, только если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.5. Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
От имени Исполнителя
От имени Заказчика
__________________ (_________)
М.П.
__________________ (_________)
М.П.
316

=== ФАЙЛ: Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке закупка №060836-26 | docs/0148200005426000444/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке закупка №060836-26.pdf
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ
ЗАПОЛНЕНИЮ
Настоящие Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению (далее Требования) сформированы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ)
Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.
Электронный конкурс проводится с особенностями, установленными частью 19 стати 48 Федерального закона №
44-ФЗ, заявка на участие в закупке состоит из второй и третьей частей.
Вторая часть заявки на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные
подпунктами «м», «о» - «р» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ; подпунктом «н» пункта 1
части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии требований к участникам закупки,
установленным в пункте 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, дополнительных требований,
установленных в части 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ):
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого
решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ, информацию и документы, которые подтверждают
соответствие участника закупки требованиям:
дополнительным требованиям, установленным в
соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ
а именно: Наличие у участника закупки опыта исполнения
(с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты
подачи заявки на участие в закупке контракта или
договора, заключенного в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» при условии исполнения таким участником закупки
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),
предъявленных при исполнении таких контракта, договора.
Стоимость исполненных обязательств по таким контракту,
договору должна составлять не менее двадцати процентов
начальной (максимальной) цены контракта.
Подтверждением требованиям, установленным частью 2.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, являются
информация и документы, предусмотренные хотя бы
одним из подпунктов пункта 4 постановления
Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к
участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений актов Правительства Российской Федерации»:
а) номер реестровой записи в предусмотренном
Федеральным законом № 44-ФЗ реестре контрактов,
заключенных заказчиками (в случае исполнения
участником закупки контракта, информация и документы в
отношении которого включены в установленном порядке в
такой реестр и размещены на официальном сайте единой
информационной системы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
б) выписка из предусмотренного Федеральным законом №
44-ФЗ реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну (в случае
исполнения участником закупки контракта, информация о
котором включена в установленном порядке в такой
реестр);
в) исполненный контракт, заключенный в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, или договор,
заключенный в соответствии с Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», а также акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг,
подтверждающий цену поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг. Примечание (в
соответствии с абзацем 14 подпункта «б» пункта 3
постановления Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571):
Опытом исполнения контракта также считается опыт
исполнения контрактов, исполненных участником закупки
по результатам проведения совместного конкурса или
аукциона. При этом ценой поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен
товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных,
оказанных по таким контрактам.
декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ;
реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
Третья часть заявки на участие в закупке должна содержать:
предложение участника закупки о цене контракта.
Часть II. Информация и документы об участнике закупки
Помимо информации и документов, указанных в части I Требований, заявка на участие в
закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л»
пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено
Федеральным законом № 44-ФЗ, а именно:
1) информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе
иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо),
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от
имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от
имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица,
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо
исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа,
управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов)
корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами
акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного
юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником
закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес
(место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории
Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает
аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного
подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное
подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки
является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с
законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником
закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства
иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает
аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки
является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки
является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если
участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или
представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство),
обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает
обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки
является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если
участником закупки является иностранное лицо);
2) В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информация и
документы, указанные в части II Требований (предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта
1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ), не включаются участником закупки в
заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с
единой информационной системой.
3) В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информация и
документы, которые подтверждают соответствие участника закупки дополнительным
требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований
и необходимости предоставления таких информации и документов в составе заявки на участие
в закупке) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом «н»
пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки
в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных
на электронной площадке.
Указанные в настоящем пункте Требований информация и документы должны соответствовать
требованиям постановления Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к
участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов
Правительства Российской Федерации».
4) В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 10.04.2023 № 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок
на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами» в
случае, если извещением об осуществлении закупки предусмотрено предоставление
обеспечения заявки на участие в закупке, участники закупки, являющиеся юридическими
лицами, зарегистрированными на территории государства – члена Евразийского
экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами,
являющимися гражданами государства – члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации, заявка на участие в закупке должна содержать
информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных
документов.
5) Предоставление документов, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2 части 1 статьи 43
Федерального закона № 44-ФЗ, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено
извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федеральным законом
№ 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), не требуется, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
6) Не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке (признания ее не
соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ) отсутствие в составе заявки на
участие в закупке документов, подтверждающих квалификацию участника закупки в
соответствии с критерием, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
7) Если в извещении об осуществлении закупки, сведениях и документах, прилагаемых к нему,
в том числе в описании объекта закупки и(или) документах в составе обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, включая
сметную документацию, указан товарный знак (за исключением указания товарного знака в
случаях, установленных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального
закона № 44-ФЗ), то такое указание следует читать в сопровождении слов «или эквивалент».
8) В соответствии с частью 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информация,
предусмотренная подпунктом «а» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не
включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с
пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки
проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный
ремонт объекта капитального строительства.
9) В случае отсутствия в заявке на участие в закупке информации и документов, определенных
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если Федеральным законом
№ 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной
статьей запрет, ограничение, преимущество) такая заявка приравнивается к заявке, в которой
содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства,
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
10) В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информация и
документы, которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии таких
требований и необходимости предоставления таких информации и документов в составе заявки
на участие в закупке), могут не включаться в заявку на участие в закупке, если указанные
информация и документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах,
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и в декларацию,
предусмотренную подпунктом «о» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ,
включено положение о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом
1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, с указанием адреса сайта или страницы
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены
такие информация и документы.
Часть III. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке.
1. В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ участник закупки
вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в
единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания
установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на
участие в закупке.
2. Согласно части 5 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ подача заявки на участие в
закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника
закупки на участие в закупке.
3. В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ подать
заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной
системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления
такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной
площадки.
4. Согласно пункту 5 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее одного
часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки
осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:
а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных
частью 1 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;
б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при
условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При
этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;
в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
г) подачи участником закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заявки на
участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара,
работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную) цену
контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;
д) указания в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального
закона № 44-ФЗ иностранного государства в качестве страны происхождении товара в случае
установления в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона
№ 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета закупки товара, происходящего из
иностранного государства или группы иностранных государств;
е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в
подпункте «г» пункта 3 части 5 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ;
ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном
в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для
обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия, идентификационному
коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки, приглашении, а также если
сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на участие в закупке,
установленного заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
з) наличия в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица, при условии установления требования, предусмотренного частью 1.1 статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ;
и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке,
информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в извещении об
осуществлении закупки установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 или
2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);
к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае
установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью
3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;
л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае
установления в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона
№ 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета закупки работы, услуги,
соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом.
5. При определении характеристик предлагаемого участником закупки товара,
соответствующих показателям, установленным заказчиком в описании объекта закупки в
соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ участнику закупки следует
принимать во внимание следующее.
В случае если характеристики и показатели товара установлены заказчиком в описании
объекта закупки в рамках применения информации, включенной в каталог товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемый в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении
Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил
использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – КТРУ), заказчиком используются знаки, символы, обозначения,
слова и союзы предусмотренные КТРУ, в значении, определенном Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию с Федеральной антимонопольной службой России при
формировании соответствующей позиции КТРУ.
Инструкция по заполнению характеристик в заявке на участие в закупке приведена в
разделе «Информация об объекте закупки» извещения об осуществлении закупки.
6. Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, включенных в
заявку на участие в закупке, за действия, совершенные на основании указанных информации и
(или) документов, несет участник закупки.

=== ФАЙЛ: Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах закупка №060836-26 | docs/0148200005426000444/Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах закупка №060836-26.pdf
ПОРЯДОК
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
I. Информация о заказчике и закупке товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - закупка)
Коды
Полное наименование:
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО
ЗАКАЗЧИКА
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Российская Федерация,
143407, Московская обл,
Красногорск г, Строителей
б-р, 4, стр 1.
habibullins@gku-mo.ru
74956467299
ИНН
50240686
56
50240100
1
КПП
46744000
001
по ОКТМО
ИНН
Наименование бюджетного,
автономного учреждения
государственного, муниципального
унитарного предприятия, иного
юридического лица, которому
переданы полномочия
государственного, муниципального
заказчика
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты
Наименование объекта закупки
КПП
по ОКТМО
Развитие (модернизация) подсистем «Поликлиника»,
«Стационар», «Управление потоками пациентов»,
«Интеграции с внешними системами»,
«Онкологический консилиум» государственной
информационной системы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система Московской
области» в 2026-2027 годах
II. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке
N
Критерий
оценки
Значимость
критерия
оценки,
процентов
Показатель
оценки
Значимость
показателя
оценки,
процентов
Показатель
оценки,
детализирующи
й показатель
оценки
Значимость
показателя,
детализирующег
о показатель
оценки,
процентов
Формула оценки
или шкала
оценки
1.
Цена контракта,
сумма цен
единиц товара,
работы, услуги
30,00
-
-
-
-
Оценка заявок
осуществляется
по одной из
формул,
предусмотренно
й пунктами 9
или 10
Положения об
оценке заявок на
участие в
закупке товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственны
хи
муниципальных
нужд,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 31
декабря 2021 г.
N 2604 "Об
оценке заявок на
участие в
закупке товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственны
хи
муниципальных
нужд, внесении
изменений в
пункт 4
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 20
декабря 2021 г.
N 2369 и
признании
утратившими
силу некоторых
актов и
отдельных
положений
некоторых актов
Правительства
Российской
Федерации"
(далее Положение).
а) за
исключением
случаев,
предусмотренны
х подпунктом
«б» пункта 9
Положения и
пунктом 10
Положения, по
формуле:
где:
Цi предложение
участника
закупки о цене
контракта, или о
сумме цен всех
контрактов,
заключаемых по
результатам
проведения
совместного
конкурса (в
случае
проведения
совместного
конкурса), или о
сумме цен
единиц товара,
работы, услуги
(в случае,
предусмотренно
м частью 24
статьи 22
Федерального
закона №44-ФЗ,
в том числе при
проведении в
этом случае
совместного
конкурса),
заявка (часть
заявки) которого
подлежит в
соответствии с
Федеральным
законом №44ФЗ оценке по
критерию
оценки "цена
контракта,
сумма цен
единиц товара,
работы, услуги"
(далее - ценовое
предложение);
Цл - наилучшее
ценовое
предложение из
числа
предложенных в
соответствии с
Федеральным
законом
участниками
закупки, заявки
(части заявки)
которых
подлежат оценке
по критерию
оценки "цена
контракта,
сумма цен
единиц товара,
работы, услуги".
б) в случае если
по результатам
применения
формулы,
предусмотренно
й подпунктом
"а" пункта 9
Положения, при
оценке хотя бы
одной заявки
получено
значение,
являющееся
отрицательным
числом,
значение
количества
баллов по
критерию
оценки "цена
контракта,
сумма цен
единиц товара,
работы, услуги"
всем заявкам,
подлежащим в
соответствии с
Федеральным
законом № 44ФЗ оценке по
указанному
критерию
оценки (БЦi),
определяется по
формуле:
где Цнач начальная
(максимальная)
цена контракта,
или сумма
начальных
(максимальных)
цен каждого
контракта,
заключаемого по
результатам
проведения
совместного
конкурса (в
случае
проведения
совместного
конкурса), или
начальная сумма
цен единиц
товаров, работ,
услуг (в случае,
предусмотренно
м частью 24
статьи 22
Федерального
закона № 44-ФЗ,
в том числе при
проведении в
таком случае
совместного
конкурса).
Если при
проведении
процедуры
подачи
предложений о
цене контракта
либо о сумме
цен единиц
товара, работы,
услуги (в случае,
предусмотренно
м частью 24
статьи 22
Федерального
закона №44-ФЗ)
в соответствии с
Федеральным
законом подано
ценовое
предложение,
предусматриваю
щее снижение
таких цены
контракта либо
суммы цен ниже
нуля, значение
количества
баллов по
критерию
оценки "цена
контракта,
сумма цен
единиц товара,
работы, услуги"
(БЦi)
определяется в
следующем
порядке:
а) для
подлежащей в
соответствии с
Федеральным
законом №44ФЗ оценке
заявки
участника
закупки,
ценовое
предложение
которого не
предусматривает
снижение цены
контракта либо
суммы цен ниже
нуля, по
критерию
оценки "цена
контракта,
сумма цен
единиц товара,
работы, услуги"
значение
количества
баллов по
указанному
критерию
оценки (БЦi)
определяется по
формуле:
б) для
подлежащей в
соответствии с
Федеральным
законом №44ФЗ оценке
заявки
участника
закупки,
ценовое
предложение
которого
предусматривает
снижение цены
контракта либо
суммы цен ниже
нуля, по
критерию
оценки "цена
контракта,
сумма цен
единиц товара,
работы, услуги"
значение
количества
баллов по
указанному
критерию
оценки (БЦi)
определяется по
формуле:
4.
Квалификация
участников
закупки, в том
числе наличие у
них финансовых
ресурсов, на
праве
собственности
или ином
законном
основании
оборудования и
других
материальных
ресурсов, опыта
70,00
Наличие у
участников
закупки
специалистов и
иных
работников
определенного
уровня
квалификации
20,00
Характеристика
квалификации
участников
закупки №2
Общее
количество
квалифицирован
ных
специалистов
100,00
Лучшим
является
наибольшее
значение
характеристики,
указанной в
графе
«Показатель
оценки,
детализирующи
й показатель
оценки»
настоящей
строки, оценка
заявок
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации,
специалистов и
иных
работников
определенного
уровня
квалификации
осуществляется
по формуле,
предусмотренно
й подпунктом
«б» пункта 20
Положения:
где:
Хmax максимальное
значение
характеристики,
содержащееся в
заявках (частях
заявок),
подлежащих в
соответствии с
Федеральным
законом оценке
по критерию
оценки
"квалификация
участников
закупки";
Хi - значение
характеристики,
содержащееся в
предложении
участника
закупки, заявка
(часть заявки)
которого
подлежит в
соответствии с
Федеральным
законом оценке
по критерию
оценки
"квалификация
участников
закупки";
Хmin минимальное
значение
характеристики,
содержащееся в
заявках (частях
заявок),
подлежащих в
соответствии с
Федеральным
законом оценке
по критерию
оценки
"квалификация
участников
закупки";
Наличие у
участников
закупки опыта
поставки товара,
выполнения
работы,
оказания услуги,
связанного с
предметом
контракта
80,00
Характеристика
квалификации
участников
закупки N 1
Общая цена
исполненных
участником
закупки
договоров
100,00
Лучшим
является
наибольшее
значение
характеристики,
указанной в
графе
«Показатель
оценки,
детализирующи
й показатель
оценки»
настоящей
строки, оценка
заявок
осуществляется
по формуле,
предусмотренно
й подпунктом
«б» пункта 20
Положения:
где:
Хmax максимальное
значение
характеристики,
содержащееся в
заявках (частях
заявок),
подлежащих в
соответствии с
Федеральным
законом оценке
по критерию
оценки
"квалификация
участников
закупки";
Хi - значение
характеристики,
содержащееся в
предложении
участника
закупки, заявка
(часть заявки)
которого
подлежит в
соответствии с
Федеральным
законом оценке
по критерию
оценки
"квалификация
участников
закупки";
Хmin минимальное
значение
характеристики,
содержащееся в
заявках (частях
заявок),
подлежащих в
соответствии с
Федеральным
законом оценке
по критерию
оценки
"квалификация
участников
закупки";
III. Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки, детализирующих
показатели оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа
№
Наименование критерия оценки, показателя
оценки, показателя оценки, детализирующего
показатель оценки, при применении которого
устанавливается положение, предусмотренное
графой 3
Положение о применении критерия оценки,
показателя оценки, показателя оценки,
детализирующего показатель оценки
1
2
3
1
Критерий:
Цена контракта, сумма цен единиц товара,
работы, услуги
Подпункт «а» пункта 3 Положения.
Критерий:
Квалификация участников закупки, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, на праве
собственности или ином законном основании
оборудования и других материальных ресурсов,
опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и
Подпункт «г» пункта 3 Положения
4
Оценка заявок по критерию оценки
осуществляется в соответствии со следующими
требованиями:
а) заявкам, содержащим наилучшее ценовое
предложение, а также предложение, равное
такому наилучшему ценовому предложению,
присваивается 100 баллов;
б) значение Цл при применении формулы,
предусмотренной подпунктом "а" пункта 10
Положения, и значения Цл и Цi при применении
формулы, предусмотренной подпунктом "б"
пункта 10 Положения, указываются без знака
"минус".
иных работников определенного уровня
квалификации
4.1
Показатель:
Наличие у участников закупки специалистов и
иных работников определенного уровня
квалификации
Подпункт «д» пункта 24 Положения
4.1.1
Детализирующий показатель: Характеристика
квалификации участников закупки №2
Общее количество квалифицированных
специалистов
Подпункты «а» и «б» пункта 30 Положения
Перечень специалистов и иных работников, их
квалификация, необходимые для выполнения
работ (оказания услуг), являющихся объектом
закупки: Наличие у участника закупки
специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации (далее квалифицированных специалистов), имеющих
высшее образование в сфере информационно –
коммуникационных технологий по следующим
направлениям подготовки (специальности) в
соответствии с Общероссийским
классификатором специальностей по
образованию (ОКСО): - Прикладная математика
и информатика (Код направления подготовки,
специальности: 1.01.03.02 или 1.01.04.02); Фундаментальная информатика и
информационные технологии (Код направления
подготовки, специальности: 1.02.03.02 или
1.02.04.02); - Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем
(Код направления подготовки, специальности:
1.02.03.03 или 1.02.04.03); - Математика и
компьютерные науки (Код направления
подготовки, специальности: 1.02.03.01 или
1.02.04.01); - Компьютерные и информационные
науки (Код направления подготовки,
специальности: 1.02.06.01); - Информационные
системы и технологии (Код направления
подготовки, специальности: 2.09.03.02 или
2.09.04.02); - Прикладная информатика (Код
направления подготовки, специальности:
2.09.03.03 или 2.09.04.03); - Программная
инженерия (Код направления подготовки,
специальности: 2.09.03.04 или 2.09.04.04); Информатика и вычислительная техника (Код
направления подготовки, специальности:
2.09.03.01 или 2.09.04.01 или 2.09.06.01); Информационная безопасность (Код
направления подготовки, специальности:
2.10.03.01 или 2.10.04.01 или 2.10.06.01); Компьютерная безопасность (Код направления
подготовки, специальности: 2.10.05.01); Информационная безопасность
телекоммуникационных систем (Код
направления подготовки, специальности:
2.10.05.02); - Информационная безопасность
автоматизированных систем (Код направления
подготовки, специальности: 2.10.05.03); Информационно-аналитические системы
безопасности (Код направления подготовки,
специальности: 2.10.05.04); - Безопасность
информационных технологий в
правоохранительной сфере (Код направления
подготовки, специальности: 2.10.05.05); Инфокоммуникационные технологии и системы
связи (Код направления подготовки,
специальности: 2.11.03.02 или 2.11.04.02); Инфокоммуникационные технологии системы
специальной связи (Код направления
подготовки, специальности: 2.11.05.04).
Перечень информации (в том числе данных) и
документов, подтверждающих квалификацию
участника закупки, наличие специалистов и
иных работников, их квалификацию:
1) копии трудовых книжек или сведения о
трудовой деятельности, предусмотренные
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Сведения о трудовой деятельности
предоставляются в составе заявки в форме
электронных образов бумажных документов,
заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного лица.
2) информация (в том числе данные), результаты
применения информационных технологий и
документы, подтверждающие квалификацию
участника закупки, его специалистов и иных
работников, в том числе предусмотренную в
соответствии с профессиональными стандартами
(если соответствующий профессиональный
стандарт обязателен для применения
работодателями в соответствии с
законодательством Российской Федерации).
Подтверждением наличия высшего образования
по соответствующему направлению подготовки
(специальности) являются предоставленные
участником закупки в отношении каждого
квалифицированного специалиста следующие
документы:
- копии дипломов о высшем образовании
государственного образца.
Документы направляются участником закупки в
форме электронных документов или в форме
электронных образов бумажных документов.
При этом представленные документы должны
быть в виде неповторяющихся, полно читаемых
копий, на которых видны необходимые подписи
и печати (при наличии). При оценке по
показателю «Общее количество
квалифицированных специалистов» сведения
участника закупки о квалифицированных
специалистах засчитываются только при
условии предоставления в отношении каждого
заявленного специалиста: документов,
подтверждающих наличие высшего образования,
документов, подтверждающих наличие
трудовых и/или гражданско-правовых
отношений с участником закупки. В случае
неподтверждения участниками закупки данных
о заявленных квалифицированных
специалистах, информация не засчитывается в
отношении тех специалистов, по которым не
представлены подтверждающие документы,
либо представлены документы, не
соответствующие установленным требованиям.
Участником закупки в качестве предложения по
данному показателю в составе заявки
предоставляется информация (в том числе
данные) и документы, подтверждающие
квалификацию участника закупки, наличие
квалифицированных специалистов в
рекомендованной форме «Сводные сведения о
наличии у участников закупки
квалифицированных специалистов»
(Приложение № 3 к Порядку рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе).
Единица измерения: Человек
4.2
Показатель:
Наличие у участников закупки опыта поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги,
связанного с предметом контракта
Подпункт «в» пункта 24 Положения
4.2.1
Детализирующий показатель: Характеристика
квалификации участников закупки N 1
Общая цена исполненных участником закупки
Подпункт «а» пункта 28 Положения
Требования к документам для оценки
показателя:
договоров
Наличие исполненного договора (договоров) на
выполнение работ (оказание услуг) по развитию
и (или) созданию и (или) модернизации и (или)
сопровождению информационных систем,
предназначенных для исполнения функций
федеральных органов исполнительной власти
и/или органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и/или органов местного
самоуправления.
Перечень документов, подтверждающих
наличие у участника закупки опыта выполнения
работ (оказания услуг): 1) исполненный договор
(договоры); 2) акт (акты) приемки выполненных
работ (оказанных услуг), составленные при
исполнении такого договора (договоров); последний акт, составленный при исполнении
договора должен быть подписан не ранее чем за
5 лет до даты окончания срока подачи заявок; - к
оценке принимаются исполненные участником
закупки с учетом правопреемства (в случае
наличия в заявке подтверждающего документа)
контракты, заключенные и исполненные в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
и договоры, заключенные и исполненные в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»; - к оценке
принимаются документы: исполненный договор
(договоры), акт (акты) приемки выполненных
работ (оказанных услуг), составленные при
исполнении такого договора (договоров), в
случае их представления в заявке в полном
объеме и со всеми приложениями, за
исключением случаев, предусмотренных
подпунктом "д" пункта 31 Положения, а именно:
к оценке принимаются документы, в том числе
если к ним не приложена проектная
документация (если проектная документация
является приложением к таким документам).
Документы направляются участником закупки в
форме электронных документов или в форме
электронных образов бумажных документов.
Каждый договор (контракт) должен быть
исполнен участником закупки в полном объеме
в соответствии с условиями, установленными в
таком договоре (контракте). При этом
представленные документы должны быть в виде
неповторяющихся, полно читаемых копий, на
которых видны необходимые подписи и печати
(при наличии). Оценке не подлежат договоры
(контракты), работы (услуги) по которым
продолжаются и (или) не выполнены (являются
незавершенными). Если такие документы и
информация о таких документах содержатся в
открытых и общедоступных государственных
реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в том
числе ведение которых осуществляется в единой
информационной системе в сфере закупок с
размещением указанных документов на
официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", вместо
направления таких документов участник закупки
вправе направить номер реестровой записи из
соответствующего реестра. В случае наличия
противоречий между информацией,
содержащейся в единой информационной
системе, и информацией, содержащейся в
документах, направляемых участником закупки,
приоритет имеет информация, содержащаяся в
единой информационной системе. Участник
закупки вправе указать представленные в
составе заявки контракты и (или) договоры и
(или) номера реестровых записей из
соответствующего реестра в рекомендованной
форме «Квалификация участников закупки»
(Приложение № 1 к Порядку рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе).
Единица измерения: Рубль
Участник закупки вправе указать
представленные в составе заявки контракты и
(или) договоры и (или) номера реестровых
записей из соответствующего реестра в
рекомендованной форме «Квалификация
участников закупки» (Приложение №1 к
Порядку рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе).
Приложение №1
к Порядку рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе
Рекомендованная форма «Квалификация участников закупки»
№ п/п
Номер
реестровой
записи из
соответству
ющего
реестра
(при
наличии)
Номер
контракта
(договора)
Наименован
ие Заказчика
по контракту
(договору), в
том числе
ИНН
Дата
заключения
контракта
(договора)
Наименован
ие предмета
контракта
(договора)
Цена
контракта
(договора)
(рублей)
Стоимость
исполненны
х
обязательств
в
стоимостном
выражении
(рублей)
Номер, дата
и сумма
документа(о
в),
подтвержда
ющего
исполнение
обязательств
Примечание
Приложение 2
к порядку рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе
«Перечень свойств объекта закупки, подлежащих оценке, рекомендуемая форма предоставления предложений участником закупки о свойствах
объекта закупки, подлежащих оценке»
Не предусмотрено

=== ФАЙЛ: Приложение+3+к+критериям | docs/0148200005426000444/Приложение+3+к+критериям.pdf
Приложение № 3
к Порядку рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе
№
п/п
Рекомендованная форма «Сводные сведения о наличии у участников закупки квалифицированных специалистов»
Серия и номер
трудовой книжки/
Перечень
Фамилия,
Направление
Серия, номер
номер и дата
документов,
Занимаемая
Имя, Отчество
подготовки
и дата выдачи
трудового/гражданскопредставленных
Примечание
должность
(полностью)
(специальность)
диплома
правового договора/
в подтверждение
сведения о трудовой
данных сведений*
деятельности
1
2
3
…
*В подтверждение вышеприведенных сведений прикладываются копии следующих документов:
- копии дипломов о высшем образовании государственного образца;
- копии трудовых книжек, либо копии трудовых/гражданско-правовых договоров, а в случае ведения и
хранения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, подтверждением наличия у участников
закупки квалифицированных специалистов служат предоставленные участниками закупки сведения о
трудовой деятельности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица.

=== ФАЙЛ: ↳ Проект контракта, сост. 30.09.2026 (архив)/Умный контракт_создание и развитие информационных систем _вер_17_ 12841220 2026_09_30-16_18.docx | docs/0148200005426000444/Проект контракта, сост. 30.09.2026 (архив)/Умный контракт_создание и развитие информационных систем _вер_17_ 12841220 2026_09_30-16_18.pdf
Проект государственного контракта № ________________
Развитие (модернизация) подсистем «Поликлиника», «Стационар», «Управление потоками
пациентов», «Интеграции с внешними системами», «Онкологический консилиум»
государственной информационной системы «Единая медицинская информационно-аналитическая
система Московской области» в 2026-2027 годах
«___» _____________ 20___ год
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДИРЕКЦИЯ
ЕДИНОГО
ЗАКАЗЧИКА
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого
заместителя директора Хабибуллина Сулеймана Абдулхамидовича, действующего на основании
Доверенности от 12.01.2026 №05-04-03/2026, с одной стороны, и ________________,
именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________ ________________,
действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»
и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской
Федерации и Московской области, на основании ____________________, заключили настоящий
государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Предмет Контракта - Развитие (модернизация) подсистем «Поликлиника», «Стационар»,
«Управление потоками пациентов», «Интеграции с внешними системами», «Онкологический
консилиум» государственной информационной системы «Единая медицинская информационноаналитическая система Московской области» в 2026-2027 годах.
1.2. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок
выполнить работы по созданию и (или) развитию (модернизации) государственной
(муниципальной) информационной системы (далее – работы, Система), а Заказчик обязуется
принять выполненные работы и оплатить их.
1.3. Идентификационный код закупки – ИКЗ: 262502406865650240100127740016201246.
1.4. Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых
Подрядчиком работ, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком,
определяются Контрактом, в том числе приложением 5 к Контракту «Описание объекта закупки
(техническое задание)» (далее – техническое задание).
1.5. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с национальными стандартами и
государственными стандартами в части требований к проектированию, стадиям создания, видам,
комплектности и обозначению документов, видам испытаний при создании и (или) развитии
(модернизации) государственных (муниципальных) информационных систем и (или) иных
информационных систем, а также в соответствии с качественными, количественными и иными
характеристиками работ, определенными в описании объекта закупки, согласно требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ), а
также иных нормативных правовых актов в сфере контрактной системы, информационных
технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области
интеллектуальной собственности, регулирующих соответствующие отношения и непосредственно
указанных в техническом задании.
1.6. Результат выполненных работ по Контракту: развитие (модернизация) подсистем
«Поликлиника», «Стационар», «Управление потоками пациентов», «Интеграции с внешними
системами», «Онкологический консилиум» государственной информационной системы «Единая
медицинская информационно-аналитическая система Московской области».
2
2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты работ
2.1. Цена Контракта оставляет ________________, ________________ 1 (далее – Цена
Контракта). Цена каждого этапа исполнения Контракта указана в разделе «Срок исполнения
контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» приложения 2 к Контракту «Сведения об
обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее – приложение 2 к Контракту).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Источник финансирования:
Бюджет \
Код бюджетной
Лицевой
Внебюджетные Тип средств
классификации
Сумма, руб.
Год
счет
средства
расходов
Средства
Областной
бюджета
825090915203006
03825214900 2027
бюджет
Московской 10246
области
Средства
Областной
бюджета
825090915203006
03825214900 2026
бюджет
Московской 10246
области
2.5. Цена Контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика, связанных с
выполнением работ, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей, а также иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по
Контракту.
2.6. Порядок и сроки оплаты работы установлены в разделе «Порядок и сроки оплаты»
приложения 2 к Контракту.
2.7. Заказчик оплачивает выполненные работы в соответствии с условиями Контракта путем
перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого приведены в разделе 16
Контракта, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата
аванса).
2.8. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания
денежных средств со счетов Заказчика.
2.9. Условие об удержании Заказчиком суммы неисполненных Подрядчиком требований об
уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, содержится в разделе
«Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту. Заказчик удерживает неустойку (штрафы,
пени) из оплаты за исключением случаев, если неустойка (штрафы, пени) подлежит списанию в
соответствии с действующим законодательством. Заказчик перечисляет за Подрядчика удержанную
сумму неустоек (штрафов, пеней) в установленном порядке в доход соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
2.10. Выплата аванса не предусмотрена.
3. Сроки, порядок и место выполнения работ.
Порядок предоставления (передачи) результатов выполнения работ Заказчику.
Исключительные права
1
Указывается «в том числе НДС», а также сумма НДС в рублях. В случаях, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах выполнение работ не облагается НДС, Подрядчик
использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой НДС, Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС указывается - «НДС не облагается».
3
3.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ, а также промежуточные сроки
выполнения работ (если они предусмотрены Контрактом), указаны в разделе «Обязательства по
выполнению работ» приложения 2 к Контракту.
3.2. Место выполнения работ указано в приложении 2 к Контракту.
3.3. Подрядчик выполняет работы в порядке согласно разделу «Обязательства по
выполнению работ» приложения 2 к Контракту и в соответствии с иными условиями,
предусмотренными Контрактом.
3.4. Порядок предоставления (передачи) результатов выполнения работ Заказчику:
3.4.1. Передача исходных кодов, разработанных в ходе выполнения работ программ для
электронных вычислительных машин (далее – программа для ЭВМ) и дистрибутивов должна
сопровождаться передачей всех необходимых для сборки и запуска программы для ЭВМ библиотек
зависимостей, инструкций и программных сценариев (скриптов) для проведения компиляции,
создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ.
3.4.2. Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания)
программы для ЭВМ должны использоваться свободно распространяемые компиляторы,
интерпретаторы и иное программное обеспечение, необходимое для указанных целей,
дистрибутивы которых должны быть переданы вместе с исходными кодами разработанных в ходе
выполнения работ программ для ЭВМ.
3.4.3. В случае использования для проведения компиляции, создания дистрибутива и
установки (развертывания) программы для ЭВМ компиляторов, интерпретаторов и иного
программного обеспечения, права на использование, копирование и модификацию которых
принадлежат третьим лицам, Подрядчик за свой счет передает Заказчику дистрибутивы и права на
использование таких компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения.
3.4.4. Подрядчик в процессе сдачи-приемки работ по Контракту должен провести
демонстрацию процесса компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания)
разработанных программ для ЭВМ с использованием средств, указанных в подпункте 3.4.1 пункта
3.4 Контракта, а также в соответствии с инструкциями, приведенными в рабочей документации на
Систему.
3.4.5. Документация на Систему и ее части (техническая и рабочая) должна содержать
исчерпывающее описание принятых проектных решений в объеме, достаточном для ее дальнейшего
развития и эксплуатации.
3.4.6. Техническая и рабочая документация должна содержать описание разработанных
результатов работ, в том числе программ для ЭВМ, прикладных программных интерфейсов,
алгоритмов и протоколов информационного взаимодействия, технических требований,
спецификаций и форматов обмена данными для взаимодействия с другими информационными
системами, в объеме, достаточном для их установки, настройки, эксплуатации и развития в
дальнейшем без привлечения подрядчика (исполнителя).
3.4.7. Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере информационных технологий,
защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной
собственности, включая документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от
исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу
исполнителя, с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав
заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин,
базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты
работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения,
секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Подрядчиком в
составе отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта.
3.5. Принадлежность исключительных прав и права собственности на результаты работ:
3.5.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но
не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
4
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также
исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и потенциально
патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках
Контракта, принадлежат в лице Заказчика субъекту Российской Федерации / муниципальному
образованию.
3.5.2. Право собственности на результаты работ, отчетные документы и материалы,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту, принадлежат субъекту Российской Федерации /
муниципальному образованию, и считаются переданными с даты подписания Заказчиком или
утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания
Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки
осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту (далее – документ о
приемке).
3.6. Право использования программного обеспечения:
3.6.1. В случае, предусмотренном подпунктом 5.4.4 пункта 5.4 Контракта, Подрядчик
гарантирует, что обладает соответствующими правами (в соответствии со статьей 1229, частью 1
статьи 1235 или статьей 1238 Гражданского кодекса) на предоставление Заказчику прав
использования на условиях простых (неисключительных) лицензий на программное обеспечение
(далее – программное обеспечение). Подрядчик должен предоставить Заказчику документы,
подтверждающие настоящую гарантию (авторизационные письма, выписки из договора с
правообладателем программного обеспечения).
3.6.2 Территория, на которой допускается использование программного обеспечения:
Российская Федерация.
3.6.3. Способы использования программного обеспечения: хранить, устанавливать и
использовать копии программного обеспечения; передавать программное обеспечение конечным
пользователям на условиях, не противоречащих условиям настоящего Контракта; изготовить одну
архивную копию программного обеспечения, предназначенную для восстановления данных
Заказчика на случай его утери или повреждения. Архивная копия не может быть использована в
иных целях; получать консультационную помощь по программному обеспечению, в том числе
помощь в индивидуальной настройке программного обеспечения; использовать обновленные
версии программного обеспечения; получать обновленные версии программного обеспечения;
обращаться неограниченное количество раз по электронной почте в информационно-техническую
службу производителя программного обеспечения в случае возникновения технических проблем в
процессе эксплуатации программного обеспечения.
3.6.4. Срок действия лицензии и иные характеристики передаваемых прав использования,
подлежащих предоставлению, требования к программному обеспечению, требования к
обслуживанию, которое должно осуществляется в период действия лицензии, определяются
техническим заданием.
Если иное не установлено Контрактом лицензия не дает право получения возможности
распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении
(реализации)
товаров
(работ,
услуг),
имущественных
прав
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять поиск информации о потенциальных
покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.
3.6.5. Датой предоставления лицензии является дата, указанная в подписанном Заказчиком
документе о приемке (раздел «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов»
приложения 2 к Контракту).
3.6.6. Заказчик не обязан представлять Подрядчику отчеты об использовании программного
обеспечения, права на которое приобрел у Подрядчика.
4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ
и оформления ее результатов
5
4.1. Подрядчик направляет Заказчику документы, перечень, порядок и сроки направления
которых указаны в приложении 3 к Контракту «Перечень документов, которыми обмениваются
стороны при исполнении контракта» (далее – приложение 3 к Контракту).
4.2. Заказчик осуществляет приемку работ после получения от Подрядчика документов,
указанных в приложении 3 к Контракту. Порядок и сроки осуществления приемки работ, а также
порядок и сроки оформления ее результатов установлены приложением 2 к Контракту.
4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
4.4. Порядок и сроки проведения экспертизы установлены приложением 3 к Контракту.
4.5. Заказчик в порядке и сроки, установленные приложением 2 к Контракту, осуществляет
приемку выполненных работ и подписывает или утверждает подписанный всеми членами
приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке,
либо в те же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о
приемке, содержащий перечень выявленных недостатков (далее – мотивированный отказ).
Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта)
выполненной работы осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения
гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены в приложении 3 к Контракту.
4.6. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик обязан устранить выявленные
недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, указанные в приложении 3 к Контракту.
Со дня получения от Подрядчика указанных в настоящем пункте документов Заказчик
действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения
обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня
получения таких документов.
4.7. В случае, если выявленные недостатки, указанные в мотивированном отказе, не
устранены Подрядчиком, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.
4.8. При уклонении Заказчика от принятия выполненных работ Подрядчик не вправе
действовать в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по
Контракту.
5.1.4. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или)
нарушением установленных сроков исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом.
5.1.6. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
5.1.7. Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе выполнения работ и при их приемке,
которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе,
оформленном по результатам экспертизы, и требовать устранения таких недостатков.
5.1.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим
лицом в связи с недостатками, выявленными при выполнении работ в соответствии с условиями
Контракта.
5.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
6
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять приемку работ и производить их оплату в порядке и сроки,
установленные Контрактом.
5.2.2. Обеспечить Подрядчика информацией, необходимой и достаточной для
своевременного выполнения работ, если такой информацией располагает только Заказчик.
5.2.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
обнаружения таких недостатков.
5.2.4. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.
5.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.6. Представлять Подрядчику информацию об изменении реквизитов Заказчика,
указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с
проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика информации об
изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного
соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное
соглашение к Контракту.
5.2.8. Представлять Подрядчику разъяснения и уточнения относительно исполнения
обязательств в рамках Контракта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса
согласно подпункту 5.3.2 пункта 5.3 Контракта.
5.2.9. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика
предупреждения об обстоятельствах, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика в
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса, направить ответ с
указанием о дальнейших действиях Подрядчика.
5.2.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта,
обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций
уведомить Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в порядке,
предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.2
5.2.11. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства»
приложения 2 к Контракту (при наличии таких обязательств).
5.2.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Контрактом.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения
обязательств в рамках Контракта.
5.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц –
субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным
оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
5.4. Подрядчик обязан:
2
Условия подпункта 5.2.10 пункта 5.2 и подпункта 5.4.13 пункта 5.4 Контракта не применяются, если
Контрактом не установлены требования к обеспечению исполнения Контракта и (или) обеспечению гарантийных
обязательств по Контракту.
7
5.4.1. В соответствии с условиями Контракта выполнить работы в полном объеме,
надлежащего качества и в установленные сроки, а также передать Заказчику результат работ в
порядке и сроки, установленные приложениями 2 и 3 к Контракту и иными условиями Контракта.
5.4.2. Без увеличения цены Контракта передать Заказчику исключительное право на
разработанные в ходе выполнения работ по Контракту результаты в полном объеме, включая
исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных, а также проектную,
техническую, рабочую, сопроводительную и методическую документацию к Системе или ее частям.
5.4.3. При использовании в ходе исполнения Контракта ранее созданных Подрядчиком
результатов интеллектуальной деятельности без увеличения цены Контракта передать Заказчику
права на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат Подрядчику и которые использовались при выполнении работ по Контракту, в объеме,
необходимом для использования Заказчиком результатов работ по Контракту по их целевому
назначению и в соответствии с условиями Контракта на весь срок действия использованных
исключительных прав или на иной срок, установленный Заказчиком. Подрядчик передает Заказчику
указанные права посредством заключения лицензионного договора.
5.4.4. При использовании в ходе исполнения Контракта охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, согласовать с
Заказчиком необходимость использования при выполнении работ охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок
приобретения прав на их использование.
5.4.5. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, не
нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или
иного обременения.
5.4.6. В случае использования при выполнении работ по Контракту программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных
третьими лицами, условия, на которых передаются права на их использование (исполнение),
должны обеспечить отсутствие ограничений, препятствующих использованию результатов работ по
их назначению. При этом права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать,
дорабатывать, развивать результаты работ, созданные в процессе исполнения Контракта, а в случае
явного указания в техническом задании, осуществлять переработку программ для электронных
вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных ранее
третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.4.7. Обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав
третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных решений,
предусмотренных техническим заданием.
5.4.8. Обеспечить выполнение требований к порядку создания (развития) государственных
(муниципальных) и (или) иных информационных систем, предусмотренных пунктом 3 части 1
статьи 13 Федерального закона № 149-ФЗ, устанавливаемых к таким информационным системам
Федеральным законом № 149-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
5.4.9. Своевременно направлять Заказчику посредством использования Портала исполнения
контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
(далее – ПИК ЕАСУЗ) надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие
исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе перечисленные в
приложении 3 к Контракту.
5.4.10. Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика
согласно подпункту 5.1.3 пункта 5.1 Контракта достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств по Контракту.
5.4.11. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих
исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Подрядчиком таких
обстоятельств.
8
5.4.12. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Подрядчика,
указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с
проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.4.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта,
обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и (или) обеспечение гарантийных
обязательств не позднее 1 (одного месяца) со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2
и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.4.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об
изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного
соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное
соглашение к Контракту.
5.4.15. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством
Российской Федерации, Контрактом.
5.4.16. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования предмета Контракта.
5.4.17. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ, при приемке
выполненных работ и в течение гарантийного срока недостатки работ, возникшие вследствие
невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами,
привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки причинили
убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.18. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства»
приложения 2 к Контракту (при наличии таких обязательств).
5.4.19. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Контрактом.
5.4.20. Представлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших с
Подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем
десять процентов Цены Контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с
субподрядчиком.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также соответствие работ требованиям Контракта.
6.2. Требования к гарантийному сроку Подрядчика и производителя (при наличии), к
гарантийному обслуживанию (при наличии), к объему предоставления гарантий качества на
выполненные работы (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара,
работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
6.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения
Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком
приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки
осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.
6.4. В ходе исполнения гарантийных обязательств Подрядчик обязуется за свой счет
устранять недостатки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.5. Не позднее двух рабочих дней с даты обнаружения недостатков работ Заказчик
направляет Подрядчику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.
Подрядчик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.
9
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных
Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
В случае изменения условий Контракта в части изменения Цены Контракта размеры
штрафов, установленные в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 и подпунктах 7.3.4, 7.3.5 пункта 7.3
Контракта, определяются в соответствии с Правилами с учетом новой Цены Контракта. В случае
ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств Заказчиком, Подрядчиком), размер штрафа определяется с учетом Цены Контракта,
действующей на момент такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы;
7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф
устанавливается в размере
рублей3.
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,
3
В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 9 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей).
10
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим
отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в
размере 4.
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф
устанавливается в размере
рублей5.
4
В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в следующем порядке (за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):
(Вариант I)
Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) размер штрафа, рассчитываемый
как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа
исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)), устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил в следующем
порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн.
рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд.
рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд.
рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд.
рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд.
рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
(Вариант II)
В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается в размере 1 процента
цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
(Вариант III)
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа
устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил в следующем порядке:
а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5
В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии с пунктом
6 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
11
7.3.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
подпунктом 5.4.13 пункта 5.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,
установленном в соответствии с подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 Контракта.
7.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3.8. За непредоставление информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или
договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять
процентов Цены Контракта, Подрядчик несет ответственность путем взыскания с Подрядчика пени
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соответствующим
субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого
обязательства.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. В случаях выявления в ходе проверки расходования выделяемых по Контракту
денежных средств, проведенной Заказчиком или контрольным органом, фактов необоснованного и
(или) неверного применения расценок и (или) завышения объема работ, а также иных
обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, Подрядчик обязан вернуть Заказчику
перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат в течение 10 (десяти) дней
(со дня получения уведомления) на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Контракта.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения
убытков при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 Гражданского кодекса.
8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой
подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер
суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению
Сторон, должна направить ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты
его получения.
8.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в
Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс в размере за вычетом учтенного в
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
12
стоимости выполненных работ аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения
настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 30 процент(ов,а) от
начальной (максимальной) цены контракта.
9.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений части
6.3 статьи 96 и статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере, установленном в разделе
«Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта указан в разделе
«Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.4. Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Контракта указаны в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к
Контракту.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по
возврату аванса (при его наличии), уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также
возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
9.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть
уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случаях, установленных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе исполнения
Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и в случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том
числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
возвращаются Подрядчику при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих
обязательств по Контракту в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком
в заявлении о возврате обеспечения исполнения Контракта, либо на тот счет, с которого поступили
данные денежные средства.
9.8. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения Контракта,
должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму
по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения
гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа
в удовлетворении этого требования.
10. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в разделе «Обеспечение
гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.2. Порядок предоставления обеспечения гарантийных указан в разделе «Обеспечение
гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения
контракта) работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных
обязательств в срок, установленный в приложении 3 к Контракту.
10.4. Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения
гарантийных обязательств указаны в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств»
приложения 1 к Контракту.
13
10.5. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику
денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за
днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом оснований для отказа в
удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры,
возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
10.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по
Контракту и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.7. Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания срока гарантийных
обязательств возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, на счет, с которого поступили данные денежные средства, за
исключением случая, указанного в пункте 10.9 Контракта.
10.8. В случае изменения способа обеспечения гарантийных обязательств и предоставления
Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик в
срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента предоставления Подрядчиком независимой гарантии
возвращает ранее внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежные средства
на счет, с которого поступили данные денежные средства, либо на счет, указанный Подрядчиком в
заявлении о возврате обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
10.9. В случае, если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с
которых поступили денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, Подрядчик предоставляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли
на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с
приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае
если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет
право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
12.2. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде в порядке,
предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Претензия должна содержать сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если
претензионные требования подлежат денежной оценке). В подтверждение заявленных требований к
14
претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов или
выписки из них.
Срок направления письменного ответа по существу Стороной, получившей претензию,
составляет 5 дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной,
получившей претензию, ее требований.
12.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области6.
13. Срок действия, порядок изменения Контракта
13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным
законом № 44-ФЗ, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения
Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.
14. Особые условия
14.1. Стороны при исполнении Контракта:
- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные
документы, которыми оформляются:
заявка на выполнение работы (если Контрактом предусмотрено выполнение работы по
заявке);
выполнение выполненной работы, а также отдельные этапы выполнения работ (далее отдельный этап исполнения Контракта), включая документы, предоставление которых
предусмотрено в целях осуществления приемки выполненной работы, а также отдельных этапов
исполнения Контракта;
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (за исключением направления
уведомления о применении мер ответственности в случае, если Контракт заключен по результатам
проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры);
соглашение о расторжении Контракта;
- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ
в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее –
Регламент, приложение 4 к Контракту).
14.1.1. В случае если Контракт заключен по результатам проведения электронной
процедуры, закрытой электронной процедуры (за исключением закрытой электронной процедуры,
проводимой в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44ФЗ), формирование документов о приемке, мотивированных отказов от подписания документов о
приемке, исправлений документов о приемке, дополнительных соглашений и соглашения о
6
В случае, если Исполнителем является физическое лицо, то споры разрешаются в соответствии с
действующим процессуальным законодательством Российской Федерации по месту нахождения заказчик.
15
расторжении Контракта осуществляется с использованием ПИК ЕАСУЗ с соблюдением
требований, установленных частями 13-14 статьи 94, частями 1.7 и 8.1 статьи 95 Федерального
закона № 44-ФЗ, с последующей гарантированной передачей для подписания и размещения
указанных в настоящем подпункте документов в единую информационную систему в сфере закупок
(далее – ЕИС) в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:
- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление
электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия» (далее –
уполномоченные должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в
аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при
исполнении Контракта;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ
(далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в
ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а в случаях, для которых в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен
электронными документами с использованием ЕИС, в ЕИС;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную
квалифицированную электронную подпись.
14.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют
равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными
собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в
установленном порядке.
14.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении
Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях
информации.
14.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя
содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при
исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на
бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом (за исключением случаев,
для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС).
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная
за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в
адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо,
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа,
подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет
проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в
электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу
на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное
сопроводительное
письмо
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке,
предусмотренном Регламентом.
14.6. Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении Контракта с
использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Контракту.
16
14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том
числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для
Сторон осуществляется безвозмездно.
15. Прочие условия
15.1. Если иное не предусмотрено Контрактом или законодательством Российской
Федерации (в том числе частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ), то все заявления,
уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее –
сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по
почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Контракте,
или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки.
В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений
посредством факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными
Стороной в день их отправки.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
15.2. Стороны обязуются, начиная с момента заключения Контракта и в течение 3 (трех) лет
после прекращения действия Контракта, не передавать конфиденциальную информацию третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон.
15.4. При наличии противоречий между условиями, содержащимися в приложениях 1-3 к
Контракту, и условиями иных приложений к Контракту, преимущественную силу имеют
приложения 1-3 к Контракту.
15.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
15.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения (прилагаются
отдельными файлами):
приложение 1 «Сведения об объектах закупки»;
приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»;
приложение 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении
контракта»;
приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области»;
приложение 5 «Описание объекта закупки (техническое задание)».
16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ ________________
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДИРЕКЦИЯ
ЕДИНОГО
ЗАКАЗЧИКА
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сокращенное наименование: ГКУ МО "ДЕЗ"
Сокращенное
наименование:
________________
Почтовый адрес: 143402, Московская область, Почтовый адрес: ________________
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, Место
нахождения,
адрес:
корпус №1, БЦ «Кубик», Секция (Блок) А, 3 ________________
17
этаж.
Место
нахождения,
адрес:
Российская
Федерация,
143401,
Московская
обл.,
г.Красногорск, Оптический переулок, д.7
ИНН 5024068656
КПП 502401001
ОГРН 1045004478298
Банковские реквизиты:
МЭФ Московской области (л/с 03825214900,
ГКУ МО "ДЕЗ")
ИНН ________________
КПП КН ________________
КПП ________________
ОГРН ________________
Банк: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК
по Московской области г. Москва
БИК 004525987
казн/сч 03221643460000004800
единый казн/сч 40102810845370000004
ОКПО 75225952
ОКТМО 46744000001
ОКОПФ 75204
телефон (факс): 7-495-6467299
адрес электронной почты: info@gku-mo.ru
Банк: ________________
БИК ________________
________________
________________
ОКПО ________________
ОКТМО ________________
ОКОПФ ________________
Заказчик:
Первый
заместитель
директора
Банковские реквизиты:
(л/с
________________________________)
телефон (факс): ________________
адрес
электронной
почты:
________________
Подрядчик:
____
(С. А. _____________
______
Хабибуллин) ___
____
(_______
______
_________)

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к проекту контракта, сост. 30.09.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12841220 2026_09_30-16_18 (МСК).docx | docs/0148200005426000444/Приложение к проекту контракта, сост. 30.09.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12841220 2026_09_30-16_18 (МСК).pdf
Приложение 1 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Сведения об объектах закупки
1.
Объекты закупки
Таблица 1.1
№ п/п
1
2
3
1
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Опытная
эксплуатация
Подсистем (1
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Опытная
эксплуатация
Подсистем (10
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
21.205.04.02.01.0
Опытная
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Цена единицы, руб
Количество
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
№ п/п
4
5
6
2
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
1.002 /
02.02.19.639
эксплуатация
Подсистем (11
очередь) / (не
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Опытная
эксплуатация
Подсистем (12
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Опытная
эксплуатация
Подсистем (2
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Опытная
эксплуатация
Подсистем (3
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
программного
обеспечения
7
8
9
10
3
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Опытная
эксплуатация
Подсистем (4
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Опытная
эксплуатация
Подсистем (5
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Опытная
эксплуатация
Подсистем (6
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
21.205.04.02.01.0
1.002 /
Опытная
эксплуатация
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
11
12
13
4
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
02.02.19.639
Подсистем (7
очередь) / (не
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Опытная
эксплуатация
Подсистем (8
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Опытная
эксплуатация
Подсистем (9
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (1
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (10
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (11
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (12
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
обеспечения
14
15
16
17
5
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
18
19
20
6
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
Подсистем (2
очередь) / (не
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (3
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (4
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (5
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
21
22
23
24
7
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (6
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (7
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (8
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Предварительные
испытания
Подсистем
Подсистем (9
Цена единицы, руб
Количество
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
№ п/п
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
25
26
27
8
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
очередь) / (не
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (1
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (10
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (11
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
28
29
30
31
9
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (12
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (2
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (3
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (4
очередь) / (не
указано)*
Цена единицы, руб
Количество
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
№ п/п
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
32
33
34
10
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (5
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (6
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (7
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
35
36
37
38
11
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (8
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Приемочные
испытания
Подсистем (9
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (1
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (10
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
Цена единицы, руб
Количество
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
№ п/п
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (11
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (12
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (2
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
21.205.04.02.01.0
Пусконаладочные
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
тестированию
программного
обеспечения
39
40
41
42
12
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
43
44
45
13
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
1.002 /
02.02.19.639
работы
Подсистем (3
очередь) / (не
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (4
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (5
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (6
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (7
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (8
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Пусконаладочные
работы
Подсистем (9
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
21.205.04.02.01.0
1.002 /
Разработка /
адаптация
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
программного
обеспечения
46
47
48
49
14
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
50
51
52
15
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
КОЗ2 / КОЗ
02.02.19.639
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (1
очередь) / (не
указано)*
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (10
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (11
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (12
очередь) / (не
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
53
54
55
56
16
обеспечения
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (2
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (3
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (4
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
КОЗ2 / КОЗ
Цена единицы, руб
Количество
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
№ п/п
57
58
59
17
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (5
очередь) / (не
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (6
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (7
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
КОЗ2 / КОЗ
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (8
очередь) / (не
указано)*
Цена единицы, руб
Количество
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
№ п/п
60
61
62
63
18
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка /
адаптация
программного
обеспечения и
разработка
рабочей
документации (9
очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(1 очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(10 очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
Цена единицы, руб
Количество
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
№ п/п
64
65
66
19
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
(11 очередь) / (не
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(12 очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(2 очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(3 очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ п/п
67
68
69
70
20
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(4 очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(5 очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(6 очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(7 очередь) / (не
Цена единицы, руб
Количество
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
№ п/п
71
72
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(8 очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части
(9 очередь) / (не
указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
Итого:
* Значение заполняется на этапе заключения контракта.
21
Общая стоимость, руб.
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
(не указано)*
2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги
Таблица 1.2
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
Требования к гарантии производителя товара
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления
гарантий качества товара, работы, услуги
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества
товаров, работ, услуг
Да
В соответствии с разделом 10 Описания объекта закупки (Технического задания)
В соответствии с разделом 10 Описания объекта закупки (Технического задания)
Да
2.1 Обеспечение гарантийных обязательств
Таблица 1.3
Размер обеспечения гарантийных обязательств, % от
НМЦК
3,00
22
Сумма
обеспечения
гарантийных
обязательств, руб.
8 724 073,26
Порядок предоставления обеспечения
гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства обеспечиваются
независимой гарантией, соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона
№ 44-ФЗ, или внесением денежных средств
на счет Заказчика, на котором в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
учитываются
операции со средствами, поступающими
Заказчику.
Способ
обеспечения
гарантийных обязательств, срок действия
независимой гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ участником закупки, с
которым
заключается
контракт,
самостоятельно. При этом срок действия
независимой гарантии должен превышать
предусмотренный
контрактом
срок
исполнения обязательств, которые должны
быть обеспечены такой независимой
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Реквизиты для перечисления обеспечения
гарантийных обязательств
ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по
Московской области г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03222643460000004800
Корреспондентский/банковский счёт:
40102810845370000004
Лицевой счёт:05825214900
гарантией, не менее чем на один месяц, в
том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального
закона
№
44-ФЗ.
Требования
к
предоставлению обеспечения гарантийных
обязательств не применяются в случаях: 1)
заключения контракта с участником
закупки, который является казенным
учреждением; 2) осуществления закупки
услуги по предоставлению кредита; 3)
заключения
бюджетным
учреждением,
государственным,
муниципальным
унитарными предприятиями контракта,
предметом которого является выдача
независимой
гарантии.
Независимая
гарантия должна содержать в том числе
указание на то, что споры, возникающие в
связи с исполнением обязательств по
независимой
гарантии,
подлежат
рассмотрению
в
Арбитражном
суде
Московской области.
23
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Приложение 2 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты
1. График выполнения обязательств по контракту
1.1.
Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
№
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование
Условия
предоставления
результатов
Разово
Разработка документации на Подсистемы и составные части (1 очередь)
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (1 очередь); 1,00; Условная единица; 11 130 696,09 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 25 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (1 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (1 очередь); 1,00; Условная единица; 13 252 898,96 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 26 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 51 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (1 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (1 очередь); 1,00; Условная единица; 3 076 069,71 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 52 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 66 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (1 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (1 очередь); 1,00; Условная единица; 1 370 207,12 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 67 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 72 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (1 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (1 очередь); 1,00; Условная единица; 2 370 039,27 руб.*
Подрядчик
Разово
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 73 дн. от даты заключения контракта;
24
Сторона,
исполняющая
обязательство
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Сторона,
получающая
исполнение
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
25
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (1 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (1 очередь); 1,00; Условная единица; 1 565 709,82 руб.*
Разово
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (2 очередь)
Разово
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (2 очередь); 1,00; Условная единица; 10 251 952,75 руб.*
Подрядчик
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 30 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (2 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (2 очередь); 1,00; Условная единица; 12 386 473,61 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 31 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 56 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (2 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (2 очередь); 1,00; Условная единица; 2 806 417,96 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 57 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 71 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (2 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (2 очередь); 1,00; Условная единица; 1 240 756,78 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 72 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 77 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (2 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (2 очередь); 1,00; Условная единица; 2 177 502,60 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 78 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (2 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (2 очередь); 1,00; Условная единица; 1 466 989,96 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (3 очередь)
Разово
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (3 очередь); 1,00; Условная единица; 10 892 178,96 руб.*
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Подрядчик
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
26
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 30 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (3 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (3 очередь); 1,00; Условная единица; 13 283 741,75 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 31 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 61 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (3 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (3 очередь); 1,00; Условная единица; 3 047 093,61 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 62 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 76 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (3 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (3 очередь); 1,00; Условная единица; 1 326 679,32 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 77 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 82 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (3 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (3 очередь); 1,00; Условная единица; 2 306 666,37 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 83 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (3 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (3 очередь); 1,00; Условная единица; 1 529 353,22 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (4 очередь)
Разово
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (4 очередь); 1,00; Условная единица; 8 234 182,92 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 35 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (4 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (4 очередь); 1,00; Условная единица; 10 048 191,06 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 36 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 71 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (4 очередь)
Разово
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Подрядчик
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (4 очередь); 1,00; Условная единица; 2 249 881,55 руб.*
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 72 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 86 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (4 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (4 очередь); 1,00; Условная единица; 1 007 700,25 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 87 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 92 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (4 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (4 очередь); 1,00; Условная единица; 1 790 152,45 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 93 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (4 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (4 очередь); 1,00; Условная единица; 1 217 453,03 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (5 очередь)
Разово
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (5 очередь); 1,00; Условная единица; 11 757 059,90 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 65 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (5 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (5 очередь); 1,00; Условная единица; 14 141 859,16 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 66 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 121 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (5 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (5 очередь); 1,00; Условная единица; 3 217 102,79 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 122 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 136 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (5 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (5 очередь); 1,00; Условная единица; 1 446 563,29 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 137 дн. от даты заключения контракта;
27
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
28
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 142 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (5 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (5 очередь); 1,00; Условная единица; 2 464 913,41 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 143 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (5 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (5 очередь); 1,00; Условная единица; 1 639 413,83 руб.*
Разово
Подрядчик
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь)
Разово
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь); 1,00; Условная единица; 10 266 034,80 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 70 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (6 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (6 очередь); 1,00; Условная единица; 12 225 193,76 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 71 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 131 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (6 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (6 очередь); 1,00; Условная единица; 2 809 154,69 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 132 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 146 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (6 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (6 очередь); 1,00; Условная единица; 1 252 352,75 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 147 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 152 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (6 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (6 очередь); 1,00; Условная единица; 2 175 050,30 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 153 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (6 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (6 очередь); 1,00; Условная единица; 1 454 018,57 руб.*
Разово
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
29
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (7 очередь)
Разово
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (7 очередь); 1,00; Условная единица; 3 348 000,21 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 115 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (7 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (7 очередь); 1,00; Условная единица; 4 228 509,79 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 116 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 161 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (7 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (7 очередь); 1,00; Условная единица; 949 993,42 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 162 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 176 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (7 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (7 очередь); 1,00; Условная единица; 420 882,11 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 177 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 182 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (7 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (7 очередь); 1,00; Условная единица; 822 777,30 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 183 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (7 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (7 очередь); 1,00; Условная единица; 622 745,66 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (8 очередь)
Разово
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (8 очередь); 1,00; Условная единица; 7 876 227,76 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 125 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (8 очередь)
Разово
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Подрядчик
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (8 очередь); 1,00; Условная единица; 9 589 188,63 руб.*
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 126 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 171 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (8 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (8 очередь); 1,00; Условная единица; 2 156 638,30 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 172 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 186 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (8 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (8 очередь); 1,00; Условная единица; 960 698,10 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 187 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 192 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (8 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (8 очередь); 1,00; Условная единица; 1 694 577,99 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 193 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (8 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (8 очередь); 1,00; Условная единица; 1 161 695,68 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь)
Разово
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь); 1,00; Условная единица; 5 539 139,38 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 135 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (9 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (9 очередь); 1,00; Условная единица; 6 829 982,21 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 136 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 181 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (9 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (9 очередь); 1,00; Условная единица; 1 528 442,02 руб.*
Разово
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 182 дн. от даты заключения контракта;
30
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Подрядчик
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
31
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 196 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (9 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (9 очередь); 1,00; Условная единица; 683 859,96 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 197 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 202 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (9 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (9 очередь); 1,00; Условная единица; 1 251 977,48 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 203 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (9 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (9 очередь); 1,00; Условная единица; 886 321,96 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (10 очередь)
Разово
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (10 очередь); 1,00; Условная единица; 3 089 730,78 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 145 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (10 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (10 очередь); 1,00; Условная единица; 3 727 864,22 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 146 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 191 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (10 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (10 очередь); 1,00; Условная единица; 845 879,51 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 192 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 206 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (10 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (10 очередь); 1,00; Условная единица; 377 256,79 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 207 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 212 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (10 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (10 очередь); 1,00; Условная единица; 748 639,74 руб.*
Подрядчик
Разово
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
32
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 213 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (10 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (10 очередь); 1,00; Условная единица; 577 950,51 руб.*
Разово
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (11 очередь)
Разово
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (11 очередь); 1,00; Условная единица; 9 504 695,78 руб.*
Подрядчик
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 160 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (11 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (11 очередь); 1,00; Условная единица; 11 511 346,48 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 161 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 206 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (11 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (11 очередь); 1,00; Условная единица; 2 570 902,06 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 207 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 221 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (11 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (11 очередь); 1,00; Условная единица; 1 131 771,85 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 222 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 227 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (11 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (11 очередь); 1,00; Условная единица; 2 026 606,79 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 228 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (11 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (11 очередь); 1,00; Условная единица; 1 353 856,69 руб.*
Разово
Подрядчик
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
Разработка документации на Подсистемы и составные части (12 очередь)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Объект закупки
Разработка документации на Подсистемы и составные части (12 очередь); 1,00; Условная единица; 6 020 190,81 руб.*
69.
70.
71.
72.
73.
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 175 дн. от даты заключения контракта;
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (12 очередь)
Разово
Подрядчик
Объект закупки
Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (12 очередь); 1,00; Условная единица; 7 289 280,42 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 176 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 221 дн. от даты заключения контракта;
Пусконаладочные работы Подсистем (12 очередь)
Объект закупки
Пусконаладочные работы Подсистем (12 очередь); 1,00; Условная единица; 1 618 107,68 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 222 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 236 дн. от даты заключения контракта;
Проведение предварительных испытаний Подсистем (12 очередь)
Разово
Объект закупки
Предварительные испытания Подсистем Подсистем (12 очередь); 1,00; Условная единица; 730 449,91 руб.*
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 237 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 242 дн. от даты заключения контракта;
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (12 очередь)
Объект закупки
Опытная эксплуатация Подсистем (12 очередь); 1,00; Условная единица; 1 321 552,78 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 243 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 257 дн. от даты заключения контракта;
Проведение приемочных испытаний Подсистем (12 очередь)
Объект закупки
Приемочные испытания Подсистем (12 очередь); 1,00; Условная единица; 926 994,71 руб.*
Разово
Подрядчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 258 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 263 дн. от даты заключения контракта;
* На этапе заключения контракта уточняется в соответствии с предложением участника закупки.
**Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
33
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
1.2.
Иные обязательства
Таблица 2.2
№
Наименование
1.
34
Условия
предоставления
результатов
Сторона,
исполняющая
обязательство
Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших
договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена
По событию
Подрядчик
которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 292 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Сторона,
получающая
исполнение
Заказчик
2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3
Наименование
обязательства
Порядок проведения приемки
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (1 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (10
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (11
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (12
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (2 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (3 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
35
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Наименование
обязательства
Порядок проведения приемки
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (4 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (5 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (6 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (7 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (8 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (9 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(1 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
предварительных
приёмку осуществляет заказчик
36
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Наименование
обязательства
Порядок проведения приемки
Документ о приемке
испытаний Подсистем
(10 очередь)
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(11 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(12 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(2 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(3 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(4 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(5 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(6 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
37
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Наименование
обязательства
Порядок проведения приемки
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(7 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(8 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(9 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(1 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(10 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(11 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(12 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
приёмку осуществляет заказчик
38
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Наименование
обязательства
Порядок проведения приемки
Документ о приемке
испытаний Подсистем
(2 очередь)
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(3 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(4 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(5 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(6 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(7 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(8 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(9 очередь)
приёмку осуществляет заказчик
39
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Наименование
обязательства
Порядок проведения приемки
Пусконаладочные
работы Подсистем (1
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Пусконаладочные
работы Подсистем (10
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Пусконаладочные
работы Подсистем (11
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Пусконаладочные
работы Подсистем (12
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Пусконаладочные
работы Подсистем (2
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Пусконаладочные
работы Подсистем (3
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Пусконаладочные
работы Подсистем (4
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Пусконаладочные
работы Подсистем (5
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
40
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Наименование
обязательства
Порядок проведения приемки
Пусконаладочные
работы Подсистем (6
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Пусконаладочные
работы Подсистем (7
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Пусконаладочные
работы Подсистем (8
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Пусконаладочные
работы Подсистем (9
очередь)
приёмку осуществляет заказчик
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (1
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (10
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
41
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Наименование
обязательства
разработка рабочей
документации (11
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (12
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (2
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (3
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (4
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (5
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
42
Порядок проведения приемки
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
Действие
Ответственная сторона
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Наименование
обязательства
разработка рабочей
документации (6
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (7
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (8
очередь)
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (9
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (1
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (10
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (11
очередь)
43
Порядок проведения приемки
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
Действие
Ответственная сторона
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
12 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
1 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
3 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Наименование
обязательства
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (12
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (2
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (3
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (4
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (5
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (6
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (7
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
44
Порядок проведения приемки
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
1 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
3 раб. дн. от даты получения
документа
1 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
3 раб. дн. от даты получения
документа
1 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
1 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Наименование
обязательства
составные части (8
очередь)
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (9
очередь)
Порядок проведения приемки
приёмку осуществляет заказчик
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
12 раб. дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
12 раб. дн. от даты получения
документа
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Заказчик
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94
Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере
закупок
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
3. Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
№
1.
2.
3.
Наименование
Аванс/Оплата
Сумма, руб.* /%
Оплата №01
Оплата
100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком** 4 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция ДОП)» (Разработка документации
на Подсистемы и составные части (1 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (2 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные
части (3 очередь));
Оплата №02
Оплата
100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция ДОП)» (Разработка документации
на Подсистемы и составные части (4 очередь));
Оплата №03
Оплата
100% По фактическому объёму
45
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№
Наименование
Аванс/Оплата
Сумма, руб.* /%
Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция ДОП)» (Проведение опытной
эксплуатации Подсистем (1 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (10 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (11 очередь), Проведение
опытной эксплуатации Подсистем (12 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (2 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (3 очередь),
Проведение опытной эксплуатации Подсистем (4 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (5 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (6
очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (7 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем (8 очередь), Проведение опытной эксплуатации Подсистем
(9 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (1 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (10 очередь), Проведение предварительных
испытаний Подсистем (11 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (12 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (2 очередь),
Проведение предварительных испытаний Подсистем (3 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (4 очередь), Проведение предварительных испытаний
Подсистем (5 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (6 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (7 очередь), Проведение
предварительных испытаний Подсистем (8 очередь), Проведение предварительных испытаний Подсистем (9 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (1
очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (10 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (11 очередь), Проведение приемочных испытаний
Подсистем (12 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (2 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (3 очередь), Проведение приемочных
испытаний Подсистем (4 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (5 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (6 очередь), Проведение
приемочных испытаний Подсистем (7 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (8 очередь), Проведение приемочных испытаний Подсистем (9 очередь),
Пусконаладочные работы Подсистем (1 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (10 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (11 очередь), Пусконаладочные
работы Подсистем (12 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (2 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (3 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (4
очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (5 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (6 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (7 очередь),
Пусконаладочные работы Подсистем (8 очередь), Пусконаладочные работы Подсистем (9 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей
документации (1 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (10 очередь), Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей документации (11 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (12 очередь), Разработка /
адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (2 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации
(3 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (4 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка
рабочей документации (5 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (6 очередь), Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей документации (7 очередь), Разработка / адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (8 очередь), Разработка /
адаптация программного обеспечения и разработка рабочей документации (9 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (10 очередь), Разработка
документации на Подсистемы и составные части (11 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (12 очередь), Разработка документации на
Подсистемы и составные части (5 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (6 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные
части (7 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (8 очередь), Разработка документации на Подсистемы и составные части (9 очередь));
* Значение заполняется на этапе заключения контракта.
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
3.2. Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена.
3.3. Удержания из оплаты
Таблица 2. 5
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
Заказчик удерживает сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
46
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Нет
Да
заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)
47
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
4. Место выполнения работ
Таблица 2.6
Получатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
48
Место выполнения работ
Московская область, городской округ Красногорск г Красногорск, б-р Строителей, д. 4 к. 1
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1. Срок исполнения контракта
Таблица 2. 7
Начало исполнения контракта
0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта
292 дн. от даты заключения контракта
49
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
5.2. Срок исполнения отдельных этапов
Таблица 2. 8
50
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
№ этапа
1
Наименование обязательства
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (1
очередь)
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (2
очередь)
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (3
очередь)
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (4
очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (1 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (2 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (3 очередь)
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (5
очередь)
Пусконаладочные работы Подсистем (1
очередь)
Начало этапа
0 дн. от даты заключения
контракта
Срок окончания этапа
38 дн. от даты заключения
контракта
Цена этапа*
11 130 696,09
% аванса от цены этапа
0,00%
Размер аванса, руб.
(не указано)**
0 дн. от даты заключения
контракта
42 дн. от даты заключения
контракта
10 251 952,75
0,00%
(не указано)**
0 дн. от даты заключения
контракта
42 дн. от даты заключения
контракта
10 892 178,96
0,00%
(не указано)**
0 дн. от даты заключения
контракта
44 дн. от даты заключения
контракта
8 234 182,92
0,00%
(не указано)**
26 дн. от даты заключения
контракта
80 дн. от даты заключения
контракта
13 252 898,96
0,00%
(не указано)**
31 дн. от даты заключения
контракта
85 дн. от даты заключения
контракта
12 386 473,61
0,00%
(не указано)**
31 дн. от даты заключения
контракта
90 дн. от даты заключения
контракта
13 283 741,75
0,00%
(не указано)**
0 дн. от даты заключения
контракта
94 дн. от даты заключения
контракта
11 757 059,90
0,00%
(не указано)**
52 дн. от даты заключения
контракта
95 дн. от даты заключения
контракта
3 076 069,71
0,00%
(не указано)**
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (6
очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (4 очередь)
Пусконаладочные работы Подсистем (2
очередь)
0 дн. от даты заключения
контракта
99 дн. от даты заключения
контракта
10 266 034,80
0,00%
(не указано)**
36 дн. от даты заключения
контракта
100 дн. от даты заключения
контракта
10 048 191,06
0,00%
(не указано)**
57 дн. от даты заключения
контракта
100 дн. от даты заключения
контракта
2 806 417,96
0,00%
(не указано)**
13
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (1 очередь)
67 дн. от даты заключения
контракта
101 дн. от даты заключения
контракта
1 370 207,12
0,00%
(не указано)**
14
Пусконаладочные работы Подсистем (3
очередь)
62 дн. от даты заключения
контракта
105 дн. от даты заключения
контракта
3 047 093,61
0,00%
(не указано)**
15
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (2 очередь)
72 дн. от даты заключения
контракта
106 дн. от даты заключения
контракта
1 240 756,78
0,00%
(не указано)**
16
Проведение
77 дн. от даты заключения
111 дн. от даты заключения
1 326 679,32
0,00%
(не указано)**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
51
предварительных
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
испытаний Подсистем (3 очередь)
52
контракта
контракта
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
17
Пусконаладочные работы Подсистем (4
очередь)
72 дн. от даты заключения
контракта
115 дн. от даты заключения
контракта
2 249 881,55
0,00%
(не указано)**
18
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (4 очередь)
87 дн. от даты заключения
контракта
121 дн. от даты заключения
контракта
1 007 700,25
0,00%
(не указано)**
19
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (7
очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (5 очередь)
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (8
очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (6 очередь)
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (9
очередь)
Пусконаладочные работы Подсистем (5
очередь)
0 дн. от даты заключения
контракта
144 дн. от даты заключения
контракта
3 348 000,21
0,00%
(не указано)**
66 дн. от даты заключения
контракта
150 дн. от даты заключения
контракта
14 141 859,16
0,00%
(не указано)**
0 дн. от даты заключения
контракта
154 дн. от даты заключения
контракта
7 876 227,76
0,00%
(не указано)**
71 дн. от даты заключения
контракта
160 дн. от даты заключения
контракта
12 225 193,76
0,00%
(не указано)**
0 дн. от даты заключения
контракта
164 дн. от даты заключения
контракта
5 539 139,38
0,00%
(не указано)**
122 дн. от даты заключения
контракта
165 дн. от даты заключения
контракта
3 217 102,79
0,00%
(не указано)**
25
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (5 очередь)
137 дн. от даты заключения
контракта
171 дн. от даты заключения
контракта
1 446 563,29
0,00%
(не указано)**
26
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (10
очередь)
Пусконаладочные работы Подсистем (6
очередь)
0 дн. от даты заключения
контракта
174 дн. от даты заключения
контракта
3 089 730,78
0,00%
(не указано)**
132 дн. от даты заключения
контракта
175 дн. от даты заключения
контракта
2 809 154,69
0,00%
(не указано)**
28
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (6 очередь)
147 дн. от даты заключения
контракта
181 дн. от даты заключения
контракта
1 252 352,75
0,00%
(не указано)**
29
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (11
очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (7 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (8 очередь)
Разработка
документации
на
Подсистемы и составные части (12
0 дн. от даты заключения
контракта
189 дн. от даты заключения
контракта
9 504 695,78
0,00%
(не указано)**
116 дн. от даты заключения
контракта
190 дн. от даты заключения
контракта
4 228 509,79
0,00%
(не указано)**
126 дн. от даты заключения
контракта
200 дн. от даты заключения
контракта
9 589 188,63
0,00%
(не указано)**
0 дн. от даты заключения
контракта
204 дн. от даты заключения
контракта
6 020 190,81
0,00%
(не указано)**
20
21
22
23
24
27
30
31
32
53
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
очередь)
54
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
33
Пусконаладочные работы Подсистем (7
очередь)
162 дн. от даты заключения
контракта
205 дн. от даты заключения
контракта
949 993,42
0,00%
(не указано)**
34
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (9 очередь)
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (7 очередь)
136 дн. от даты заключения
контракта
210 дн. от даты заключения
контракта
6 829 982,21
0,00%
(не указано)**
177 дн. от даты заключения
контракта
211 дн. от даты заключения
контракта
420 882,11
0,00%
(не указано)**
36
Пусконаладочные работы Подсистем (8
очередь)
172 дн. от даты заключения
контракта
215 дн. от даты заключения
контракта
2 156 638,30
0,00%
(не указано)**
37
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (10 очередь)
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (8 очередь)
146 дн. от даты заключения
контракта
220 дн. от даты заключения
контракта
3 727 864,22
0,00%
(не указано)**
187 дн. от даты заключения
контракта
221 дн. от даты заключения
контракта
960 698,10
0,00%
(не указано)**
39
Пусконаладочные работы Подсистем (9
очередь)
182 дн. от даты заключения
контракта
225 дн. от даты заключения
контракта
1 528 442,02
0,00%
(не указано)**
40
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (9 очередь)
197 дн. от даты заключения
контракта
231 дн. от даты заключения
контракта
683 859,96
0,00%
(не указано)**
41
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (11 очередь)
Пусконаладочные работы Подсистем
(10 очередь)
161 дн. от даты заключения
контракта
235 дн. от даты заключения
контракта
11 511 346,48
0,00%
(не указано)**
192 дн. от даты заключения
контракта
235 дн. от даты заключения
контракта
845 879,51
0,00%
(не указано)**
43
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (10 очередь)
207 дн. от даты заключения
контракта
241 дн. от даты заключения
контракта
377 256,79
0,00%
(не указано)**
44
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (12 очередь)
Пусконаладочные работы Подсистем
(11 очередь)
176 дн. от даты заключения
контракта
250 дн. от даты заключения
контракта
7 289 280,42
0,00%
(не указано)**
207 дн. от даты заключения
контракта
250 дн. от даты заключения
контракта
2 570 902,06
0,00%
(не указано)**
46
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (11 очередь)
222 дн. от даты заключения
контракта
256 дн. от даты заключения
контракта
1 131 771,85
0,00%
(не указано)**
47
Пусконаладочные работы Подсистем
(12 очередь)
222 дн. от даты заключения
контракта
265 дн. от даты заключения
контракта
1 618 107,68
0,00%
(не указано)**
48
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем (12 очередь)
237 дн. от даты заключения
контракта
271 дн. от даты заключения
контракта
730 449,91
0,00%
(не указано)**
35
38
42
45
55
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
56
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
49
Проведение опытной
Подсистем (1 очередь)
эксплуатации
73 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
2 370 039,27
0,00%
(не указано)**
50
Проведение опытной
Подсистем (2 очередь)
эксплуатации
78 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
2 177 502,60
0,00%
(не указано)**
51
Проведение опытной
Подсистем (3 очередь)
эксплуатации
83 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
2 306 666,37
0,00%
(не указано)**
52
Проведение опытной
Подсистем (4 очередь)
эксплуатации
93 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
1 790 152,45
0,00%
(не указано)**
53
Проведение опытной
Подсистем (5 очередь)
эксплуатации
143 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
2 464 913,41
0,00%
(не указано)**
54
Проведение опытной
Подсистем (6 очередь)
эксплуатации
153 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
2 175 050,30
0,00%
(не указано)**
55
Проведение опытной
Подсистем (7 очередь)
эксплуатации
183 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
822 777,30
0,00%
(не указано)**
56
Проведение опытной
Подсистем (8 очередь)
эксплуатации
193 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
1 694 577,99
0,00%
(не указано)**
57
Проведение опытной
Подсистем (9 очередь)
эксплуатации
203 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
1 251 977,48
0,00%
(не указано)**
58
Проведение опытной
Подсистем (10 очередь)
эксплуатации
213 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
748 639,74
0,00%
(не указано)**
59
Проведение опытной
Подсистем (11 очередь)
эксплуатации
228 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
2 026 606,79
0,00%
(не указано)**
60
Проведение опытной
Подсистем (12 очередь)
эксплуатации
243 дн. от даты заключения
контракта
286 дн. от даты заключения
контракта
1 321 552,78
0,00%
(не указано)**
61
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (12 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
926 994,71
0,00%
(не указано)**
62
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (1 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
1 565 709,82
0,00%
(не указано)**
63
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (3 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
1 529 353,22
0,00%
(не указано)**
64
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (10 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
577 950,51
0,00%
(не указано)**
57
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
65
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (11 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
1 353 856,69
0,00%
(не указано)**
66
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (9 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
886 321,96
0,00%
(не указано)**
67
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (4 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
1 217 453,03
0,00%
(не указано)**
68
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (6 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
1 454 018,57
0,00%
(не указано)**
69
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (5 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
1 639 413,83
0,00%
(не указано)**
70
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (7 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
622 745,66
0,00%
(не указано)**
71
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (8 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
1 161 695,68
0,00%
(не указано)**
72
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (2 очередь)
258 дн. от даты заключения
контракта
292 дн. от даты заключения
контракта
1 466 989,96
0,00%
(не указано)**
* На этапе заключения контракта уточняется в соответствии с предложением участника закупки.
** Значение заполняется на этапе заключения контракта.
6. Обеспечение исполнения контракта
58
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Размер
обеспечения
исполнения
контракта, % от
НМЦК
30
Сумма
обеспечения
исполнения
контракта, руб.*
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
Реквизиты для
перечисления обеспечения
исполнения контракта
Срок возврата
денежных средств,
внесенных в
качестве
обеспечения
исполнения
контракта, дн.
Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия
независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №
44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок
действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией,
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе
указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой
гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к
предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи
37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с
участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки
услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом
которого является выдача независимой гарантии.
ОКЦ № 1 ГУ Банка России
по ЦФО//УФК по
Московской области г.
Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский
счёт:
03222643460000004800
Корреспондентский/
банковский счёт:
40102810845370000004
Лицевой счёт: 05825214900
30
В реквизите «Назначение
платежа» платежного
поручения перед текстовым
указанием назначения
платежа указывается ИКЗ,
который отделяется
знаком «//»
* Заполняется на этапе заключения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 и части 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44ФЗ.
59
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Приложение 3 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Оплата №01
Платежное поручение
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Оплата №02
Платежное поручение
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Оплата №03
Платежное поручение
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Предоставление
исполнителем
информации о всех
соисполнителях,
субподрядчиках,
заключивших договор
или договоры с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), цена
которого или общая
цена которых
составляет более чем
десять процентов цены
контракта.
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (1 очередь)
Подписание
Информация о договоре,
заключенном с
субподрядчиком/соисполнител
ем
Документ о приемке (функция
ДОП)
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
60
Срок направления и
подписания документов
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
10 дн. от даты начала
исполнения
обязательства
10 дн. от даты получения
документа
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (10 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
61
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ о приемке (функция
ДОП)
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (11 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (12 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
62
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (2 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (3 очередь)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Согласование (без подписания)
63
Срок направления и
подписания документов
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (4 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (5 очередь)
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
64
Срок направления и
подписания документов
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (6 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
65
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ о приемке (функция
ДОП)
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (7 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (8 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
66
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение опытной
эксплуатации
Подсистем (9 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(1 очередь)
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Согласование (без подписания)
67
Срок направления и
подписания документов
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(10 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(11 очередь)
68
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Срок направления и
подписания документов
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(12 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
69
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ о приемке (функция
ДОП)
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(2 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(3 очередь)
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
70
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(4 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(5 очередь)
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Согласование (без подписания)
71
Срок направления и
подписания документов
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(6 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(7 очередь)
72
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Срок направления и
подписания документов
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(8 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
73
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ о приемке (функция
ДОП)
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
предварительных
испытаний Подсистем
(9 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(1 очередь)
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
74
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(10 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(11 очередь)
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Согласование (без подписания)
75
Срок направления и
подписания документов
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(12 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(2 очередь)
76
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Срок направления и
подписания документов
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(3 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
77
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ о приемке (функция
ДОП)
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(4 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(5 очередь)
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
78
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(6 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(7 очередь)
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Согласование (без подписания)
79
Срок направления и
подписания документов
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(8 очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Проведение
приемочных
испытаний Подсистем
(9 очередь)
80
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Срок направления и
подписания документов
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (1
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
81
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ о приемке (функция
ДОП)
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (10
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (11
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
82
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (12
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (2
очередь)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Согласование (без подписания)
83
Срок направления и
подписания документов
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (3
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (4
очередь)
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
84
Срок направления и
подписания документов
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (5
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
85
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ о приемке (функция
ДОП)
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (6
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (7
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
86
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (8
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Пусконаладочные
работы Подсистем (9
очередь)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Согласование (без подписания)
87
Срок направления и
подписания документов
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (1
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (10
очередь)
88
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Срок направления и
подписания документов
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (11
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
89
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ о приемке (функция
ДОП)
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (12
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (2
очередь)
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
90
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (3
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (4
очередь)
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Согласование (без подписания)
91
Срок направления и
подписания документов
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (5
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (6
очередь)
92
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Срок направления и
подписания документов
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (7
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
93
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ о приемке (функция
ДОП)
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (8
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка / адаптация
программного
обеспечения и
разработка рабочей
документации (9
очередь)
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
94
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (1
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (10
очередь)
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Согласование (без подписания)
95
Срок направления и
подписания документов
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
1 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
3 раб. дн. от даты
получения документа
1 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
1 раб. дн. от даты
получения документа
1 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
1 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
3 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (11
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (12
очередь)
96
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Срок направления и
подписания документов
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (2
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
97
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
1 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
3 раб. дн. от даты
получения документа
1 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
1 раб. дн. от даты
получения документа
1 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
1 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
3 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ о приемке (функция
ДОП)
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (3
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (4
очередь)
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
98
Срок направления и
подписания документов
1 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
3 раб. дн. от даты
получения документа
1 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
1 раб. дн. от даты
получения документа
1 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
1 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
3 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
1 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
1 раб. дн. от даты
получения документа
1 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
0 дн. от даты получения
документа
0 дн. от даты получения
документа (после
согласования
предыдущей стороной)
1 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (5
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (6
очередь)
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Согласование (без подписания)
99
Срок направления и
подписания документов
1 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (7
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (8
очередь)
100
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Срок направления и
подписания документов
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Разработка
документации на
Подсистемы и
составные части (9
очередь)
Согласование (без подписания)
Отчетная документация
согласно разделу 5 Описания
объекта закупки
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
101
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Срок направления и
подписания документов
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
12 раб. дн. от даты
получения документа
3 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
4 раб. дн. от даты
получения документа
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
4 раб. дн. от даты
получения документа
(после согласования
предыдущей стороной)
12 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Ответственная сторона
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
ГБУ МО МОМИАЦ
МИНЗДРАВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик
Заказчик
* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального
закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют
3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
Наименование обязательства
Порядок проведения экспертизы
Документ, оформляемый по результатам
экспертизы
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (1 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (10 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (11 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (12 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (2 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (3 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (4 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (5 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
102
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Срок проведения экспертизы и оформления
результатов
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
Наименование обязательства
Порядок проведения экспертизы
Документ, оформляемый по результатам
экспертизы
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (6 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (7 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (8 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение опытной эксплуатации
Подсистем (9 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (1 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (10 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (11 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (12 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (2 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (3 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (4 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (5 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (6 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (7 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (8 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
103
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Срок проведения экспертизы и оформления
результатов
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
Наименование обязательства
Порядок проведения экспертизы
Документ, оформляемый по результатам
экспертизы
Проведение предварительных
испытаний Подсистем (9 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (1 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (10 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (11 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (12 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (2 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (3 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (4 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (5 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (6 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (7 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (8 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Проведение приемочных испытаний
Подсистем (9 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем (1
очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем
(10 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
104
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Срок проведения экспертизы и оформления
результатов
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
Наименование обязательства
Порядок проведения экспертизы
Документ, оформляемый по результатам
экспертизы
Пусконаладочные работы Подсистем
(11 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем
(12 очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем (2
очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем (3
очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем (4
очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем (5
очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем (6
очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем (7
очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем (8
очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Пусконаладочные работы Подсистем (9
очередь)
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (1 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (10 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (11 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (12 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (2 очередь)
105
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Срок проведения экспертизы и оформления
результатов
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
Наименование обязательства
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (3 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (4 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (5 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (6 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (7 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (8 очередь)
Разработка / адаптация программного
обеспечения и разработка рабочей
документации (9 очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (1
очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (10
очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (11
очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (12
очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (2
очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (3
очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (4
очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (5
очередь)
106
Порядок проведения экспертизы
Документ, оформляемый по результатам
экспертизы
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Срок проведения экспертизы и оформления
результатов
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
3 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
1 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
Наименование обязательства
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (6
очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (7
очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (8
очередь)
Разработка документации на
Подсистемы и составные части (9
очередь)
Порядок проведения экспертизы
Документ, оформляемый по результатам
экспертизы
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Срок проведения экспертизы и оформления
результатов
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
12 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара
Отсутствуют
107
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Приложение 4 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Регламент электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления
закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между
Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту),
заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).
1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой
автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными
документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.
Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи
соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой
форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее
составленные на бумажных носителях информации).
Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ
пользователям - сотрудникам заказчика, подрядчика.
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы
электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской
области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в
целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ,
в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное бюджетное учреждение Московской области
«Центр развития цифровых технологий».
108
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями
настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ
являются:
- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК
ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по
регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ),
сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с
соблюдением требований законодательства.
Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления
закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности
информации по 2 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение
персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:
3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального
предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.
3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений
через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих
лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта , направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК
ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.
4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО
ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.
4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же
юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного
109
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами,
оформленными на бумажных носителях информации.
4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус
«Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.
4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения
надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного
кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.
Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ.
Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе
«Зарегистрированные заказчики и исполнители».
4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:
4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса
ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием
средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:
4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного
документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением
данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ
структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие
формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ
необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК
ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены
в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по
импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов:
.7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных
требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ
необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен
110
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК
ЕАСУЗ на подписание.
4.9. Правила передачи файлов:
4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого
документа.
4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования
такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл,
который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.
4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой
службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес
которой данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об
отзыве электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить
уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении
уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.
6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами
при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и
сроки, предусмотренные контрактом.
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный
документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица)
и при этом выполнены следующие условия:
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы
Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения
заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи
заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
111
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той
части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым
с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.
Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
Описание ситуации/проблемы
Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ
Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ
Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла)
Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта
112
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:274155-26
Продолжительность
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
